CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONTROLE DE EROSÃO URBANA NO CÓRREGO TUPI, LOCALIZADO NA AVENIDA MAGAY, JARDIM ACAPULCO, OSVALDO CRUZ-SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,...
9/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Cancelada
Agente de Contratação:
MARCOS ROGÉRIO ATELLI
Autoridade Competente:
VERA LUCIA ALVES
Apoio:
EDUARDO HENRIQUE GUERATO AFONSO, GISELI RICCI DA SILVA SOUZA, PAULO CÉSAR PRESSENDO
Origem dos Recursos:
Outros
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
13/05/2025 às 19:38
Inicio das Propostas
13/05/2025 às 20:00
Limite p/ Impugnações
19/06/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
19/06/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
24/06/2025 às 12:00
Abertura das Propostas
24/06/2025 às 12:01
Documentos
CONCORRENCIA_09-2025.pdf
Tipo: Edital
13/05/2025-16:37
cronograma fisico.pdf
Tipo: Outros documentos
14/05/2025-11:37:59
memorial de calculo.pdf
Tipo: Outros documentos
14/05/2025-11:38:31
memorial descritivo.pdf
Tipo: Outros documentos
14/05/2025-11:38:52
planilha orçamentaria.pdf
Tipo: Outros documentos
14/05/2025-11:39:07
projeto básico.pdf
Tipo: Outros documentos
14/05/2025-11:39:28
projeto básico.pdf
Tipo: Outros documentos
14/05/2025-11:39:39
resposta questionamento conc 09.25.pdf
Tipo: Outros documentos
04/06/2025-11:23:46
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Termo de Cancelamento
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
EXECUÇÃO DA OBRA DE CONTROLE DE EROSÃO URBANA NO CÓRREGO TUPI, LOCALIZADO NA AVENIDA MAGAY, JARDIM A...
Quantidade:
1,0000
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 1.031.627,20
Melhor lance
R$ 1.031.627,20
Unidade:
SVÇ
10/07/2025
10/07/2025 12:08:44 | Sistema
O processo foi finalizado por não ter mais itens válidos para operação e os itens correntes se encontram na situação cancelados.
10/07/2025 12:08:44 | Sistema
Motivo: NENHUM EMPRESA ATENDEU OS REQUISITOS PARA SER HABILITADA NESSE CERTAME.
10/07/2025 12:08:44 | Sistema
O item 0001 foi cancelado por iniciativa do agente de contratação.
07/07/2025
07/07/2025 14:16:59 | Sistema
Motivo: DILIGÊNCIA PARA QUE A EMPRESA PRIMEIRA COLOCADA, ANEXE EM PAPEL TIMBRADO, PLANILHA, CRONOGRAMAS E PROPOSTA FINAL, SUJEITO A DESCLASSIFICAÇÃO, QUALQUER DÚVIDA ENTRAR EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.
07/07/2025 14:16:59 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 08/07/2025.
07/07/2025 14:16:30 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante ENGECON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R$ 1.031.627,20.
07/07/2025 14:16:30 | Sistema
O fornecedor LUCANO INFRAESTRUTURA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
07/07/2025 14:16:30 | Sistema
Motivo: NÃO ENVIOU A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA.
07/07/2025 14:16:30 | Sistema
O fornecedor LUCANO INFRAESTRUTURA LTDA foi desclassificado no processo.
04/07/2025
04/07/2025 11:17:44 | Sistema
Motivo: DILIGÊNCIA PARA QUE A EMPRESA PRIMEIRA COLOCADA, ANEXE EM PAPEL TIMBRADO, PLANILHA, CRONOGRAMAS E PROPOSTA FINAL, SUJEITO A DESCLASSIFICAÇÃO, QUALQUER DÚVIDA ENTRAR EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.
04/07/2025 11:17:44 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 07/07/2025.
04/07/2025 11:15:58 | Sistema
Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 1
03/07/2025
03/07/2025 18:46:01 | Sistema
Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
03/07/2025 18:36:22 | Sistema
Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R$ 1.031.627,20 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 03/07/2025 às 15:46.
03/07/2025 18:36:22 | Sistema
A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 03/07/2025 às 15:46.
03/07/2025 18:35:24 | Sistema
O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
03/07/2025 18:35:24 | Sistema
O fornecedor NOROESTE PAULISTA CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
03/07/2025 18:35:24 | Sistema
Motivo: TENDO EM VISTA QUE O PRAZO JÁ FOI PRORROGADO UMA VEZ, E A ENTIDADE TEM URGÊNCIA NO ANDAMANENTO DO CERTAME, É NEGADA A NOVA PRORROGAÇÃO.
03/07/2025 18:35:24 | Sistema
O fornecedor NOROESTE PAULISTA CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado no processo.
03/07/2025 17:38:04 | F. NOROESTE PAULISTA CONSTRUTORA LTDA
Documentação Item 0001: Prezado Agente de contratação, verificamos com Vossa Senhoria a possibilidade de prorrogar pela última vez o prazo para adequarmos nossa proposta pelo mesmo fundamento constante do Edital até as 15 horas do dia 04/07/2025.
02/07/2025
02/07/2025 17:06:38 | Sistema
Motivo: Diligência de prorrogação para que a empresa vencedora envie a documentação antes solicitada.
02/07/2025 17:06:38 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 03/07/2025.
02/07/2025 12:50:40 | F. NOROESTE PAULISTA CONSTRUTORA LTDA
Documentação Item 0001: Prezado Senhor Pregoeiro, em atenção ao item 9.23, alínea `a` do Edital, solicitamos a prorrogação do prazo que trata o item 9.22 a considerar a necessidade para readequaçãoa da proposta conforme lance definido, prorrogando-se para o próximo dia útil até as 11 horas.
01/07/2025
01/07/2025 13:18:53 | Sistema
Motivo: Diligência para que a empresa primeira colocada anexe, proposta final e as respectivas planilhas para análise do certo de engenharia.
01/07/2025 13:18:53 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 02/07/2025.
01/07/2025 13:16:32 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante NOROESTE PAULISTA CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 1.031.527,20.
01/07/2025 13:16:32 | Sistema
O fornecedor B. G. L. BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
01/07/2025 13:16:32 | Sistema
Motivo: empresa não apresentou a documentação como solicitada.
01/07/2025 13:16:32 | Sistema
O fornecedor B. G. L. BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA foi desclassificado no processo.
30/06/2025
30/06/2025 20:34:43 | Sistema
Motivo: DILIGÊNCIA PARA QUE A EMPRESA PRIMEIRA COLOCADA, ANEXE EM PAPEL TIMBRADO, PLANILHA, CRONOGRAMAS E PROPOSTA FINAL, SUJEITO A DESCLASSIFICAÇÃO, QUALQUER DÚVIDA ENTRAR EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.
30/06/2025 20:34:43 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 01/07/2025.
25/06/2025
25/06/2025 18:35:04 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
25/06/2025 18:34:06 | F. B. G. L. BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL
Documentação Item 0001: Prezados, o sistema não esta habilitando para envio dos documentos solicitados
25/06/2025 11:46:43 | Sistema
Motivo: DILIGÊNCIA PARA A EMPRESA ANEXAR PLANILHAS E PROPOSTA FINAL, PARA ANÁLISE DA ENGENHARIA.
25/06/2025 11:46:43 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 26/06/2025.
24/06/2025
24/06/2025 12:25:03 | Sistema
O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1.029.000,00.
24/06/2025 12:24:32 | F. B. G. L. BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL
Negociação Item 0001: Bom dia. Infelizmente é nosso melhor preço
24/06/2025 12:22:07 | Sistema
Motivo: negociação.
24/06/2025 12:22:07 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:00 do dia 24/06/2025.
24/06/2025 12:19:44 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante B. G. L. BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - EPP/SS com lance de R$ 1.030.000,00.
24/06/2025 12:16:23 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
24/06/2025 12:05:57 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
24/06/2025 12:05:57 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
24/06/2025 12:05:54 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
24/06/2025 12:05:54 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
24/06/2025 12:05:54 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
24/06/2025 12:04:29 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
04/06/2025
04/06/2025 14:23:47 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (resposta questionamento conc 09.25.pdf) em 04/06/2025 às 11:23.
14/05/2025
14/05/2025 14:39:39 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (projeto básico.pdf) em 14/05/2025 às 11:39.
14/05/2025 14:39:28 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (projeto básico.pdf) em 14/05/2025 às 11:39.