CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONSISTINDO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED EM DIVERSAS VIAS DA CIDADE, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, EM CUMPRIMENTO AO CONVÊNIO Nº 100080/2026, CELEBRADO...
02/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
SILVANA SILVESTRE NOGUEIRA GOFFREDO
Autoridade Competente:
FLAVIO FERMINO EUFLAUZINO
Apoio:
ADRIANA APARECIDA RAIMUNDO RONDINI, ALESSANDRO GOULART ALVES MIRA, ROMILDO MIGUEL DA SILVA MELLO
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Interna:
30 - 2025
Datas
Data de Publicação
10/02/2026 às 13:14
Inicio das Propostas
11/02/2026 às 11:00
Limite p/ Impugnações
27/02/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
27/02/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
03/03/2026 às 11:00
Abertura das Propostas
03/03/2026 às 12:00
Documentos
EDITAL.pdf
Tipo: Edital
02/02/2026-10:05:39
EDITAL - CONCORRENCIA - 02 - REPUBLICAÇÃO.pdf
Tipo: Edital
10/02/2026-10:10:26
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.pdf
Tipo: Cronograma
02/02/2026-10:11:38
CRONOGRAMA DE EXECUCAO.pdf
Tipo: Cronograma
02/02/2026-10:11:51
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR.pdf
Tipo: Outros documentos
02/02/2026-10:12:04
PLANILHA, COMPOSICAO, BDI E COTACAO.pdf
Tipo: Outros documentos
02/02/2026-10:12:46
MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
Tipo: Outros documentos
02/02/2026-10:12:59
PROJETO BASICO.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
02/02/2026-10:13:13
PROJETO LOCALIZACAO.pdf
Tipo: Outros documentos
02/02/2026-10:13:51
AVISO DE RETIFICAÇÃO - RATIFICAÇÃO EDITAL.pdf
Tipo: Aviso de alteração do Edital/Errata
06/02/2026-14:20:52
AVISO DE RETIFICAÇÃO - DOM.pdf
Tipo: Aviso de reinício
10/02/2026-10:04:23
TERMO DE REFERENCIA LUMINÁRIA ATUALIZADO.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
10/02/2026-10:15:13
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.pdf
Tipo: Cronograma
10/02/2026-10:42:19
CRONOGRAMA DE EXECUCAO.pdf
Tipo: Cronograma
10/02/2026-10:42:40
PLANILHA, COMPOSICAO, BDI E COTACAO.pdf
Tipo: Planilha de detalhamento do objeto
10/02/2026-10:43:42
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR.pdf
Tipo: Outros documentos
10/02/2026-10:45:01
MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
Tipo: Outros documentos
10/02/2026-10:45:38
PROJETO BASICO.pdf
Tipo: Outros documentos
10/02/2026-10:47:20
PROJETO LOCALIZACAO.pdf
Tipo: Outros documentos
10/02/2026-10:48:16
ART DEFINITIVA PROJETO.pdf
Tipo: Outros documentos
10/02/2026-10:48:48
ART DEFINITIVA PROJETO.pdf
Tipo: Outros documentos
10/02/2026-10:49:12
ART DEFINITIVA FISCALIZACAO.pdf
Tipo: Outros documentos
10/02/2026-10:55:54
Resposta de Esclarecimento - RESPOSTA DUVIDAS LICITAÇÃO.pdf
Tipo: Documento Anexo
24/02/2026-12:19:00
LAUDO TÉCNICO - AMOSTRA 1.pdf
Tipo: Outros documentos
27/03/2026-08:28:56
PARECER ENGENHARIA - AMOSTRA 1.pdf
Tipo: Outros documentos
27/03/2026-08:31:34
PARECER TÉCNICO 04 - CONC, 02-2026.pdf
Tipo: Outros documentos
07/04/2026-15:24:28
PARECER TECNICO 03.pdf
Tipo: Outros documentos
16/04/2026-08:13:17
PARECER TECNICO 06 - PLANILHA APROVADA.pdf
Tipo: Outros documentos
17/04/2026-13:19:37
PARECER TECNICO DE ATENDIMENTO REQUISITOS LUMINÁRIA.pdf
Tipo: Outros documentos
05/05/2026-13:53:01
PARECER TECNICO 08.pdf
Tipo: Outros documentos
05/05/2026-13:54:10
PARECER TECNICO ACERVO CC 02-2026.pdf
Tipo: Outros documentos
07/05/2026-09:58:09
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata de Suspensões
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA CONSISTINDO EM...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 654.616,03
Melhor lance:
R$ 595.700,00
Unidade:
SVÇ
07/05/2026
07/05/2026 13:30:50 | Sistema
O Item 0001 foi homologado por FLAVIO FERMINO EUFLAUZINO.
07/05/2026 13:30:39 | Sistema
O Item 0001 foi adjudicado por FLAVIO FERMINO EUFLAUZINO.
07/05/2026 13:29:37 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
07/05/2026 13:13:05 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 07/05/2026 às 10:23.
07/05/2026 13:12:39 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
07/05/2026 13:12:28 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor LEONARDO VIDO PICOLI.
07/05/2026 13:01:05 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 07/05/2026 às 10:11.
07/05/2026 12:59:52 | Sistema
O fornecedor LEONARDO VIDO PICOLI teve sua proposta aceita no item 0001.
07/05/2026 12:58:09 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TECNICO ACERVO CC 02-2026.pdf) em 07/05/2026 às 09:58.
05/05/2026
05/05/2026 17:20:18 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/05/2026 17:00:14 | Sistema
Motivo: Senhor(a), apresentar DOCUMENTOS e ANEXOS previstos no edital, em conformidade com os modelos, sob pena de desclassificação/inabilitação.
05/05/2026 17:00:14 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 05/05/2026.
