Contratação de empresa qualificada para Execução da Obra de Construção da Unidade Básica de Saúde Central, conforme Projeto, Memorial e Orçamento.
FMS 001/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto e Fechado
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Pedro Henrique Luvizao
Autoridade Competente:
Nadir Pontin
Apoio:
Eliane Batista
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
29/08/2025 às 12:12
Inicio das Propostas
29/08/2025 às 13:00
Limite p/ Impugnações
25/11/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
25/11/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
26/11/2025 às 11:30
Abertura das Propostas
26/11/2025 às 12:00
Documentos
Projeto Elétrico, CFTV, internet, telefonia e subestação - UBS Central - Vargem Bonita SC.zip
Tipo: Edital
28/08/2025-16:03:36
Projeto Estrutural.zip
Tipo: Edital
28/08/2025-16:03:36
ARQ_UBS CENTRAL_VBO - R06 09-09.zip
Tipo: Edital
28/08/2025-16:03:36
HID_UBS CENTRAL_VBO - R2 02-02.zip
Tipo: Edital
28/08/2025-16:03:36
MEM_UBS CENTRAL_VBO.pdf
Tipo: Edital
28/08/2025-16:03:36
ORÇ_UBS CENTRAL_VBO.pdf
Tipo: Edital
28/08/2025-16:03:36
ORÇ_UBS CENTRAL_VBO.xlsx
Tipo: Edital
28/08/2025-16:03:36
PPCI_UBS CENTRAL_VBO.zip
Tipo: Edital
28/08/2025-16:03:36
SAN_UBS CENTRAL_VBO - R2 01-02.zip
Tipo: Edital
28/08/2025-16:03:36
FMS PL010.2025-CC001.2025.pdf
Tipo: Edital
28/08/2025-16:03:36
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - UBS.pdf
Tipo: Edital
13/10/2025-16:33:09
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - UBS.pdf
Tipo: Edital
13/10/2025-16:33:32
RETIFICAÇÃO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA UBS.pdf
Tipo: Edital
13/10/2025-16:57:16
Julgamento da Impugnação - RELATÓRIO DE IMPUGNAÇÃO - CC001.2025 FMS UBS.pdf
Tipo: Documento Anexo
13/10/2025-11:58:41
ART 10043331-6_ANDRÉ DOTTI.pdf
Tipo: Outros documentos
13/10/2025-13:47:20
ART 9351911-0_ANA JULIA.pdf
Tipo: Outros documentos
13/10/2025-13:47:31
ART SUELLEN UBS.pdf
Tipo: Outros documentos
13/10/2025-13:47:44
Aviso - UBS (RESTITUIÇÃO TEMPO PROPOSTA).pdf
Tipo: Outros documentos
14/10/2025-15:21:42
ecustomize.zendesk.com_tickets_1250912_print (1).pdf
Tipo: Outros documentos
21/11/2025-11:16:18
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - Impugnacao_assinado.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Contratação de empresa qualificada para Execução da Obra de Construção da Unidade Básica de Saúde Ce...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 5.877.980,13
Melhor lance
R$ 4.408.485,09
Unidade:
SVÇ
03/12/2025
03/12/2025 11:12:08 | Sistema
O item 0001 foi homologado por Nadir Pontin.
03/12/2025 11:12:04 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por Nadir Pontin.
02/12/2025
02/12/2025 19:05:28 | Agente de Contratação
Encaminhado para ações do Prefeito Municipal.
02/12/2025 19:05:09 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
02/12/2025 19:04:11 | Agente de Contratação
Não tendo recebido recurso do fornecedor o qual os intencionou, estaremos procedendo com a finalização do processo.
26/11/2025
26/11/2025 19:07:48 | Agente de Contratação
Aguardamos recursos intencionados pelas empresas.
26/11/2025 19:07:13 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 01/12/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 04/12/2025 às 23:59.
26/11/2025 18:54:41 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA SOLO LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
26/11/2025 18:54:18 | Sistema
O fornecedor CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
26/11/2025 18:53:52 | Agente de Contratação
Após, será definido prazo para encaminhamento de Recurso e Contrarrecurso
26/11/2025 18:53:39 | Agente de Contratação
Tendo finalizado a data de intenção de recurso da aprovação da proposta, tem-se agora da habilitação.
26/11/2025 18:53:07 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 26/11/2025 às 16:03.
