CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA "CEI-VICENTE GUALTIERI", NO MUNICÍPIO DE OSVALDO CRUZ - SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, COM RECURSOS...
3/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto e Fechado
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
MARCOS ROGÉRIO ATELLI
Autoridade Competente:
VERA LUCIA ALVES
Apoio:
EDUARDO HENRIQUE GUERATO AFONSO, ELAINE APARECIDA FERNANDES, GISELI RICCI DA SILVA SOUZA, PAULO CÉSAR PRESSENDO, TELMA REGINA TOMAZ
Origem dos Recursos:
Outros
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
13/02/2025 às 17:52
Inicio das Propostas
13/02/2025 às 18:00
Limite p/ Impugnações
20/05/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
20/05/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
22/05/2025 às 12:00
Abertura das Propostas
22/05/2025 às 12:01
Documentos
edit. conc. 03.25.pdf
Tipo: Edital
13/02/2025-14:49
editalretificadoconcorr_03-2025.docx
Tipo: Edital
08/04/2025-16:49:11
Anexo I - Projeto.pdf
Tipo: Outros documentos
14/02/2025-14:49:37
Anexo II - Memorial Descritivo.pdf
Tipo: Outros documentos
14/02/2025-14:49:56
Anexo III - Memorial de Cálculo.pdf
Tipo: Outros documentos
14/02/2025-14:50:21
Anexo V - Cronograma Físico Financeiro.pdf
Tipo: Outros documentos
14/02/2025-14:50:38
Anexo VI - Planilha Orçamentária.pdf
Tipo: Outros documentos
14/02/2025-14:51:08
Anexo VI - Planilha Orçamentária.xlsm
Tipo: Outros documentos
14/02/2025-14:51:30
Esclarecimentos - DUVIDAS - CR 03.2025.pdf
Tipo: Documento Anexo
13/03/2025-10:27:17
17032025160327.pdf
Tipo: Aviso de suspensão de licitação
17/03/2025-16:27:54
CRONOGRAMA - CEI Vicente Gulatieri - RETIFICADA.pdf
Tipo: Planilha de detalhamento do objeto
09/04/2025-09:36:47
CRONOGRAMA - CEI Vicente Gulatieri - RETIFICADA.pdf
Tipo: Cronograma
09/04/2025-09:37:13
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - DUVIDAS - CR 03.2025.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata de Suspensões
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA "CEI - VICENTE GUALTIERI", NO MUNICÍPIO DE OSVALDO CRUZ - SP, COM...
Quantidade:
1,0000
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 497.767,10
Melhor lance
R$ 373.375,10
Unidade:
SVÇ
17/06/2025
17/06/2025 13:20:17 | Sistema
O Item 0001 foi homologado por VERA LUCIA ALVES.
17/06/2025 13:20:11 | Sistema
O Item 0001 foi adjudicado por VERA LUCIA ALVES.
17/06/2025 11:18:25 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
16/06/2025
16/06/2025 19:04:45 | Sistema
Justificativa: não era a fase de recurso.
16/06/2025 19:04:45 | Sistema
Intenção: MANIFESTO INTENÇÃO DE RECURSO.
16/06/2025 19:04:45 | Sistema
Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
16/06/2025 18:45:13 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 16/06/2025 às 15:55.
16/06/2025 18:45:07 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
16/06/2025 18:45:05 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ESTEVES & GRIGOLLI ENGENHARIA LTDA.
16/06/2025 17:22:52 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 16/06/2025 às 14:32.
16/06/2025 17:22:45 | Sistema
O fornecedor ESTEVES & GRIGOLLI ENGENHARIA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
11/06/2025
11/06/2025 17:53:13 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/06/2025
10/06/2025 18:47:21 | Sistema
Motivo: Motivo: após análise das planilhas, fica aberta diligência para empresa anexar documentos de habilitação e declarações exigidas no edital.
10/06/2025 18:47:21 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 11/06/2025.
30/05/2025
30/05/2025 18:15:57 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/05/2025
29/05/2025 19:51:29 | Sistema
Motivo: DILIGÊNCIA PARA QUE AS EMPRESAS ENVIE NOVAMENTE A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA QUE NÃO ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA E CRONOGRAMA DA SECRETARIA DE OBRAS.
29/05/2025 19:51:29 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 30/05/2025.
23/05/2025
23/05/2025 14:18:39 | Sistema
O fornecedor NOROESTE PAULISTA CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
23/05/2025 12:47:39 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
22/05/2025
22/05/2025 13:18:13 | Sistema
Motivo: Diligência para empresa primeira classificada enviar proposta final, planilhas do edital e planilha de composição de custos.
22/05/2025 13:18:13 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 23/05/2025.
22/05/2025 12:53:04 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante ESTEVES & GRIGOLLI ENGENHARIA LTDA - ME com lance de R$ 373.375,10.
22/05/2025 12:50:17 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
22/05/2025 12:50:17 | Sistema
A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 22/05/2025 às 09:50:17.
22/05/2025 12:45:16 | Sistema
Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 22/05/2025 às 09:50:17.
22/05/2025 12:38:27 | Sistema
O item 0001 entrou em tempo aleatório.
22/05/2025 12:23:26 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/05/2025 12:23:26 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
22/05/2025 12:23:20 | Sistema
Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
22/05/2025 12:23:20 | Sistema
Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
22/05/2025 12:23:20 | Sistema
No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
22/05/2025 12:23:20 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
22/05/2025 12:23:13 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
09/04/2025
09/04/2025 12:37:13 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CRONOGRAMA - CEI Vicente Gulatieri - RETIFICADA.pdf) em 09/04/2025 às 09:37.
09/04/2025 12:36:47 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CRONOGRAMA - CEI Vicente Gulatieri - RETIFICADA.pdf) em 09/04/2025 às 09:36.
08/04/2025
08/04/2025 19:55:50 | Sistema
O valor de referência do item 0001 foi retificado.
08/04/2025 19:55:47 | Sistema
O valor de referência do item 0001 foi retificado.
08/04/2025 19:49:11 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (editalretificadoconcorr_03-2025.docx) em 08/04/2025 às 16:49.
08/04/2025 19:45:51 | Sistema
Motivo: edital e seus anexos retificados.
08/04/2025 19:45:51 | Sistema
O processo foi reaberto pelo agente de contratação.
17/03/2025
17/03/2025 19:27:00 | Sistema
Motivo: Conforme anexo
17/03/2025 19:27:00 | Sistema
O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
17/03/2025 19:27:54 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (17032025160327.pdf) em 17/03/2025 às 16:27.
14/02/2025
14/02/2025 17:51:30 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Anexo VI - Planilha Orçamentária.xlsm) em 14/02/2025 às 14:51.
14/02/2025 17:51:08 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Anexo VI - Planilha Orçamentária.pdf) em 14/02/2025 às 14:51.
14/02/2025 17:50:38 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Anexo V - Cronograma Físico Financeiro.pdf) em 14/02/2025 às 14:50.
14/02/2025 17:50:21 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Anexo III - Memorial de Cálculo.pdf) em 14/02/2025 às 14:50.
14/02/2025 17:49:56 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Anexo II - Memorial Descritivo.pdf) em 14/02/2025 às 14:49.
14/02/2025 17:49:37 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Anexo I - Projeto.pdf) em 14/02/2025 às 14:49.