Processo Finalizado

contratação de empresa(s) para a execução de serviços de capeamento asfáltico em ruas deste município, conforme projeto básico, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronogramas físico financeiro e projetos

23/2024
Prefeitura de Frederico Westphalen
Concorrência por Menor Preço

Informações

Tipo:

Concorrência por Menor Preço - Menor Preço

Tratamento da Fase de Lances:

Aberto

Operação:

Fechado p/ Operação

Agente de Contratação:

Carina da Silveira

Autoridade Competente:

JOSÉ ALBERTO PANOSSO

Apoio:

SUELIN CARDOSO DOS REIS, THAIS REGINA SELVA, VALDECIR DA SILVA SEBEN, VALTEMIR VENDRUSCOLO

Origem dos Recursos:

Próprio

Modo de Disputa do Lote:

Por Valor Global

Legislação Aplicável:

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações

Datas

Data de Publicação

15/07/2024 às 20:13

Inicio das Propostas

15/07/2024 às 20:30

Limite p/ Impugnações

26/07/2024 às 02:59

Limite p/ Esclarecimentos

26/07/2024 às 02:59

Limite p/ Recebimento das Propostas

30/07/2024 às 11:59

Abertura das Propostas

30/07/2024 às 12:00

Documentos

ANEXO I.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-16:42:03

EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA modo aberto.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-16:42:03

MINUTA CONTRATO.doc

Tipo: Edital

15/07/2024-16:42:03

PROJETO BÁSICO.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-16:42:03

BDI RUA MARINGÁ.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-16:42:03

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO RUA MARINGÁ.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-16:42:03

MAPA DE LOCALIZAÇÃO RUA MARINGÁ.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-16:42:03

MEMORIAL DESCRITIVO RUA MARINGÁ.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-16:42:03

ORÇAMENTO RUA MARINGÁ.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-16:42:03

PROJETO RUA MARINGÁ.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-16:42:03

BDI RUA TUPÃ TRECHO I.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-16:42:03

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRA RUA TUPÃ TRECHO I.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-16:42:03

MAPA DE LOCALIZAÇÃO RUA TUPÃ TRECHO I.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-16:42:03

MEMORIAL DESCRITIVO RUA TUPÃ TRECHO I.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-16:42:03

ORÇAMENTO RUA TUPÃ TRECHO I.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-16:42:03

PROJETO RUA TUPÃ TRECHO I.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-16:42:03

BDI RUA TUPÃ TRECHO II.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-16:42:03

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO RUA TUPÃ TRECHO II.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-16:42:03

MAPA DE LOCALIZAÇÃO RUA TUPÃ TRECHO II.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-16:42:03

MEMORIAL DESCRITIVO RUA TUPÃ TRECHO II.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-16:42:03

ORÇAMENTO RUA TUPÃ TRECHO II.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-16:42:03

PROJETO RUA TUPÃ TRECHO II.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-16:42:03

Ata de Propostas

Tipo: Documento

Ata Parcial

Tipo: Documento

Ata Final

Tipo: Documento

Termo de Adjudicação

Tipo: Documento

Termo de Homologação

Tipo: Documento

Vencedores

Tipo: Documento

Propostas Readequadas

Tipo: Documento

Ranking nos Itens

Tipo: Documento

Relatório de Proposta Comercial

Tipo: Relatorio

Lotes

3 registros

Lote 1 - contratação de empresa regime de empreitada global para a execução de serviços de capeamento asfáltico na Rua Maringá entre Rua Tupã e Rua Santos Dumont, no Bairro Fátima, no Munípio de Frederico Westphalen, conforme projeto básico, memoriais descritivos, planilha orçamentárias, cronogramas fisíco financeiro e projetos

Lote 2 - contratação de empresa regime de empreitada global para a execução de serviços de capeamento asfáltico na Rua Tupã - Trecho I, entre Rua Maringá e Rua Santos Dumont, no Bairro Fátima, no Munípio de Frederico Westphalen, conforme projeto básico, memoriais descritivos, planilha orçamentárias, cronogramas fisíco financeiro e projetos

Lote 3 - contratação de empresa regime de empreitada global para a execução de serviços de capeamento asfáltico na Rua Tupã - Trecho II, entre Rua Maringá e Rua Guarani, no Bairro Fátima, no Munípio de Frederico Westphalen, conforme projeto básico, memoriais descritivos, planilha orçamentárias, cronogramas fisíco financeiro e projetos

