A presente licitação tem por finalidade a seleção da proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica da Rua Demétrio José da Rocha - Trecho 05, e Pavimentação Asfáltica da Rua Demétrio José da Rocha -...
17/2024
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto e Fechado
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
REJANE PEREIRA
Autoridade Competente:
ANIBAL BRAMBILA
Apoio:
HELDER FRANCISCO LOCH, JUCEMAR PEDRO GONÇALVES
Origem dos Recursos:
Outros
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
09/04/2024 às 15:33
Inicio das Propostas
11/04/2024 às 11:00
Limite p/ Impugnações
22/04/2024 às 11:00
Limite p/ Esclarecimentos
22/04/2024 às 11:00
Limite p/ Recebimento das Propostas
25/04/2024 às 18:59
Abertura das Propostas
25/04/2024 às 19:00
Documentos
EDITAL.pdf
Tipo: Edital
22/03/2024-15:40:46
EDITAL RETIFICADO.pdf
Tipo: Edital
09/04/2024-12:30:16
Arquivos Trecho 5.rar
Tipo: Outros documentos
09/04/2024-12:33:53
Arquivos Trecho 6.rar
Tipo: Outros documentos
09/04/2024-12:34:19
Aviso de retificação.pdf
Tipo: Aviso de republicação de edital
09/04/2024-12:47:21
Aviso de retificação.pdf
Tipo: Aviso de republicação de edital
09/04/2024-12:47:44
Aviso de retificação.pdf
Tipo: Aviso de republicação de edital
09/04/2024-12:47:54
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - LOTE 01
Lote 2 - LOTE 02
27/05/2024
27/05/2024 16:23:04 | Sistema
O lote 0002 foi homologado por ANIBAL BRAMBILA.
27/05/2024 16:23:01 | Sistema
O lote 0001 foi homologado por ANIBAL BRAMBILA.
27/05/2024 16:22:57 | Sistema
O lote 0002 foi adjudicado por ANIBAL BRAMBILA.
27/05/2024 16:22:53 | Sistema
O lote 0001 foi adjudicado por ANIBAL BRAMBILA.
27/05/2024 16:02:19 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
27/05/2024 15:32:11 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo agente de contratação para 27/05/2024 às 13:00.
27/05/2024 15:32:01 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 27/05/2024 às 13:00.
27/05/2024 15:31:38 | Sistema
A habilitação do lote 0002 foi encerrada.
27/05/2024 15:31:37 | Sistema
Para o lote 0002 foi habilitado o fornecedor FORMULA PAVIMENTACAO URBANA EIRELI.
27/05/2024 15:31:32 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
27/05/2024 15:31:29 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor FORMULA PAVIMENTACAO URBANA EIRELI.
27/05/2024 15:31:16 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
27/05/2024 15:31:02 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
27/05/2024 15:29:47 | Sistema
O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
27/05/2024 15:28:49 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
27/05/2024 15:27:19 | Sistema
A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 27/05/2024 às 14:00.
27/05/2024 15:26:58 | Sistema
Motivo: o licitante encaminhou a proposta readequada.
27/05/2024 15:26:58 | Sistema
O prazo de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi encerrado pelo agente de contratação.
27/05/2024 15:25:53 | Sistema
A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo agente de contratação para 27/05/2024 às 14:00.
27/05/2024 15:25:30 | Sistema
A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 27/05/2024 às 14:00.
27/05/2024 14:42:08 | Sistema
O lote 0002 tem como novo arrematante FORMULA PAVIMENTACAO URBANA EIRELI com lance de R$ 432.000,00.
27/05/2024 14:42:08 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante FORMULA PAVIMENTACAO URBANA EIRELI com lance de R$ 962.000,00.
27/05/2024 14:33:23 | Sistema
O lote 0002 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
27/05/2024 14:33:23 | Sistema
O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
27/05/2024 13:40:38 | Sistema
Justificativa: Falta de pressupostos para intenção de recurso.
27/05/2024 13:40:38 | Sistema
Intenção: A empresa não possui CAT suficiente para os itens.
27/05/2024 13:40:38 | Sistema
Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
27/05/2024 13:40:23 | Sistema
Justificativa: Falta de pressupostos para intenção de recurso.
27/05/2024 13:40:23 | Sistema
Intenção: A empresa não possui CAT suficiente para os itens.
27/05/2024 13:40:23 | Sistema
Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0002.
27/05/2024 13:24:31 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0002 para o fornecedor GRETA CONSTRUTORA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 27/05/2024 às 10:31, encerrando às 10:36:00.
27/05/2024 13:24:21 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor GRETA CONSTRUTORA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 27/05/2024 às 10:31, encerrando às 10:36:00.
27/05/2024 12:58:56 | Sistema
Atendendo solicitação da Prefeitura, a data do direito de lance de desempate, conforme a LC 123/2006 do lote 1 e 2 para o fornecedor GRETA CONSTRUTORA LTDA será agendada novamente.
16/05/2024
16/05/2024 19:49:37 | Sistema
Motivo: Documento encaminhado.
16/05/2024 19:49:37 | Sistema
O prazo de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi encerrado pelo agente de contratação.
16/05/2024 19:49:27 | Sistema
Motivo: Documento encaminhado.
16/05/2024 19:49:27 | Sistema
O prazo de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi encerrado pelo agente de contratação.
16/05/2024 19:38:22 | Sistema
O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada.
16/05/2024 19:38:00 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
16/05/2024 19:36:50 | Sistema
A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo agente de contratação para 16/05/2024 às 17:00.
16/05/2024 19:36:34 | Sistema
A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 16/05/2024 às 17:00.
14/05/2024
14/05/2024 13:26:43 | Sistema
A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo agente de contratação para 14/05/2024 às 12:00.
14/05/2024 13:26:30 | Sistema
A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 14/05/2024 às 12:00.
10/05/2024
10/05/2024 14:32:21 | Sistema
A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.
10/05/2024 14:20:42 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
09/05/2024
09/05/2024 19:27:35 | Sistema
Motivo: Convocamos o Sr.(a) Licitante FORMULA PAVIMENTACAO URBANA EIRELI para reelaborar e apresentar, por meio eletrônico, a PROPOSTA DE PREÇOS adequada ao seu último lance, até às 17h00min do dia 10/05/2024, juntamente com as planilhas indicando os quantitativos e custos unitários, o Cronograma Físico-Financeiro e Critérios de Pagamentos, detalhamento das bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), bem como a garantia da proposta correspondente a 1% (um por cento) do valor ofertado
09/05/2024 19:27:35 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 10/05/2024.
09/05/2024 19:26:59 | Sistema
Motivo: Convocamos o Sr.(a) Licitante FORMULA PAVIMENTACAO URBANA EIRELI para reelaborar e apresentar, por meio eletrônico, a PROPOSTA DE PREÇOS adequada ao seu último lance, até às 17h00min do dia 10/05/2024, juntamente com as planilhas indicando os quantitativos e custos unitários, o Cronograma Físico-Financeiro e Critérios de Pagamentos, detalhamento das bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), bem como a garantia da proposta correspondente a 1% (um por cento) do valor ofertado
09/05/2024 19:26:59 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 10/05/2024.
09/05/2024 19:24:48 | Sistema
A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 10/05/2024 às 17:00.