Contratação de pessoa jurídica para execução de obra de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária da rua Adolfo José de Souza, localizada no bairro São Cristóvão, no Município de Tubarão/SC.
11/2024
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Karla Vitoreti Cipriano
Autoridade Competente:
Jairo dos Passos Cascaes
Apoio:
BRUNA FAVARIN MARTINS, CHARLES PAULINO DA CONCEIÇÃO, Júlia Martins Zabot, RAFAEL NIADA MENDES
Origem dos Recursos:
Outros
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
30/09/2024 às 13:51
Inicio das Propostas
30/09/2024 às 14:00
Limite p/ Impugnações
12/10/2024 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
12/10/2024 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
16/10/2024 às 16:30
Abertura das Propostas
16/10/2024 às 17:00
Documentos
CC_11_2024_Pvm_Asfaltica_Drenagem_e_Sinalizacao_da_Rua_Adolfo_Jose_da_Silva_assinado.pdf
Tipo: Edital
30/09/2024-10:49:55
Projetos_Memoriais_Orcamento_e_Cronograma.rar
Tipo: Edital
30/09/2024-10:50:16
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Recurso lote 0001 - BCL INFRAESTRUTURA LTDA.
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - LOTE ÚNICO
17/12/2024
17/12/2024 17:41:29 | Sistema
O lote 0001 foi homologado por Jairo dos Passos Cascaes.
17/12/2024 17:41:17 | Sistema
O lote 0001 foi adjudicado por Jairo dos Passos Cascaes.
09/12/2024
09/12/2024 12:48:27 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
09/12/2024 12:45:43 | Agente de Contratação
Destaca-se, ainda, que referida licitante apresentou a garantia adicional e a garantia de execução contratual anteriormente mencionadas por esta agente de contatação, as quais foram anexadas aos autos do processo físico.
09/12/2024 12:45:10 | Agente de Contratação
Prezados, Considerando a desistência sobre o recurso administrativo enviada pela empresa BCL Empreendimentos Ltda, em 28/11/2024; Considerando que não foram apresentadas razões de recurso no prazo legalmente estabelecido; Encerra-se a presente sessão, mantendo-se vencedora desta licitação a empresa QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA.
09/12/2024 12:43:11 | Sistema
Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
09/12/2024 12:43:10 | Sistema
Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
28/11/2024
28/11/2024 19:38:00 | Sistema
O fornecedor BCL EMPREENDIMENTOS LTDA - DEMAIS enviou recurso para o lote 0001.
27/11/2024
27/11/2024 19:46:30 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 02/12/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 05/12/2024 às 23:59.
27/11/2024 19:45:43 | Agente de Contratação
Em cumprimento aos prazos de recurso ora concedidos, fica suspensa a presente sessão.
27/11/2024 19:42:50 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 02/12/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 05/12/2024 às 23:59.
27/11/2024 19:42:01 | Sistema
Intenção: Considerando o item 6.8.3 do referido edital, "no caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela administração".
27/11/2024 19:42:01 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
27/11/2024 19:33:29 | Agente de Contratação
Cumpre destacar que a licitante ora declarada habilitada deverá apresentar uma garantia adicional junto à garantia de execução contratual, nos termos do Art. 59, parágrafo 5º da Lei 14.133/2021.
27/11/2024 19:31:27 | Sistema
O fornecedor BCL EMPREENDIMENTOS LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
27/11/2024 19:30:04 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 27/11/2024 às 16:40.
27/11/2024 19:29:40 | Sistema
Intenção: proposta inexequível.
27/11/2024 19:29:40 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
27/11/2024 19:29:31 | Sistema
Intenção: Considerando o item 6.8.3 do referido edital, "no caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela administração".
27/11/2024 19:29:31 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
27/11/2024 19:29:11 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
27/11/2024 19:26:50 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA.
27/11/2024 19:26:17 | Agente de Contratação
No que se refere à qualificação técnica, o engenheiro do quadro do Município manifestou-se favoravelmente aos respectivos documentos, alegando estarem em conformidade com as regras do edital. Quanto aos demais documentos de habilitação exigidos no edital, esta agente de contratação constatou que estes foram apresentados em consonância com as regras estabelecidas no item 7 e seguintes do edital. Nesse contexto, julga-se habilitada a empresa QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA.
