Processo Finalizado

Contratação de Empresa de Engenharia - Area Civil, para execução de obra de construção de casas populares, sendo 10 (dez) unidades com área construída de 41,87m² no município de Tabocão - TO., conforme Projeto Básico e demais Anexos, consoante as...

02/2024
Prefeitura Municipal de Tabocão
Concorrência por Menor Preço

Informações

Tipo:

Concorrência por Menor Preço - Menor Preço

Tratamento da Fase de Lances:

Aberto

Operação:

Fechado p/ Operação

Agente de Contratação:

Diego Henrique Silvério Costa

Autoridade Competente:

WAGNER TEIXEIRA DE FARIAS

Apoio:

ADRIANA PARPINELLI FERREIRA, DEUSIVANIA NUNDES DA SILVA, DORILENE CARNEIRO DA COSTA, ESDRA DA SILVA SOUSA, ESTER DA SILVA VERAS, JENAINA SOUSA SANTOS, MARIA DO SOCORRO PEREIRA DAMACENO, NEUZA DIAS OLIVEIRA, RAYLA JORDANIA TEIXEIRA DA SILVA, ZIRES MARINHO LEÃO

Origem dos Recursos:

Próprio

Legislação Aplicável:

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações

Datas

Data de Publicação

06/06/2024 às 20:16

Inicio das Propostas

10/06/2024 às 12:00

Limite p/ Impugnações

19/06/2024 às 12:00

Limite p/ Esclarecimentos

19/06/2024 às 12:00

Limite p/ Recebimento das Propostas

24/06/2024 às 12:00

Abertura das Propostas

24/06/2024 às 12:01

Documentos

MINUTA - EDITAL CONCORRÊNCIA COMPRAS TÉCNICA E PREÇO FECHADO.docx

Tipo: Edital

06/06/2024-17:15:28

Referência 03-2024.xls

Tipo: Edital

06/06/2024-17:15:44

RASCUNHO ART DE PROJTO E ORÇAMENTO.pdf

Tipo: Edital

06/06/2024-17:15:44

RASCUNHO ART DE PROJTO E ORÇAMENTO (1).pdf

Tipo: Edital

06/06/2024-17:15:44

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI.pdf

Tipo: Edital

06/06/2024-17:15:44

PROJETO ARQUITETONICO CASA POPULAR.pdf

Tipo: Edital

06/06/2024-17:15:44

PROJ_ESTRUTURAL_CASA_POPULAR.pdf

Tipo: Edital

06/06/2024-17:15:44

PRJ. SANITÁRIO - CASA POPULAR.pdf

Tipo: Edital

06/06/2024-17:15:44

PRJ. HIDRÁULICO - CASA POPULAR.pdf

Tipo: Edital

06/06/2024-17:15:44

PRJ. ELÉTRICO - CASA POPULAR.pdf

Tipo: Edital

06/06/2024-17:15:44

PRJ. AR CONDICIONADO - CASA POPULAR.pdf

Tipo: Edital

06/06/2024-17:15:44

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO.pdf

Tipo: Edital

06/06/2024-17:15:44

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO GLOBAL.pdf

Tipo: Edital

06/06/2024-17:15:44

ORÇAMENTO PARA UMA CASA POPULAR (1).xls

Tipo: Edital

06/06/2024-17:15:44

ORÇAMENTO PARA UMA CASA POPULAR.xls

Tipo: Edital

06/06/2024-17:15:44

ORÇAMENTO PARA UMA CASA POPULAR.pdf

Tipo: Edital

06/06/2024-17:15:44

ORÇAMENTO GLOBAL.xls

Tipo: Edital

06/06/2024-17:15:44

ORÇAMENTO GLOBAL 10 CASAS (1).xls

Tipo: Edital

06/06/2024-17:15:44

ORÇAMENTO GLOBAL CASAS POPULARES.pdf

Tipo: Edital

06/06/2024-17:15:44

ORÇAMENTO GLOBAL 10 CASAS.xls

Tipo: Edital

06/06/2024-17:15:44

MEMORIAL DESCRITIVO (3).pdf

Tipo: Edital

06/06/2024-17:15:44

EVENTOGRAMA UNITÁRIO.pdf

Tipo: Edital

06/06/2024-17:15:44

EST_REV01_CASA_POPULAR revisado.pdf

Tipo: Edital

06/06/2024-17:15:44

CRONOPLE UNITÁRIA.pdf

Tipo: Edital

06/06/2024-17:15:44

CRONOPLE GLOBAL.pdf

Tipo: Edital

06/06/2024-17:15:44

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO UNITÁRIOO.pdf

Tipo: Edital

06/06/2024-17:15:44

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO GLOBAL.pdf

Tipo: Edital

06/06/2024-17:15:44

Boleto ART CASINHAS.pdf

Tipo: Edital

06/06/2024-17:15:44

b7e9fdaa-2aeb-4a50-bef6-7a51eb636fd5.pdf

Tipo: Edital

06/06/2024-17:15:44

ANEXO I MEMORIAL DE CALCULO.pdf

Tipo: Edital

06/06/2024-17:15:44

Julgamento da Impugnação - DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO 11.pdf

Tipo: Documento Anexo

14/06/2024-08:44:11

Pedidos de Esclarecimento

Tipo: Relatorio

Pedidos de Impugnação

Tipo: Relatorio

Ata de Propostas

Tipo: Documento

Ata Parcial

Tipo: Documento

Ata Final

Tipo: Documento

Termo de Adjudicação

Tipo: Documento

Termo de Homologação

Tipo: Documento

Vencedores

Tipo: Documento

Ranking nos Itens

Tipo: Documento

Recurso item 0001 - P S ENGENHARIA LTDA

Tipo: Documento Anexo

Recurso item 0001 - FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI

Tipo: Documento Anexo

Contrarrazão do item 0001 - INVICTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Tipo: Documento Anexo

Julgamento do item 0001

Tipo: Documento Anexo

Julgamento do item 0001

Tipo: Documento Anexo

Relatório de Proposta Comercial

Tipo: Relatorio

Itens

1 registros

Item 1

Homologado

Contratação de Empresa de Engenharia - Area Civil, para execução de obra de construção de casas popu...

