O objeto da presente licitação é a escolha de proposta mais vantajosa para contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUNS DE ENGENHARIA para reforma da UBS Vila Clementina, localizada neste Município, conforme especificações e critérios...
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2025
Informações
Tipo:
Pregão Eletrônico - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Pregoeiro:
RENATO MACHADO ROCHA PERES
Autoridade Competente:
WAGNER BENTO DA COSTA
Apoio:
CARLOS ALBERTO MARTINS, JULIANA OLIVEIRA DE GODOI PEREIRA, JULIO CESAR CUGLER
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
01/08/2025 às 18:58
Inicio das Propostas
06/08/2025 às 11:00
Limite p/ Impugnações
16/08/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
16/08/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
20/08/2025 às 11:00
Abertura das Propostas
20/08/2025 às 12:00
Documentos
EDITAL PREGÃO REFORMA UBS CLEMENTINA VF.pdf
Tipo: Edital
02/07/2025-15:50:03
CRONOGRAMA.pdf
Tipo: Edital
11/07/2025-10:15:54
MEMÓRIA DE CÁLCULO.pdf
Tipo: Edital
11/07/2025-10:16:03
ORÇAMENTO.pdf
Tipo: Edital
11/07/2025-10:16:13
EDITAL PREGÃO REFORMA UBS CLEMENTINA 01.08.pdf
Tipo: Edital
01/08/2025-15:58:19
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PS.pdf
Tipo: Edital
01/08/2025-15:58:19
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.pdf
Tipo: Edital
01/08/2025-15:58:19
ORÇAMENTO.pdf
Tipo: Edital
01/08/2025-15:58:19
Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu.pdf
Tipo: Outros documentos
02/07/2025-16:01:37
Orçamento UBS Vila Clementina Obra 197SD.xlsx
Tipo: Outros documentos
21/07/2025-08:49:23
CONTRATO 101_2025 MENDES & PAIVA.pdf
Tipo: Contrato
05/09/2025-13:43:24
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - PREFEITURA_DE_PARIQUERA_-_PE_034-2025_-_IMPUG-REF_UBS_VL_CLEMENTINA_assinado.pdf
Tipo: Documento Anexo
Pedidos de Impugnação - PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUNS DE ENGENHARIA para reforma da UBS Vila Clementina, localizada neste Muni...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 271.283,96
Melhor lance
R$ 196.156,24
Unidade:
SVÇ
01/09/2025
01/09/2025 18:19:59 | Sistema
O item 0001 foi homologado por WAGNER BENTO DA COSTA.
01/09/2025 18:19:49 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por WAGNER BENTO DA COSTA.
01/09/2025 16:47:29 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
01/09/2025 14:50:03 | Pregoeiro
Definido prazo de 10 minutos para intenção recursal contra a decisão de habilitação da empresa.
01/09/2025 14:49:35 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 01/09/2025 às 11:59.
01/09/2025 14:49:30 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA.
01/09/2025 14:19:39 | Pregoeiro
Definido prazo de 10 minutos para intenção recursal acerca da proposta ofertada.
01/09/2025 14:19:15 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 01/09/2025 às 11:29.
01/09/2025 14:18:52 | Sistema
O fornecedor MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
01/09/2025 14:05:39 | Pregoeiro
Bom dia.
01/09/2025 11:14:54 | Pregoeiro
Bom dia a todos. Informo que a sessão pública será retomada hoje (01/09) às 11h.
21/08/2025
21/08/2025 19:06:16 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
20/08/2025
20/08/2025 17:32:35 | Sistema
Motivo: Prezado Arrematante, tendo em vista que o desconto aplicado na proposta foi muito expressivo e há presunção relativa acerca da inexequibilidade da proposta, será aberta diligência pelo prazo fixado para que a empresa apresente demonstrativo pormenorizado através de planilha com descrição dos serviços e materiais de que os preços são passíveis de cumprimento para execução do objeto do contrato, conforme previsão do artigo 59, `PAR`4º da Lei nº 14.133/2021 e teor da Súmula 262 do TCU.
20/08/2025 17:32:35 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 21/08/2025.
20/08/2025 13:44:22 | Sistema
A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
20/08/2025 13:44:15 | Sistema
A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
20/08/2025 13:19:59 | Pregoeiro
Gentileza encaminhar a proposta readequada dentro do prazo fixado.
20/08/2025 13:19:22 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA no item 0001. O prazo de envio é até às 12:20 do dia 20/08/2025.
20/08/2025 13:05:10 | F. MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA
Negociação Item 0001: O lance final é a nossa melhor ofert, não temos margem para redução.
20/08/2025 12:58:29 | Sistema
Motivo: Prezado Arrematante, há margem para negociação do valor ofertado?
20/08/2025 12:58:29 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:30 do dia 20/08/2025.
20/08/2025 12:28:44 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante MENDES & PAIVA CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 196.156,24.
20/08/2025 12:27:32 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
20/08/2025 12:05:55 | Pregoeiro
Está aberta a sessão pública para envio de lances por 10 minutos.
20/08/2025 12:05:38 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
20/08/2025 12:05:38 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
20/08/2025 12:05:25 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de 1,00 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
20/08/2025 12:05:25 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
20/08/2025 12:05:25 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
20/08/2025 12:05:07 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
20/08/2025 12:05:01 | Pregoeiro
Bom dia a todos.
01/08/2025
01/08/2025 18:58:19 | Sistema
O Pregoeiro adicionou o arquivo (ORÇAMENTO.pdf) em 01/08/2025 às 15:58.
01/08/2025 18:58:19 | Sistema
O Pregoeiro adicionou o arquivo (CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.pdf) em 01/08/2025 às 15:58.
01/08/2025 18:58:19 | Sistema
O Pregoeiro adicionou o arquivo (CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PS.pdf) em 01/08/2025 às 15:58.
01/08/2025 18:58:19 | Sistema
O Pregoeiro adicionou o arquivo (EDITAL PREGÃO REFORMA UBS CLEMENTINA 01.08.pdf) em 01/08/2025 às 15:58.
24/07/2025
24/07/2025 12:53:00 | Sistema
O processo foi republicado em 24/07/2025 às 09:53.
21/07/2025
21/07/2025 11:49:23 | Sistema
O Pregoeiro adicionou o arquivo (Orçamento UBS Vila Clementina Obra 197SD.xlsx) em 21/07/2025 às 08:49.
11/07/2025
11/07/2025 13:16:13 | Sistema
O Pregoeiro adicionou o arquivo (ORÇAMENTO.pdf) em 11/07/2025 às 10:16.
11/07/2025 13:16:03 | Sistema
O Pregoeiro adicionou o arquivo (MEMÓRIA DE CÁLCULO.pdf) em 11/07/2025 às 10:16.
11/07/2025 13:15:54 | Sistema
O Pregoeiro adicionou o arquivo (CRONOGRAMA.pdf) em 11/07/2025 às 10:15.
02/07/2025
02/07/2025 19:01:37 | Sistema
Atendendo à solicitação do Órgão, o arquivo EDITAL PREGÃO REFORMA UBS CLEMENTINA.pdf foi desvinculado do processo.
02/07/2025 18:50:03 | Sistema
O Pregoeiro adicionou o arquivo (EDITAL PREGÃO REFORMA UBS CLEMENTINA VF.pdf) em 02/07/2025 às 15:50.
02/07/2025 18:48:18 | Sistema
O Pregoeiro adicionou o arquivo (EDITAL PREGÃO REFORMA UBS CLEMENTINA VF.pdf) em 02/07/2025 às 15:48.
02/07/2025 12:52:00 | Sistema
O processo foi republicado em 02/07/2025 às 09:52.