05/05/2026 16:54:10 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TECNICO 08.pdf) em 05/05/2026 às 13:54.
05/05/2026 16:53:01 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TECNICO DE ATENDIMENTO REQUISITOS LUMINÁRIA.pdf) em 05/05/2026 às 13:53.
17/04/2026
17/04/2026 16:26:24 | Sistema
Motivo: APRESENTAR AMOSTRA, ENSAIOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. (Amostra deverá ser entregeue na Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - Centro, Campos Novos Paulista- (Prefeitura), das 08:00h as 11:00h e das 13:00h as 17:00h). (Prazo considerando ponto facultativo dia 20/04/2026 e feriado dia 21/04/2026, inicio do dia 22/04/2026)
17/04/2026 16:26:24 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 28/04/2026.
17/04/2026 16:19:37 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TECNICO 06 - PLANILHA APROVADA.pdf) em 17/04/2026 às 13:19.
16/04/2026
16/04/2026 14:14:00 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/04/2026 13:38:11 | Sistema
Motivo: Apresentar PLANILHA e PROPOSTA REALINHADA, previstos no edital, em conformidade com os modelos, sob pena de desclassificação/inabilitação.
16/04/2026 13:38:11 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:38 do dia 16/04/2026.
16/04/2026 13:37:30 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante LEONARDO VIDO PICOLI com lance de R$ 595.700,00.
16/04/2026 13:37:30 | Sistema
O fornecedor LIZ CONSTRUCOES E ILUMINACAO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
16/04/2026 13:37:30 | Sistema
Motivo: Deixou de cumprir diligencia.
16/04/2026 13:37:30 | Sistema
O fornecedor LIZ CONSTRUCOES E ILUMINACAO LTDA foi desclassificado no processo.
16/04/2026 11:20:15 | Sistema
Motivo: Apresentar PLANILHA e PROPOSTA REALINHADA, previstos no edital, em conformidade com os modelos, sob pena de desclassificação/inabilitação.
16/04/2026 11:20:15 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 16/04/2026.
16/04/2026 11:15:20 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante LIZ CONSTRUCOES E ILUMINACAO LTDA com lance de R$ 550.000,00.
16/04/2026 11:15:20 | Sistema
O fornecedor CANTONALE SERVICOS E COMERCIO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
16/04/2026 11:15:20 | Sistema
Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR AMOSTRA DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO CONFORME PARECER DO SETOR DE ENGENHARIA.(vide anexo)
16/04/2026 11:15:20 | Sistema
O fornecedor CANTONALE SERVICOS E COMERCIO LTDA foi desclassificado no processo.
16/04/2026 11:13:17 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TECNICO 03.pdf) em 16/04/2026 às 08:13.
13/04/2026
13/04/2026 13:59:09 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
08/04/2026
08/04/2026 13:54:50 | F. CANTONALE SERVICOS E COMERCIO LTDA
Documentação Item 0001: Sr. Pregoeiro, conforme Termo de Referência, é exigida a apresentação de 1C01 amostra do conjunto luminária LED e relé 1D, sem detalhamento quanto às potências. Solicitamos esclarecer se deverá ser apresentada apenas uma amostra representativa ou amostras para cada potência (60W, 100W e 150W).
07/04/2026
07/04/2026 18:30:26 | Sistema
Motivo: APRESENTAR AMOSTRA, ENSAIOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. (Amostra deverá ser entregeue na Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 - Centro, Campos Novos Paulista- (Prefeitura), das 08:00h as 11:00h e das 13:00h as 17:00h)
07/04/2026 18:30:26 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 14/04/2026.
07/04/2026 18:24:28 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO 04 - CONC, 02-2026.pdf) em 07/04/2026 às 15:24.
06/04/2026
06/04/2026 17:10:42 | F. CANTONALE SERVICOS E COMERCIO LTDA
Documentação Item 0001: Sr. pregoeiro, agradecemos a prorrogação e como já anexamos toda a documentação solicitada, renunciamos ao restante do prazo concedido.
06/04/2026 16:54:05 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
06/04/2026 16:11:56 | Sistema
Motivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONFORME SOLICITADO.
06/04/2026 16:11:56 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:11 do dia 06/04/2026.
06/04/2026 14:59:20 | F. CANTONALE SERVICOS E COMERCIO LTDA
Documentação Item 0001: Sr. Pregoeiro pedimos prorrogação do prazo estamos terminando de assinar a documentação solicitada
06/04/2026 13:00:34 | Sistema
Motivo: Apresentar planilha detalhada com composição do serviço, apresentar cotação item SINAP 101658 e 101655, composição 01 e composição 02 e cotação de materiais ou notas comprovando valores.
06/04/2026 13:00:34 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 06/04/2026.
27/03/2026
27/03/2026 18:40:14 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/03/2026 18:39:03 | Sistema
Motivo: Por erro do sistema de ter sido aberto NEGOCIAÇÃO ao invés de DILIGÊNCIA, será prorrogado o prazo para a DILIGÊNCIA conforme solicitado.
27/03/2026 18:39:03 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:38 do dia 27/03/2026.
27/03/2026 18:38:07 | Agente de Contratação
Por erro do sistema de ter sido aberto NEGOCIAÇÃO ao invés de DILIGÊNCIA, será prorrogado o prazo para a DILIGÊNCIA conforme solicitado.
27/03/2026 18:30:24 | F. CANTONALE SERVICOS E COMERCIO LTDA
Negociação Item 0001: Sr. Pregoeiro, não está sendo possível anexar documentação, pode liberar por gentileza
27/03/2026 18:28:34 | Sistema
O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 490.962,00.
27/03/2026 18:01:24 | Agente de Contratação
Ciente, aguardamos o cumprimento da diligência.