CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL CEI SÃO JOSÉ, BAIRRO SÃO JOSÉ DE BRAÇO DO NORTE/SC
31/2024
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
JULIANA SPIECKER DA SILVA
Autoridade Competente:
ROBERTO KUERTEN MARCELINO
Apoio:
-
Origem dos Recursos:
Outros
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
06/06/2024 às 18:32
Inicio das Propostas
08/06/2024 às 02:59
Limite p/ Impugnações
20/06/2024 às 16:45
Limite p/ Esclarecimentos
20/06/2024 às 16:45
Limite p/ Recebimento das Propostas
25/06/2024 às 11:59
Abertura das Propostas
25/06/2024 às 12:00
Documentos
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:29
PROJETOS.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:29
PROJETOS.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:29
PROJETOS.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:29
PROJETOS.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:29
PROJETOS.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:29
PROJETOS.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:29
PROJETOS.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:29
PROJETOS.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:29
PROJETOS.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:29
PROJETOS.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:29
PROJETOS.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:29
CRONOGRAMA.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:29
CRONOGRAMA.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:29
CRONOGRAMA.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:29
CRONOGRAMA.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:29
CRONOGRAMA.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:29
CRONOGRAMA.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:29
CRONOGRAMA.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:29
ORÇAMENTO.xlsx
Tipo: Edital
06/06/2024-15:29
ARQ_CEI_Sao_Jose_06maio2024_01_compressed.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:31:22
ARQ_CEI_Sao_Jose_06maio2024_02_compressed.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:31:22
ARQ_CEI_Sao_Jose_06maio2024_03_compressed.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:31:22
ARQ_CEI_Sao_Jose_06maio2024_04_compressed.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:31:22
ARQ_CEI_Sao_Jose_06maio2024_05_compressed (1).pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:31:22
ART_9283780_4_compressed.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:31:22
BDI_CEI_Sao_Jose_13maio2024_compressed.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:31:22
CRON_CEI_Sao_Jose_13maio2024_compressed.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:31:22
ELETRICO_CEI_SAO_JOSE_compressed.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:31:22
HIDROSSANITARIO_CEI_SAO_JOSE_01_03_compressed.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:31:22
HIDROSSANITARIO_CEI_SAO_JOSE_02_03_compressed.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:31:22
HIDROSSANITARIO_CEI_SAO_JOSE_03_03_compressed.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:31:22
MEM_CEI_Sao_Jose_14maio2024_compressed.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:31:22
ORCAMENTO.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:31:22
PROJETO_ESTRUTURAL_CEI_SAO_JOSE_01_15_compressed.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:31:22
PROJETO_ESTRUTURAL_CEI_SAO_JOSE_02_15_compressed.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:31:22
PROJETO_ESTRUTURAL_CEI_SAO_JOSE_03_15_compressed.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:31:22
PROJETO_ESTRUTURAL_CEI_SAO_JOSE_08_15_compressed.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:31:22
PROJETO_ESTRUTURAL_CEI_SAO_JOSE_09_15_compressed.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:31:22
PROJETO_ESTRUTURAL_CEI_SAO_JOSE_10_15_compressed.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:31:22
PROJETO_ESTRUTURAL_CEI_SAO_JOSE_11_15_compressed.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:31:22
PROJETO_ESTRUTURAL_CEI_SAO_JOSE_12_15_compressed.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:31:22
PROJETO_ESTRUTURAL_CEI_SAO_JOSE_13_15_compressed.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:31:22
PROJETO_ESTRUTURAL_CEI_SAO_JOSE_14_15_compressed.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:31:22
PROJETO_ESTRUTURAL_CEI_SAO_JOSE_15_15_compressed.pdf
Tipo: Edital
06/06/2024-15:31:22
NOTAS FISCAIS.rar
Tipo: Outros documentos
09/07/2024-15:21:40
168. PARECER JURÍDICO - RECURSO ADMINISTRATIVO - ARVIC (1).pdf
Tipo: Outros documentos
10/07/2024-16:41:51
Despacho 40 ACERVOS - ARQUITETO DIEGO.pdf
Tipo: Outros documentos
11/07/2024-16:45:56
PARECER_PROCESSO_31-2024_CRECHE_SAO_JOSE_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
01/08/2024-17:34:01
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Recurso item 0001 - ESTRUTURAR CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Tipo: Documento Anexo
Recurso item 0001 - CONSTRUVALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Tipo: Documento Anexo
Recurso item 0001 - ESTRUTURAR CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do item 0001 - ARVIC CONSTRUCOES LTDA
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do item 0001 - ARVIC CONSTRUCOES LTDA
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do item 0001 - CONSTRUVALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃODE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO E...
Quantidade:
1,00
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 1.533.347,30
Melhor lance
R$ 1.508.384,53
Unidade:
UN
07/08/2024
07/08/2024 19:43:46 | Sistema
O Item 0001 foi homologado por ROBERTO KUERTEN MARCELINO.
07/08/2024 19:43:23 | Sistema
O Item 0001 foi adjudicado por ROBERTO KUERTEN MARCELINO.
07/08/2024 19:40:00 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante ESTRUTURAR CONSTRUCAO CIVIL LTDA com lance de R$ 1.508.384,53.
07/08/2024 19:40:00 | Sistema
Motivo: INABILITADA
07/08/2024 19:40:00 | Sistema
O fornecedor CONSTRUVALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
07/08/2024 19:39:40 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUVALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA com lance de R$ 1.425.000,00.
07/08/2024 19:39:40 | Sistema
Motivo: INABILITADA
07/08/2024 19:39:40 | Sistema
O fornecedor ARVIC CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
07/08/2024 19:39:21 | Sistema
Motivo: INABILITADA
07/08/2024 19:39:21 | Sistema
Foi revertida a habilitação do fornecedor CONSTRUVALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA pelo presidente de comissão para o item 0001.
07/08/2024 19:39:08 | Sistema
Motivo: INABILITADA
07/08/2024 19:39:08 | Sistema
Foi revertida a habilitação do fornecedor ARVIC CONSTRUCOES LTDA pelo presidente de comissão para o item 0001.
07/08/2024 18:12:42 | Presidente da Comissão
Será adjudicado e posteriormente homologado
07/08/2024 18:12:17 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
07/08/2024 18:01:41 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo presidente de comissão para 07/08/2024 às 15:11.
07/08/2024 18:01:32 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
07/08/2024 18:01:18 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ESTRUTURAR CONSTRUCAO CIVIL LTDA.
07/08/2024 18:00:34 | Presidente da Comissão
Conforme parecer técnico do setor responsável: Conforme análise da documentação apresentada no despacho 48, a empresa cumpre as exigências do item 7.5.6 do Edital quanto à comprovação por acervo técnico das atividades, a saber: Execução de armação em aço: CAT-A 252019107113 e 252024162403; Execução de muro de arrimo: CAT-A 252024162403; Execução de laje pré-moldada: CAT-A 252019107113; Execução de forma: CAT-A 252019107113; Execução de estrutura de concreto: CAT-A 252019107113 e 252024162403. Ressalta-se que em virtude de ambos os acervos apresentados (CAT-A 252019107113 e 252024162403) estarem tanto no nome do responsável técnico quanto no nome da empresa, a licitante também cumpre as exigências do item 7.5.4 do Edital quanto à apresentação de Atestado de Capacidade Técnico-Operacional e de Capacidade Técnico-Profissional. Desta forma, defiro o acervo técnico apresentado pela Estruturar Construção Civil Ltda.
07/08/2024 18:00:05 | Presidente da Comissão
Boa tarde!
02/08/2024
02/08/2024 13:20:16 | Presidente da Comissão
Bom dia, estavamos com problemas na internet, por isso o atraso, analisaremos as documentações e retornaremos dia 07/08/2024 ás 15hs, obrigada!
02/08/2024 12:08:54 | Presidente da Comissão
Bom dia, sim as diligências foram anexadas no horário correto
01/08/2024
01/08/2024 21:52:08 | F. ESTRUTURAR CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Documentação Item 0001: Boa noite. Conseguem confirmar se receberam os arquivos de habilitação e proposta?
01/08/2024 21:50:41 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
01/08/2024 20:44:29 | Sistema
Motivo: Solicito documentos de habilitação conforme edital e proposta readequada, retornaremos amanhã 10hs
01/08/2024 20:44:29 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 19:50 do dia 01/08/2024.
01/08/2024 20:43:04 | Sistema
Motivo: .....
01/08/2024 20:43:04 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi revertida.
01/08/2024 20:36:19 | Sistema
Motivo: Conforme parecer em anexo, chamaremos o próximo arrematante, para que no prazo de duas horas envie os documentos e a proposta readequada
01/08/2024 20:36:19 | Sistema
A fase recursal do item 0001 foi revista, os recursos arquivados e o item voltou para a fase de habilitação.
01/08/2024 20:34:01 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PARECER_PROCESSO_31-2024_CRECHE_SAO_JOSE_assinado.pdf) em 01/08/2024 às 17:34.
01/08/2024 20:32:08 | Presidente da Comissão
Vou anexar a resposta do recurso e da contra razão, nos arquivos do processo, não estou conseguindo colocar aqui no chat
01/08/2024 20:30:29 | Presidente da Comissão
Boa tarde
31/07/2024
31/07/2024 20:35:12 | Presidente da Comissão
Devido da grande demanda do setor responsável, precisamos de mais um dia para analise, retornaremos dia 01/08/2024 ás 17:30hs
31/07/2024 20:33:45 | Presidente da Comissão
Boa tarde
25/07/2024
25/07/2024 20:10:45 | Presidente da Comissão
Os recursos e as contra razões ainda estão em análise, retornaremos dia 31/07/2024 ás 17:30, obrigada!
25/07/2024 20:08:59 | Presidente da Comissão
Boa tarde
22/07/2024
22/07/2024 18:41:06 | Presidente da Comissão
Boa tarde, os recursos e as contra razões, serão encaminhadas para analise juridica, e retornaremos, dia 25/07/2024 ás 17hs, obrigada!
19/07/2024
19/07/2024 19:52:09 | Sistema
O fornecedor CONSTRUVALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
16/07/2024
16/07/2024 19:33:33 | Sistema
O fornecedor ESTRUTURAR CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
11/07/2024
11/07/2024 19:45:56 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Despacho 40 ACERVOS - ARQUITETO DIEGO.pdf) em 11/07/2024 às 16:45.
11/07/2024 19:28:49 | Sistema
O prazo para recursos no lote foi definido pelo presidente de comissão para 16/07/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 19/07/2024 às 18:00.
11/07/2024 19:28:13 | Sistema
Intenção: Boa tarde. Manifesto intenção de recurso, pois só após habilitação ficou disponível os documentos da empresa CONSTRUVALE, para analise, sendo que até o momento não encontrei a comprovação de todos os acervos solicitados em Edital, mais precisamente Muro de Arrimo.
11/07/2024 19:28:13 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
11/07/2024 19:25:20 | Sistema
O fornecedor ESTRUTURAR CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
11/07/2024 19:17:21 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo presidente de comissão para 11/07/2024 às 16:27.
11/07/2024 19:17:16 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
11/07/2024 19:17:13 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUVALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
11/07/2024 19:17:02 | Presidente da Comissão
Após analise do setor responsável constatou-se que a empresa construvale tem os acervos exigidos pelo edital, bem como as documentações também estão de acordo com o edita, sendo habilitada
11/07/2024 19:16:04 | Presidente da Comissão
Boa tarde
11/07/2024 13:31:42 | Presidente da Comissão
Bom dia, analisaremos as documentações, e o setor responsável analisara os acervos, e retornaremos as 16:15hs