EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS RUAS DO BAIRRO VILA NOVA, NO MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
20/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
DAYANE VICENTE
Autoridade Competente:
MARLON GOEDE
Apoio:
-
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
17/02/2026 às 20:54
Inicio das Propostas
18/02/2026 às 12:00
Limite p/ Impugnações
03/03/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
03/03/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
05/03/2026 às 12:00
Abertura das Propostas
05/03/2026 às 12:15
Documentos
ART.pdf
Tipo: Edital
17/02/2026-17:49
PROJETO.pdf
Tipo: Edital
17/02/2026-17:49
MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
Tipo: Edital
17/02/2026-17:49
ORÇAMENTO ESTIMADO.p7s
Tipo: Edital
17/02/2026-17:49
TERMO DE REFERÊNCIA.pdf
Tipo: Edital
17/02/2026-17:49
ETP.pdf
Tipo: Edital
17/02/2026-17:49
DFD.pdf
Tipo: Edital
17/02/2026-17:49
TEXTO DE CONTRATO.pdf
Tipo: Edital
17/02/2026-17:49
EDITAL.pdf
Tipo: Edital
17/02/2026-17:49
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.pdf
Tipo: Cronograma
17/02/2026-17:49
PARECER 10.2026.pdf
Tipo: Outros documentos
11/03/2026-14:19:23
PARECER 06.2026.pdf
Tipo: Outros documentos
11/03/2026-14:29:37
PARECER 08.2026 REF. DILIGÊNCIA PARECER 06.2026.pdf
Tipo: Outros documentos
19/03/2026-14:42:36
PARECER 09.2026.pdf
Tipo: Outros documentos
20/03/2026-08:59:49
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
LOTE 01
LOTE 02
20/03/2026
20/03/2026 19:32:10 | Sistema
O lote 0002 foi homologado por MARLON GOEDE.
20/03/2026 19:32:00 | Sistema
O lote 0001 foi homologado por MARLON GOEDE.
20/03/2026 19:31:50 | Sistema
O lote 0002 foi adjudicado por MARLON GOEDE.
20/03/2026 19:31:42 | Sistema
O lote 0001 foi adjudicado por MARLON GOEDE.
20/03/2026 13:02:56 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
20/03/2026 12:00:39 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 20/03/2026 às 10:00.
20/03/2026 12:00:31 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
20/03/2026 12:00:15 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor ADRIANO CONSTRUTORA LTDA.
20/03/2026 11:59:50 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PARECER 09.2026.pdf) em 20/03/2026 às 08:59.
20/03/2026 11:22:41 | Presidente da Comissão
Inicia-se a análise dos documentos de habilitação apresentados pelo licitante .
20/03/2026 11:09:50 | Presidente da Comissão
Bom Dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão.
19/03/2026
19/03/2026 18:52:35 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:52 do dia 19/03/2026.
19/03/2026 18:51:10 | Presidente da Comissão
Fica aberta diligência, nos termos do Edital, para que o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar no LOTE 0001 apresente e anexe, exclusivamente pelo Portal de Compras Públicas, a documentação de habilitação exigida, dentro do prazo estabelecido pelo Agente de Contratação no sistema. Verificou-se que o fornecedor ADRIANO CONSTRUTORA LTDA já inseriu sua habilitação durante a diligência de readequação da proposta. Será respeitada as etapas de habilitação conforme preceitua o edital.
19/03/2026 18:45:41 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
19/03/2026 17:44:48 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0002 foi definida pelo presidente de comissão para 19/03/2026 às 15:44.
19/03/2026 17:44:16 | Sistema
A habilitação do lote 0002 foi encerrada.
19/03/2026 17:43:00 | Sistema
Para o lote 0002 foi habilitado o fornecedor ADRIANO CONSTRUTORA LTDA.
19/03/2026 17:42:36 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PARECER 08.2026 REF. DILIGÊNCIA PARECER 06.2026.pdf) em 19/03/2026 às 14:42.
19/03/2026 11:15:34 | Presidente da Comissão
Bom Dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão.
18/03/2026
18/03/2026 20:33:05 | Presidente da Comissão
Suspendo a sessão com reabertura dia 19/03/2026 às 08:15.
18/03/2026 11:16:46 | Presidente da Comissão
Bom Dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão.
17/03/2026
17/03/2026 20:29:06 | Presidente da Comissão
Suspendo a sessão com reabertura dia 18/03/2026 às 08:15.
17/03/2026 11:24:43 | Presidente da Comissão
Bom Dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão.
16/03/2026
16/03/2026 20:30:14 | Presidente da Comissão
Suspendo a sessão com reabertura dia 17/03/2026 às 08:15.
16/03/2026 11:15:01 | Presidente da Comissão
Bom Dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão. Estamos dando continuidade à analise da readequação da proposta junto com o orçamento, cronograma físico financeiro e composição BDI junto ao setor requisitante.
13/03/2026
13/03/2026 20:27:24 | Presidente da Comissão
Suspendo a sessão com reabertura dia 16/03/2026 às 08:15
13/03/2026 11:28:08 | Presidente da Comissão
Bom Dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão. Estamos dando continuidade à analise da readequação da proposta junto com o orçamento, cronograma físico financeiro e composição BDI junto ao setor requisitante.
12/03/2026
12/03/2026 20:30:17 | Presidente da Comissão
Suspendo a sessão com reabertura dia 13/03/2026 às 08:15.
12/03/2026 17:13:50 | Presidente da Comissão
Estamos dando início à análise da readequação da proposta junto com o orçamento, cronograma físico financeiro e composição BDI em conjunto com o setor requisitante Secretaria de Planejamento Urbano .
12/03/2026 12:01:04 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
12/03/2026 11:05:59 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 12/03/2026.
12/03/2026 11:05:51 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 12/03/2026.
11/03/2026
11/03/2026 20:02:14 | Presidente da Comissão
Após o encerramento do prazo da diligência, às 18:26 do dia 11/03/2026, será concedido novo prazo para a readequação da proposta, acompanhada do orçamento, do cronograma físico-financeiro e da composição do BDI.
11/03/2026 19:30:29 | F. ADRIANO CONSTRUTORA LTDA
Documentação Lote 0001: Boa tarde prezada pregoeira devido a complexidade dos documentos solicitamos a prorrogação do prazo para o envio dos documentos solicitados
11/03/2026 19:26:59 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:26 do dia 11/03/2026.
11/03/2026 19:26:35 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 18:26 do dia 11/03/2026.
11/03/2026 19:25:41 | Presidente da Comissão
Solicita-se ao arrematante o envio da proposta atualizada, contendo o preço final readequado, devidamente datada e assinada, acompanhada do orçamento, do cronograma físico-financeiro e da composição do BDI. Os documentos deverão ser anexados exclusivamente por meio do Portal de Compras Públicas.
11/03/2026 19:10:11 | Sistema
A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.
11/03/2026 19:08:39 | F. ADRIANO CONSTRUTORA LTDA
Negociação Item 0001: Boa tarde prezada Pregoeira, o valor de R$ 1.460.000,00 é a nossa melhor proposta.
11/03/2026 17:38:03 | Presidente da Comissão
Foi anexado ao processo o arquivo denominado Parecer Técnico nº 06/2026, referente ao lote 0002. Registra-se que a diligência solicitada ao fornecedor ADRIANO CONSTRUTORA LTDA está diretamente relacionada às considerações constantes nesse parecer.
11/03/2026 17:31:44 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 17:31 do dia 11/03/2026.
11/03/2026 17:29:37 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PARECER 06.2026.pdf) em 11/03/2026 às 14:29.
11/03/2026 17:24:17 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 16:24 do dia 11/03/2026.
11/03/2026 17:23:32 | Presidente da Comissão
Boa tarde. Solicita-se ao novo arrematante há manifestação, via chat do Portal de Compras Públicas, do seu último preço proposto (proposta final). Caso não tenha interesse em negociar ou não seja possível reduzir o valor ofertado, deverá ser apresentada justificada informando a impossibilidade de alteração do preço já registrado.
11/03/2026 17:21:25 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante ADRIANO CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 1.460.000,00.
11/03/2026 17:21:25 | Sistema
Motivo: Conforme Parecer Técnico 10/2026 - Planejamento Urbano anexo ao Processo.
11/03/2026 17:21:25 | Sistema
O fornecedor LZK CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
11/03/2026 17:19:23 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PARECER 10.2026.pdf) em 11/03/2026 às 14:19.
11/03/2026 11:46:26 | Presidente da Comissão
Estamos dando continuidade à análise dos documentos de habilitação dos licitantes.
11/03/2026 11:45:59 | Presidente da Comissão
Bom Dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão.