Contratação de empresa especializada para a execução de serviços complementares à pavimentação asfáltica (CBUQ) na localidade de Piurras com fornecimento de material e mão de obra.
10/2024
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Concluída
Agente de Contratação:
Juliana Celestino Ferreira
Autoridade Competente:
João Eduardo Della Justina
Apoio:
Cidnei Jose Goss, Karin Arruda Amarante Pessoa
Origem dos Recursos:
-
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
13/11/2024 às 11:01
Inicio das Propostas
13/11/2024 às 16:00
Limite p/ Impugnações
27/11/2024 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
27/11/2024 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
29/11/2024 às 11:30
Abertura das Propostas
29/11/2024 às 12:00
Documentos
EDITAL202410.pdf
Tipo: Edital
06/11/2024-12:58
BDI.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
13/11/2024-07:35:29
CRONOGRAMA.pdf
Tipo: Cronograma
13/11/2024-07:36:19
CRONOGRAMA PLE.pdf
Tipo: Cronograma
13/11/2024-07:36:33
ORÇAMENTO.pdf
Tipo: Orçamento-base
13/11/2024-07:37:14
ESTRADA DE PIURRAS - 01 - A1.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
13/11/2024-07:37:51
ESTRADA DE PIURRAS - 02 - A1.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
13/11/2024-07:38:39
ESTRADA DE PIURRAS - 03 - A1.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
13/11/2024-07:38:58
ESTRADA DE PIURRAS -04 - A1.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
13/11/2024-07:39:13
ART 9255804-2.pdf
Tipo: Outros documentos
13/11/2024-07:56:27
COMPOSIÇÃO.pdf
Tipo: Outros documentos
13/11/2024-07:56:44
CÁLCULO - CBUQ.pdf
Tipo: Outros documentos
13/11/2024-07:56:55
CÁLCULO.pdf
Tipo: Outros documentos
13/11/2024-07:57:05
Dimensionamento de Drenagem.pdf
Tipo: Outros documentos
13/11/2024-07:57:18
ETP_Estrada_de_Piurras_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
13/11/2024-07:59:09
TR_Estrada_de_Piurras_assinado.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
13/11/2024-07:59:21
QCI.pdf
Tipo: Outros documentos
13/11/2024-07:59:38
Memorial Descritivo Estrada de Piuras.pdf
Tipo: Outros documentos
13/11/2024-07:59:54
Errata 1.pdf
Tipo: Aviso de alteração do Edital/Errata
27/11/2024-08:08:14
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata de Processo Fracassado
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES À PAVIMENTAÇÃO ASFÁL...
Quantidade:
1,00
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 264.708,38
Melhor lance
-
Unidade:
SVÇ
05/12/2024
05/12/2024 12:18:49 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.
05/12/2024 12:06:57 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 05/12/2024 às 09:16.
05/12/2024 12:06:30 | Sistema
Motivo: Fornecedor não apresentou documentos solicitados.
05/12/2024 12:06:30 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA D. BRANGER LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
05/12/2024 11:56:37 | Agente de Contratação
Bom dia, daremos seguimento a sessão.
03/12/2024
03/12/2024 16:01:18 | Agente de Contratação
Sessão será suspensa para aguardar envio dos documentos solicitados, com retorno agendado para dia 05/12/2024 as 8h.
03/12/2024 16:00:31 | Sistema
Motivo: Solicito proposta readequada e documentos de habilitação
03/12/2024 16:00:31 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 04/12/2024.
03/12/2024 15:58:51 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA D. BRANGER LTDA com lance de R$ 218.000,00.
03/12/2024 15:58:51 | Sistema
Motivo: Fornecedor não anexou documentação solicitada.
03/12/2024 15:58:51 | Sistema
O fornecedor LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
03/12/2024 11:20:54 | Sistema
Motivo: Envio da Planilha
03/12/2024 11:20:54 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 03/12/2024.
03/12/2024 11:20:26 | Agente de Contratação
Como já foi concedido anteriormente o prazo de 01(um) dia útil a empresa LOPESI terá somente até as 12:00h do dia de hoje (03/12/2024) para envio da Planilha sob pena de desclassificação caso não seja apresentado e anexado.
03/12/2024 11:00:19 | Agente de Contratação
Bom dia a todos, daremos seguimento a sessão.
02/12/2024
02/12/2024 14:48:10 | F. LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTD
Documentação Item 0001: Boa dia a todos! em anexo os documentos da empresa. Porem devido à complexibilidade das planilhas que contemplam a proposta de preços solicitamos se possível o prazo de um dia útil para envio da proposta de preços completa incluindo todas as planilhas
29/11/2024
29/11/2024 14:57:11 | Agente de Contratação
Sessão será suspensa para aguardar envio dos documentos solicitados, com reabertura agendada para dia 03/12/2024 as 8:00h.
29/11/2024 14:54:29 | Sistema
Motivo: Solicito planilhas readequadas
29/11/2024 14:54:29 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 02/12/2024.
29/11/2024 14:20:16 | F. LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTD
Documentação Item 0001: Boa dia a todos! em anexo os documentos da empresa. Porem devido à complexibilidade das planilhas que contemplam a proposta de preços solicitamos se possível o prazo de um dia útil para envio da proposta de preços completa incluindo todas as planilhas
29/11/2024 14:19:40 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/11/2024 13:12:31 | Sistema
Motivo: Solicito tabela orçamentaria/proposta atualizada
29/11/2024 13:12:31 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 29/11/2024.
29/11/2024 12:51:05 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 29/11/2024 às 10:01.
29/11/2024 12:50:54 | Sistema
O prazo de negociação foi encerrado pelo agente de contratação.
29/11/2024 12:46:40 | F. LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTD
Negociação Item 0001: Bom dia! Sr Pregoeiro estamos com o melhor lance
29/11/2024 12:44:45 | Sistema
A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 29/11/2024 às 09:55.
29/11/2024 12:44:16 | Sistema
Iniciada a fase de negociação.
29/11/2024 12:44:16 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 217.500,00.
29/11/2024 12:42:52 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
29/11/2024 12:42:52 | Sistema
O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 217.500,00.
29/11/2024 12:42:07 | Sistema
O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 218.500,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 29/11/2024 às 09:47:07.
29/11/2024 12:42:07 | Sistema
O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
29/11/2024 12:24:33 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/11/2024 12:24:33 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
29/11/2024 12:24:27 | Agente de Contratação
Bom dia a todos, me chamo Juliana sou a pregoeira e declaro aberta a sessão pública. Peço desculpas pelo atraso estamos com instabilidade na rede.
29/11/2024 12:23:21 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
29/11/2024 12:23:21 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
29/11/2024 12:23:21 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
29/11/2024 12:21:48 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
29/11/2024 12:21:40 | Agente de Contratação
Bom dia, me chamo Juliana declaro aberta a sessão pública. Peço desculpas pelo atraso pois estamos com instabilidade na rede de internet.
27/11/2024
27/11/2024 11:08:14 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Errata 1.pdf) em 27/11/2024 às 08:08.
13/11/2024
13/11/2024 11:01:35 | Sistema
Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Conforme TR.