Processo Finalizado

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS 1ª ETAPA - AUDITÓRIO E SALAS DE APOIO EM ALVORADA/TO

002/2025/2025
Prefeitura Municipal de Alvorada
Concorrência por Menor Preço

Informações

Tipo:

Concorrência por Menor Preço - Menor Preço

Tratamento da Fase de Lances:

Aberto

Operação:

Fechado p/ Operação

Agente de Contratação:

RHAFAELA GUERRA TAKAHASHI

Autoridade Competente:

ALAN GERALDO DE MOURA

Apoio:

-

Origem dos Recursos:

Próprio

Legislação Aplicável:

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações

Datas

Data de Publicação

09/07/2025 às 02:26

Inicio das Propostas

09/07/2025 às 02:45

Limite p/ Impugnações

08/08/2025 às 02:59

Limite p/ Esclarecimentos

08/08/2025 às 02:59

Limite p/ Recebimento das Propostas

12/08/2025 às 11:29

Abertura das Propostas

12/08/2025 às 11:30

Documentos

AVISO DE LICITAÇÃO DOE (2).docx

Tipo: Edital

08/07/2025-23:22:04

EDITAL.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:13:38

ANEXO 1 - PROJETO BASICO.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:13:49

ANEXO 2 - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:13:58

ANEXO 3 - MODELO TERMO DE VISTORIA.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:14:08

ANEXO 4 - MODELO DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:14:16

ANEXO 5 - MODELO PROPOSTA DE PREÇOS.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:14:25

ANEXO 6 - DECLARAÇÕES.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:14:33

ANEXO 7 - MINUTA CONTRATO.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:14:41

EDITAL.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:14:52

SUBANEXO A - DADOS.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:15:13

Subanexo AA - Projeto Aguas Pluviais 1_1.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:15:20

SUBANEXO B - BDI.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:15:29

Subanexo BB -Projeto Centro de Eventos – Estrutural 1_3.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:15:38

SUBANEXO C - ORÇAMENTO.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:15:46

Subanexo CC - Projeto Centro de Eventos – Estrutural 2_3.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:15:54

SUBANEXO D - PLQ.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:16:03

Subanexo DD - Projeto Centro de Eventos – Estrutural 3_3.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:16:11

SUBANEXO E - RESUMO CONTRATOS.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:16:20

Subanexo EE - Projeto Estrutura Metálica 1_1.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:16:35

SUBANEXO F - MC CONCLUSÃO.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:16:54

Subanexo FF -Projeto Centro de Eventos_Hidráulico 1_2.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:17:13

SUBANEXO G - MC ESTRUTURA.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:17:27

SUBANEXO H - CRONOGRAMA.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:17:39

Subanexo GG -Projeto Centro de Eventos_Hidráulico 2_2.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:17:53

SUBANEXO H - CRONOGRAMA.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:18:03

Subanexo HH – Projeto Centro de Eventos – Bombeiro 1_1.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:18:15

SUBANEXO I - CRONOPLE.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:18:28

Subanexo II - Projeto Centro de eventos_Arquitetura 1_2.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:18:41

SUBANEXO J - QCI.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:18:55

Subanexo JJ – Projeto Centro de Eventos – Sanitário 1_1.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:19:29

SUBANEXO K - COMPOSIÇÕES.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:19:40

SUBANEXO L - COTAÇÕES.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:19:50

SUBANEXO M - LAUDO DE OBRA.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:20:27

SUBANEXO N -JUSTIFICATIVA TÉCNICA.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:20:48

SUBANEXO O - DECLARAÇÃO DE ORÇAMENTO.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:21:05

SUBANEXO P - DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:21:16

SUBANEXO Q -DDLA - CENTRO DE EVENTOS.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:21:37

SUBANEXO R - MAIOR RELEVÂNCIA.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:21:47

SUBANEXO S - ART DE PROJETO E ORÇAMENTO.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:21:57

SUBANEXO T - ART DE FISCALIZAÇÃO.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:22:11

SUBANEXO U - PROJETO DE REFORÇO.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:22:37

Subanexo V - Projeto Centro de eventos_Arquitetura 2_2.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:23:23

Subanexo W- Projeto Centro de Eventos_Elétrico 1_2.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:23:55

Subanexo X- Projeto Centro de Eventos_Elétrico 2_2.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:24:07

Subanexo Z - Memorial Descritivo.pdf

Tipo: Edital

10/07/2025-10:24:23

Apólices __ SUSEP_VALLE.pdf

Tipo: Edital

12/08/2025-11:25:35

PARECER TECNICO- ASSINADO.pdf

Tipo: Edital

14/08/2025-15:28:53

DOC_Capacidade_tecnico-profissional_assinado (1).pdf

Tipo: Edital

21/08/2025-15:59:34

Pedidos de Esclarecimento

Tipo: Relatorio

Ata de Propostas

Tipo: Documento

Ata Parcial

Tipo: Documento

Ata Final

Tipo: Documento

Termo de Adjudicação

Tipo: Documento

Termo de Homologação

Tipo: Documento

Vencedores

Tipo: Documento

Ranking nos Itens

Tipo: Documento

Recurso item 0001 - VIA 3 OBRAS E LOCACOES LTDA

Tipo: Documento Anexo

Recurso item 0001 - FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI

Tipo: Documento Anexo

Contrarrazão do item 0001 - VALLE URBANIZACAO E CONSTRUTORA LTDA

Tipo: Documento Anexo

Contrarrazão do item 0001 - VALLE URBANIZACAO E CONSTRUTORA LTDA

Tipo: Documento Anexo

Julgamento do item 0001

Tipo: Documento Anexo

Julgamento do item 0001

Tipo: Documento Anexo

Relatório de Proposta Comercial

Tipo: Relatorio

Itens

1 registros

Item 1

Homologado

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS 1ª ETAPA - AUDITÓRIO E SALAS DE APOIO ...

Quantidade:

1

Disputa:
Ampla Concorrência

Ampla Concorrência

Valor de referência:

R$ 965.042,11

Melhor lance

R$ 654.300,19

Unidade:

OBRA

Andamento do processo

24/09/2025
24/09/2025 17:18:21 | Sistema
O item 0001 foi homologado por ALAN GERALDO DE MOURA.
24/09/2025 17:18:15 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por ALAN GERALDO DE MOURA.
17/09/2025
17/09/2025 17:29:58 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
17/09/2025 17:24:42 | Sistema
Justificativa: Conforme razões em anexo.
17/09/2025 17:24:42 | Sistema
ALAN GERALDO DE MOURA decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por FEITOSA CONSTRUTORA, conforme justificativa registrada no sistema.
17/09/2025 17:24:31 | Sistema
Justificativa: Conforme razões em anexo.
17/09/2025 17:24:31 | Sistema
ALAN GERALDO DE MOURA decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por VIA 3 OBRAS E LOCACOES, conforme justificativa registrada no sistema.
17/09/2025 12:41:59 | Sistema
Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
28/08/2025
28/08/2025 17:04:15 | Sistema
O fornecedor VALLE URBANIZACAO E CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
28/08/2025 17:03:22 | Sistema
O fornecedor VALLE URBANIZACAO E CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
27/08/2025
27/08/2025 02:23:52 | Sistema
O fornecedor FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
25/08/2025
25/08/2025 15:59:11 | Sistema
O fornecedor VIA 3 OBRAS E LOCACOES LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.
21/08/2025
21/08/2025 19:28:27 | Presidente da Comissão
Considerando a interposição de recursos administrativos apresentados por licitantes, fica suspenso o presente certame até o julgamento definitivo das manifestações de recursos.
21/08/2025 19:27:42 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo presidente de comissão para 26/08/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 01/09/2025 às 23:59.
21/08/2025 19:27:19 | Sistema
Intenção: INTENÇÃO DE RECURSO EM FACE DE DEFEITOS QUE SERÃO ESMIUÇADOS NAS RAZÕES RECURSAIS
21/08/2025 19:27:19 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
21/08/2025 19:27:15 | Sistema
Intenção: PLANILHAS ESTA FALTANDO O ITEM 01 E NÃO ESTÁ ASSINADA PELO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DA EMPRESA.
21/08/2025 19:27:15 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
21/08/2025 19:02:14 | Sistema
O fornecedor FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
21/08/2025 19:01:23 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 21/08/2025 às 16:11.
21/08/2025 19:01:19 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
21/08/2025 19:01:13 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor VALLE URBANIZACAO E CONSTRUTORA LTDA.
21/08/2025 19:00:49 | Presidente da Comissão
Informo que a engenheira LETHICIA ANIELLY OLIVEIRA SANTOS, inscrita no CREA TO sob o numero 241981056-2 , analisou a parte técnica do certame e conforme analise anexada a empresa atende os requisitos dos editais.
21/08/2025 18:59:34 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (DOC_Capacidade_tecnico-profissional_assinado (1).pdf) em 21/08/2025 às 15:59.
21/08/2025 18:00:10 | Presidente da Comissão
Analisando documentos de habilitação.
21/08/2025 17:59:54 | Presidente da Comissão
Boa tarde, declaro a sessão reaberta neste momento.
20/08/2025
20/08/2025 17:09:13 | Presidente da Comissão
ATENÇÃO: Informo a todos os licitantes, que a reabertura do certame será dia 21/08/2025 às 14:30 horas.
18/08/2025
18/08/2025 20:39:56 | Presidente da Comissão
Suspendo o certame neste momento. Reabertura dia 20/08/2025 às 14:00 horas.
18/08/2025 18:22:35 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/08/2025 18:18:21 | Sistema
Motivo: Solicito documentos de habilitação, conforme determina edital.
18/08/2025 18:18:21 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:18 do dia 18/08/2025.
18/08/2025 18:17:42 | Presidente da Comissão
Conforme análise da engenheira LETHICIA ANIELLY OLIVEIRA SANTOS, analisou e solicitou para prosseguir com o processo.
18/08/2025 17:37:14 | Presidente da Comissão
Engenheira verificando quanto ao questionamento PLANILHAS ESTA FALTANDO O ITEM 01 E NÃO ESTÁ ASSINADA PELO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DA EMPRESA.
18/08/2025 17:30:10 | Presidente da Comissão
Boa tarde, declaro a sessão reaberta neste momento.
14/08/2025
14/08/2025 19:13:57 | Presidente da Comissão
Comunicamos que, em razão de instabilidade na conexão de internet, a sessão pública do presente certame está temporariamente suspensa. Fica remarcada a abertura para o dia 18 de agosto de 2025, às 14h00, no mesmo endereço eletrônico e condições anteriormente estabelecidas no edital.
14/08/2025 18:37:51 | Sistema
O fornecedor VIA 3 OBRAS E LOCACOES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
14/08/2025 18:29:17 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 14/08/2025 às 15:39.
14/08/2025 18:29:14 | Sistema
O fornecedor VALLE URBANIZACAO E CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
14/08/2025 18:28:53 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PARECER TECNICO- ASSINADO.pdf) em 14/08/2025 às 15:28.
14/08/2025 17:48:32 | Presidente da Comissão
Boa tarde, declaro reaberta a sessão neste momento.
13/08/2025
13/08/2025 15:02:20 | Presidente da Comissão
Suspendo o certame neste momento, reabertura dia 14/08/2025 às 14:30 horas.
13/08/2025 12:43:16 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/08/2025 12:20:08 | F. VALLE URBANIZACAO E CONSTRUTORA LTDA
Documentação Item 0001: FAVOR DESCONSIDERAR O ARQUIVO ANTERIOR
13/08/2025 11:57:58 | Presidente da Comissão
Informo que a engenheira LETHICIA ANIELLY OLIVEIRA SANTOS, inscrita no CREA TO sob o numero 241981056-2 , analisará os documentos técnicos, nessa fase, irá analisar os seguintes documentos: Planilha orçamentária, Planilha de composição de custos unitários e Planilha de composição analítica do BDI.
13/08/2025 11:45:40 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/08/2025 11:33:40 | Sistema
Motivo: Solicito Planilha orçamentária, Planilha de composição de custos unitários e Planilha de composição analítica do BDI, conforme determina o item 11.1.1. do edital.
13/08/2025 11:33:40 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:33 do dia 13/08/2025.
13/08/2025 11:30:37 | Presidente da Comissão
Bom dia, declaro reaberta a sessão neste momento.
12/08/2025
12/08/2025 15:06:45 | Presidente da Comissão
Suspendo o certame neste momento, reabertura amanha dia 13/08/2025 às 09:00 horas.
12/08/2025 14:26:48 | Presidente da Comissão
Foi verificado a regularidade do seguro e foi constatado que o mesmo está vigente.