26/11/2025 18:52:47 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
26/11/2025 18:42:09 | Agente de Contratação
Recebidas as intenções de recurso, estaremos disponibilizando prazo para Recurso e Contrarrecurso.
26/11/2025 18:41:09 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA MODULAR EIRELI.
26/11/2025 18:37:57 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA SOLO LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
26/11/2025 18:35:38 | Sistema
O fornecedor CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
26/11/2025 18:27:44 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 26/11/2025 às 15:37.
26/11/2025 18:27:34 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA MODULAR EIRELI teve sua proposta aceita no item 0001.
26/11/2025 16:39:32 | Agente de Contratação
Estamos retornando em 1 minuto para conferência da documentação
26/11/2025 14:55:51 | Agente de Contratação
Faremos pausa para o almoço, retornamos às 13h40 para dar prosseguimento no presente certame
26/11/2025 14:42:18 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/11/2025 13:25:18 | Sistema
Motivo: Prorrogação de duas horas úteis conforme solicitação do arrematante
26/11/2025 13:25:18 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:10 do dia 26/11/2025.
26/11/2025 13:21:10 | F. CONSTRUTORA MODULAR EIRELI
Negociação Item 0001: A empresa solicita a prorrogação do prazo para mais duas horas
26/11/2025 13:20:03 | Sistema
Motivo: Abrindo para possibilitar a comunicação via chat do licitante com a equipe de licitação
26/11/2025 13:20:03 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:40 do dia 26/11/2025.
26/11/2025 12:39:22 | Sistema
Motivo: Diligência para encaminhamento de toda a documentação de habilitação fiscal, técnica e jurídica exigida no edital e seus anexos, bem como proposta readequada solicitada no formato .xlsx
26/11/2025 12:39:22 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 26/11/2025.
26/11/2025 12:37:36 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA MODULAR EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 4.408.485,09.
26/11/2025 12:36:38 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
26/11/2025 12:36:38 | Sistema
A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 26/11/2025 às 09:36:37.
26/11/2025 12:31:37 | Sistema
Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$ 5.271.000,00, R$ 5.271.500,00
26/11/2025 12:31:37 | Sistema
Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 26/11/2025 às 09:36:37.
26/11/2025 12:23:12 | Sistema
O item 0001 entrou em tempo aleatório.
26/11/2025 12:08:12 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa, porém o benefício foi desabilitado para o processo.
26/11/2025 12:08:12 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
26/11/2025 12:08:03 | Agente de Contratação
Desejo uma boa disputa à todos! Ficamos à disposição.
26/11/2025 12:07:05 | Agente de Contratação
Dessa forma, será oportunizado que o licitante demonstre, por meio de planilhas de custos e demais documentos, que sua proposta é financeiramente viável e que possui condições de executar o contrato nos termos ofertados.
26/11/2025 12:06:15 | Agente de Contratação
Além disso, o limite de desconto para operar dentro da exequibilidade por lei é de 25% do valor da proposta, propostas com desconto superior a 25% do valor orçado pela Administração geram uma presunção relativa de inexequibilidade.
26/11/2025 12:04:25 | Agente de Contratação
Atentem-se às propostas enviadas durante a disputa para que não ocorram tumultos desnecessários ao presente certame
26/11/2025 12:03:55 | Agente de Contratação
A equipe ficará disponível para contato pelo chat da licitação, pelo e-mail compras@vargembonita.sc.gov.br e pelo telefone (49) 3548-3000
26/11/2025 12:03:18 | Agente de Contratação
Ainda, o prazo para diligência de documentação é de 2 horas, prorrogáveis por mais 2 horas desde que solicitada pelo fornecedor antes do findar do prazo original.
26/11/2025 12:02:38 | Agente de Contratação
A planilha enviada em xlsx deve ser enviada devidamente preenchida após a fase de disputa pela empresa vencedora, lembrando que TODOS os itens unitários devem estar abaixo do valor de referência, do contrário não será aceita a proposta readequada
26/11/2025 12:01:35 | Agente de Contratação
Estaremos iniciando o certame após as presentes orientações
26/11/2025 12:00:22 | Agente de Contratação
Bom dia, pessoal! Espero que se encontrem bem
26/11/2025 12:00:15 | Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
26/11/2025 12:00:15 | Sistema
Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
26/11/2025 12:00:15 | Sistema
Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
26/11/2025 12:00:15 | Sistema
No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.