Quantidade:

1

Disputa:
Ampla Concorrência

Ampla Concorrência

Valor de referência:

R$ 916.081,64

Melhor lance

R$ 747.500,00

Unidade:

SVÇ

Andamento do processo

04/07/2024
04/07/2024 13:18:10 | Sistema
O Item 0001 foi homologado por WAGNER TEIXEIRA DE FARIAS.
04/07/2024 13:17:57 | Sistema
O Item 0001 foi adjudicado por WAGNER TEIXEIRA DE FARIAS.
04/07/2024 13:15:53 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante P S ENGENHARIA LTDA com lance de R$ 747.500,00.
04/07/2024 13:15:53 | Sistema
O fornecedor INVICTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pela autoridade competente.
04/07/2024 13:15:53 | Sistema
Motivo: prazo de exigibilidade do balanço e das demonstrações contábeis é disciplinado pelo Código Civil Brasileiro e não pela Instrução Normativa da Receita Federal que fixa o prazo limite para empresas encaminharem suas escriturações contábeis digital (ECD),
04/07/2024 13:15:53 | Sistema
O fornecedor INVICTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.
04/07/2024 13:15:29 | Sistema
Motivo: prazo de exigibilidade do balanço e das demonstrações contábeis é disciplinado pelo Código Civil Brasileiro e não pela Instrução Normativa da Receita Federal que fixa o prazo limite para empresas encaminharem suas escriturações contábeis digital (ECD),
04/07/2024 13:15:29 | Sistema
Foi revertida a habilitação do fornecedor INVICTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA pelo agente de contratação para o item 0001.
02/07/2024
02/07/2024 11:32:12 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
02/07/2024 11:32:09 | Sistema
Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
01/07/2024
01/07/2024 20:23:04 | Sistema
O fornecedor INVICTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME enviou contrarrazão para o item 0001.
27/06/2024
27/06/2024 17:13:01 | Sistema
O fornecedor FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
26/06/2024
26/06/2024 21:36:28 | Sistema
O fornecedor P S ENGENHARIA LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.
24/06/2024
24/06/2024 17:42:12 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 27/06/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 01/07/2024 às 18:00.
24/06/2024 17:41:51 | Sistema
Intenção: manifesto intenção de recurso
24/06/2024 17:41:51 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
24/06/2024 15:12:56 | Sistema
O fornecedor RIVELINO LOURENÇO DE OLIVEIRA EIRELI-ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
24/06/2024 15:04:03 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 24/06/2024 às 12:14.
24/06/2024 15:02:56 | Sistema
Intenção: O BALANÇO PATRIMONIAL APRESENTADO PELA EMPRESA INVICTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA É REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 E NÃO 2023, PORTANTO A MESMA NÃO CUMPRIU OS REQUISITOS EDITALÍCIOS
24/06/2024 15:02:56 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
24/06/2024 15:02:55 | Sistema
Intenção: DECLARO INTENÇÃO DE RECURSO
24/06/2024 15:02:55 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
24/06/2024 15:02:53 | Sistema
Intenção: Declaro intenção de recurso
24/06/2024 15:02:53 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
24/06/2024 15:02:51 | Sistema
Intenção: INTENÇÃO DE RECURSO
24/06/2024 15:02:51 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
24/06/2024 15:02:43 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
24/06/2024 15:02:38 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI.
24/06/2024 15:02:34 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor A.S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELLI-ME.
24/06/2024 15:02:30 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor TAPAJOS - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA..
24/06/2024 15:02:27 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor W2 EMPREENDIMENTOS LTDA.
24/06/2024 15:02:23 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor RIVELINO LOURENÇO DE OLIVEIRA EIRELI-ME.
24/06/2024 15:02:18 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor BESSA CONSTRUTORA LTDA.
24/06/2024 15:02:13 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor P S ENGENHARIA LTDA.
24/06/2024 15:02:06 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor INVICTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.
24/06/2024 14:35:13 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 24/06/2024 às 11:45.
24/06/2024 14:26:22 | Sistema
O fornecedor P S ENGENHARIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
24/06/2024 14:24:55 | Sistema
O fornecedor P S ENGENHARIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
24/06/2024 14:09:24 | Sistema
A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
24/06/2024 12:28:01 | Sistema
O fornecedor W2 EMPREENDIMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
24/06/2024 12:25:43 | Sistema
O fornecedor FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
24/06/2024 12:16:42 | Sistema
A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 24/06/2024 às 11:17.
24/06/2024 12:16:23 | Sistema
Iniciada a fase de negociação.
24/06/2024 12:16:23 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante INVICTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME com lance de R$ 740.000,00.
24/06/2024 12:15:56 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
24/06/2024 12:05:16 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa, porém o benefício foi desabilitado para o item.
24/06/2024 12:05:16 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
24/06/2024 12:05:13 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
24/06/2024 12:05:13 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
24/06/2024 12:05:13 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto