CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE (EXTENSÃO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BALNEÁRIO PIÇARRAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
30/2024
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto e Fechado
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
DEBORAH MARIA DAROLT WILLE
Autoridade Competente:
TIAGO MACIEL BALT
Apoio:
ANA CLAUDIA FERNANDES RIBEIRO, FABIANE ALBINA TOMELIN CAMPÃO, LEANDRO HELIO BURLIN, MONIQUE GONÇALVES MONTEIRO, POLLYANNA TELES PIMENTA
Origem dos Recursos:
Outros
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
22/04/2024 às 14:42
Inicio das Propostas
23/04/2024 às 11:00
Limite p/ Impugnações
25/05/2024 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
25/05/2024 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
29/05/2024 às 11:29
Abertura das Propostas
29/05/2024 às 11:30
Documentos
EDITAL20248.pdf
Tipo: Edital
22/04/2024-11:14
TERMO DE REFERÊNCIA .pdf
Tipo: Outros documentos
22/04/2024-11:29:23
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR.pdf
Tipo: Outros documentos
22/04/2024-11:29:47
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.pdf
Tipo: Outros documentos
22/04/2024-11:30:25
CERTIDÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE.pdf
Tipo: Outros documentos
22/04/2024-11:31:30
PLANILHAS.pdf
Tipo: Outros documentos
22/04/2024-11:37:13
Memorial cálculo e descritivo.pdf
Tipo: Outros documentos
22/04/2024-11:38:28
Projetos.pdf
Tipo: Outros documentos
22/04/2024-11:38:30
Alvará e ARTs.pdf
Tipo: Outros documentos
22/04/2024-11:39:36
Relatório - Impressão Complemento - WPT691101-9364-KLZQQRBQSRVZA-9.pdf
Tipo: Outros documentos
28/05/2024-15:32:31
PARECER TÉCNICO HABILITA CONCORRÊNCIA 08-2024 - QUALIFICAÇÃO.pdf
Tipo: Outros documentos
06/06/2024-08:57:00
PARECER CONCORRÊNCIA 008-2024 - PROPOSTA (1).pdf
Tipo: Outros documentos
13/06/2024-15:58:06
PARECER CONCORRÊNCIA 008-2024 - PROPOSTA 2.pdf
Tipo: Outros documentos
19/06/2024-13:42:31
PARECER CONCORRÊNCIA 008-2024 - PROPOSTA FINAL.pdf
Tipo: Outros documentos
03/07/2024-14:13:38
Decisão Preliminar recurso ass.pdf
Tipo: Outros documentos
24/07/2024-10:54:51
DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CE nº 008.2024 PMBP - HABILITAÇÃO - AGAVE.pdf
Tipo: Outros documentos
24/07/2024-11:01:36
BOLETIM DE MEDIÇÃO (3).pdf
Tipo: Outros documentos
17/04/2025-10:06:18
EXTENSÃO DA SECRETARIA DE OBRAS_ATUALIZAÇÃO CRONOGRAMA.pdf
Tipo: Outros documentos
17/04/2025-10:06:30
586 - CANCELAMENTO CONVOCAÇÃO REMANESCENTE.pdf
Tipo: Outros documentos
22/04/2025-14:38:29
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Recurso lote 0001 - CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR LTDA
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - Total Geral dos Itens
22/04/2025
22/04/2025 17:38:29 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (586 - CANCELAMENTO CONVOCAÇÃO REMANESCENTE.pdf) em 22/04/2025 às 14:38.
22/04/2025 11:31:19 | Agente de Contratação
BOM DIA, ADMINISTRAÇÃO DECIDIU NÃO CONVOCAR OS REMANESCENTES, OPTANDO PELA REALIZAÇÃO DE UM NOVO CERTAME.
17/04/2025
17/04/2025 13:18:09 | Agente de Contratação
CONVOCAÇÃO ENVIADA PARA TODAS LICITANTES NO EMAIL CADASTRADO NO SISTEMA
17/04/2025 13:09:07 | Agente de Contratação
INFORMO A TODOS QUE A CONVOCAÇÃO REMANESCENTE SERÁ REALIZADA NO DIA 22/04 ÀS 14H. FAVOR ACOMPANHAR A SESSÃO
17/04/2025 13:06:30 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (EXTENSÃO DA SECRETARIA DE OBRAS_ATUALIZAÇÃO CRONOGRAMA.pdf) em 17/04/2025 às 10:06.
17/04/2025 13:06:18 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (BOLETIM DE MEDIÇÃO (3).pdf) em 17/04/2025 às 10:06.
07/04/2025
07/04/2025 12:05:02 | Sistema
O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
04/04/2025
04/04/2025 14:23:10 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor TAVARES CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI foi definida pelo agente de contratação para 07/04/2025 às 09:00, encerrando às 09:05:00.
04/04/2025 13:05:01 | Sistema
Para o lote 0001, o fornecedor TAVARES CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
04/04/2025 13:05:01 | Sistema
O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
03/04/2025
03/04/2025 13:12:12 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor LCF CONSTRUTORA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 04/04/2025 às 10:00, encerrando às 10:05:00.
03/04/2025 13:10:44 | Agente de Contratação
Bom dia! A sessão de desempate será no dia 04/04 Às 10h.
02/04/2025
02/04/2025 16:56:07 | Sistema
Para o lote 0001, o fornecedor LCF CONSTRUTORA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação(a).
02/04/2025 16:56:07 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR LTDA com lance de R$ 810.000,00.
02/04/2025 16:56:07 | Sistema
Motivo: EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA NO DECORRER DA EXECUÇÃO DA OBRA
02/04/2025 16:56:07 | Sistema
O fornecedor AGAVE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
02/04/2025 16:55:42 | Sistema
Motivo: EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA NO DECORRER DA EXECUÇÃO DA OBRA.
02/04/2025 16:55:42 | Sistema
Foi revertida a habilitação do fornecedor AGAVE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA pelo agente de contratação para o lote 0001.
01/04/2025
01/04/2025 19:53:49 | Sistema
Motivo: Em razão da desistência da empresa AGAVE na execução da obra, conforme ofícios e documentos recebidos, serão convocadas as empresas remanescentes.
01/04/2025 19:53:49 | Sistema
O lote 0001 teve a adjudicação revertida por TIAGO MACIEL BALT.
01/04/2025 19:48:21 | Sistema
Motivo: Em razão da desistência da empresa AGAVE na execução da obra, conforme ofícios e documentos recebidos, serão convocadas as empresas remanescentes.
01/04/2025 19:48:21 | Sistema
O lote 0001 teve a homologação revertida por TIAGO MACIEL BALT.
01/04/2025 19:43:49 | Agente de Contratação
Boa tarde! A lciitante Agave desistiu do certame e o contrato foi rescindido. Iremos convocar os licitantes remanescentes
24/07/2024
24/07/2024 14:18:25 | Sistema
O lote 0001 foi homologado por TIAGO MACIEL BALT.
24/07/2024 14:18:16 | Sistema
O lote 0001 foi adjudicado por TIAGO MACIEL BALT.
24/07/2024 14:15:39 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
24/07/2024 14:01:36 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CE nº 008.2024 PMBP - HABILITAÇÃO - AGAVE.pdf) em 24/07/2024 às 11:01.
24/07/2024 14:01:03 | Autoridade Competente
RECURSO INDEFERIDO CONFORME DECISÃO FINAL DA AUTORDADE SUPERIOR EM ANEXO.
24/07/2024 13:54:51 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Decisão Preliminar recurso ass.pdf) em 24/07/2024 às 10:54.
17/07/2024
17/07/2024 18:43:31 | Sistema
Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
08/07/2024
08/07/2024 15:40:33 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR LTDA - DEMAIS enviou recurso para o lote 0001.
08/07/2024 13:29:26 | Agente de Contratação
Bom dia
03/07/2024
03/07/2024 17:55:54 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 08/07/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 11/07/2024 às 23:59.
03/07/2024 17:50:19 | Sistema
Intenção: Possuímos intenção de recurso devido não cumprimento das normas do Edital e da inclusão posterior de documentos, infringindo assim as normativas da Lei. Solicitamos assim, abertura de prazo para protocolar o devido recurso.
03/07/2024 17:50:19 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
03/07/2024 17:50:16 | Sistema
Intenção: Para analise dos documentos da proposta e documentos de habilitação.
03/07/2024 17:50:16 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
03/07/2024 17:17:21 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
03/07/2024 17:15:02 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 03/07/2024 às 14:45.
03/07/2024 17:14:57 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
03/07/2024 17:14:45 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor AGAVE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA.
03/07/2024 17:14:27 | Agente de Contratação
Considerando a análise da proposta redequada de acordo com o edital, bem como os documentos de habilitação já apresentados anteriormente, a empresa está HABILITADA.
03/07/2024 17:14:13 | Sistema
O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R$ 809.303,30 para corresponder a proposta readequada.
03/07/2024 17:14:13 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
03/07/2024 17:13:38 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER CONCORRÊNCIA 008-2024 - PROPOSTA FINAL.pdf) em 03/07/2024 às 14:13.
03/07/2024 17:12:51 | Agente de Contratação
tarde
03/07/2024 17:12:48 | Agente de Contratação
Boa aytrde
02/07/2024
02/07/2024 16:44:12 | Agente de Contratação
Boa tarde. A sessão será reaberta dia 03/07 às 14h.
21/06/2024
21/06/2024 20:19:13 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
19/06/2024
19/06/2024 17:05:37 | Sistema
A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 21/06/2024 às 23:59.