27/11/2024 19:21:30 | Agente de Contratação
Dessa forma, ultrapassada a fase das propostas, passemos à análise sobre os documentos de habilitação, os quais foram juntados ao sistema em 14/11/2024
27/11/2024 19:20:08 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
27/11/2024 19:19:56 | Agente de Contratação
Nesses termos, ao que parece, a licitante comprovou a exequibilidade da sua proposta, devendo ser classificada ao presente processo.
27/11/2024 19:17:38 | Agente de Contratação
em suma, diz o parecer: Considerando a documentação fornecida pela proponente, que demonstra possuir equipamentos e mão de obra disponíveis para alocação imediata, além de correlacionar os custos praticados pelas mesmas em outros contratos vigentes pelo Estado de Santa Catarina, entendo que não há razão para inabilitá-la com base no desconto aplicado, pois ela está apta a demonstrar a viabilidade da execução da obra conforme os parâmetros supracitados.
27/11/2024 19:16:59 | Agente de Contratação
Damos continuidade aos trabalhos, destacando o parecer formalizado pelo corpo técnico do Município acerca da exequibilidade da proposta ofertada pela empresa QUALIDADE MINERAÇÃO
27/11/2024 19:14:42 | Agente de Contratação
Boa tarde
26/11/2024
26/11/2024 17:07:21 | Agente de Contratação
Será necessário um prazo maior para que o corpo técnico conclua a análise sobre os documentos apresentados pela licitante QUALIDADE MINERAÇÃO. Nesse sentido, a presente sessão terá sua continuidade em 27/11/2024, às 16 horas.
26/11/2024 17:03:07 | Agente de Contratação
Boa tarde
21/11/2024
21/11/2024 20:39:53 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
18/11/2024
18/11/2024 19:06:41 | Agente de Contratação
A continuidade da sessão será em 26/11/2024, às 14 horas.
18/11/2024 19:01:52 | Sistema
Motivo: Prazo concedido para juntada de documentos que comprove a exequibilidade da proposta.
18/11/2024 19:01:52 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 21/11/2024.
18/11/2024 19:00:43 | Agente de Contratação
Senhores, ao nos atentarmos ao valor global proposto pela empresa QUALIDADE MINERAÇÃO constatamos que este se encontra abaixo de 75% do valor total estimado pelo Município, corresponde precisamente a 73% da estimativa do Município. Nesse sentido, diligenciamos referida empresa para que comprove a exequibilidade de sua proposta no prazo máximo de 2 dias úteis.
14/11/2024
14/11/2024 20:26:18 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
14/11/2024 18:57:24 | Sistema
A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 14/11/2024 às 18:30.
14/11/2024 18:55:07 | Agente de Contratação
em atendimento a pedido formalizado pela empresa QUALIDADE MINERAÇÃO, enviado através do e-mail cpl@tubarao.sc.gov.br será concedido novo prazo para apresentação da proposta readequada.
14/11/2024 18:53:59 | Agente de Contratação
Senhores,
14/11/2024 17:16:16 | Agente de Contratação
Vale lembrar à nova arrematante sobre a necessidade de se juntar todos os documentos relacionados à proposta readequada (planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, BDI). Diante do prazo concedido à nova arrematante, suspende-se a presente sessão.
14/11/2024 17:12:27 | Sistema
A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 14/11/2024 às 16:30.
14/11/2024 17:11:35 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA com lance de R$ 1.642.500,01.
14/11/2024 17:11:35 | Sistema
Motivo: não apresentou planilha orçamentária e demais documentos correspondentes.
14/11/2024 17:11:35 | Sistema
O fornecedor LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
14/11/2024 17:10:43 | Agente de Contratação
Dessa forma, fica desclassificada referida proposta.
14/11/2024 17:10:24 | Agente de Contratação
De acordo com os documentos por ela anexados em 06/11/2024, constatou-se que a licitante deixou de apresentar a planilha orçamentária, com o cronograma físico financeiro, juntando outros documentos que poderiam ser apresentados em momento ulterior do processo, tais como os documentos de habilitação
14/11/2024 17:08:26 | Agente de Contratação
Dá-se continuidade aos trabalhos procedendo-se à análise da proposta readequada juntada pela empresa LOPESI
14/11/2024 17:07:44 | Agente de Contratação
Boa tarde
06/11/2024
06/11/2024 21:00:39 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.