Andamento do processo

01/08/2024
01/08/2024 12:49:35 | Sistema
O Lote 0003 foi homologado por JOSÉ ALBERTO PANOSSO.
01/08/2024 12:49:35 | Sistema
O Lote 0002 foi homologado por JOSÉ ALBERTO PANOSSO.
01/08/2024 12:49:35 | Sistema
O Lote 0001 foi homologado por JOSÉ ALBERTO PANOSSO.
01/08/2024 12:49:26 | Sistema
O Lote 0003 foi adjudicado por JOSÉ ALBERTO PANOSSO.
01/08/2024 12:49:26 | Sistema
O Lote 0002 foi adjudicado por JOSÉ ALBERTO PANOSSO.
01/08/2024 12:49:26 | Sistema
O Lote 0001 foi adjudicado por JOSÉ ALBERTO PANOSSO.
01/08/2024 12:39:50 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
01/08/2024 11:57:26 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo agente de contratação para 01/08/2024 às 09:08.
01/08/2024 11:57:25 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo agente de contratação para 01/08/2024 às 09:08.
01/08/2024 11:57:25 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 01/08/2024 às 09:08.
01/08/2024 11:56:42 | Sistema
A habilitação do lote 0003 foi encerrada.
01/08/2024 11:56:40 | Sistema
Para o lote 0003 foi habilitado o fornecedor PAULO HENRIQUE BONISSONI.
01/08/2024 11:56:31 | Sistema
A habilitação do lote 0002 foi encerrada.
01/08/2024 11:56:29 | Sistema
Para o lote 0002 foi habilitado o fornecedor PAULO HENRIQUE BONISSONI.
01/08/2024 11:56:23 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
01/08/2024 11:56:21 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor PAULO HENRIQUE BONISSONI.
01/08/2024 11:53:01 | Sistema
O valor vencedor para o lote 0003 foi alterado para R$ 170.657,8935 para corresponder a proposta readequada.
01/08/2024 11:53:01 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0003 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
01/08/2024 11:51:32 | Sistema
O valor vencedor para o lote 0002 foi alterado para R$ 251.193,0755 para corresponder a proposta readequada.
01/08/2024 11:51:32 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
01/08/2024 11:48:40 | Sistema
O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R$ 114.482,0138 para corresponder a proposta readequada.
01/08/2024 11:48:40 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
31/07/2024
31/07/2024 13:07:45 | Sistema
A diligência do lote 0003 foi anexada ao processo.
31/07/2024 13:06:31 | Sistema
A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.
31/07/2024 13:05:46 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
31/07/2024 12:58:04 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0002.
31/07/2024 12:55:06 | Sistema
O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
31/07/2024 12:50:41 | Sistema
O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada.
31/07/2024 12:39:38 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
31/07/2024 12:07:52 | Sistema
Motivo: Envio da documentação complementar e documentação de habilitação conforme exigido no edital.
31/07/2024 12:07:52 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0003. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 31/07/2024.
31/07/2024 12:07:52 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 31/07/2024.
31/07/2024 12:07:52 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 31/07/2024.
31/07/2024 12:07:14 | Sistema
Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0003. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 31/07/2024.
31/07/2024 12:07:14 | Sistema
Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0002. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 31/07/2024.
31/07/2024 12:07:14 | Sistema
Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 31/07/2024.
31/07/2024 12:06:54 | Agente de Contratação
Em atendimento a solicitação do licitante o prazo será prorrogado conforme previsão constante no edital.
31/07/2024 12:06:32 | Agente de Contratação
BOm dia.
30/07/2024
30/07/2024 20:01:32 | Agente de Contratação
Considerando a proximidade do encerramento do expediente da Prefeitura o prazo será reaberto no dia 31/07 às 9:05 para inserção da proposta ajustada.
30/07/2024 19:59:02 | F. PAULO HENRIQUE BONISSONI
Negociação Item 0003: solicito prorogação do prazo para envio das propostas em virtude de dificuldades do sistema
30/07/2024 19:58:49 | F. PAULO HENRIQUE BONISSONI
Negociação Item 0002: solicito prorogação do prazo para envio das propostas em virtude de dificuldades do sistema
30/07/2024 19:58:37 | F. PAULO HENRIQUE BONISSONI
Negociação Item 0001: solicito prorogação do prazo para envio das propostas em virtude de dificuldades do sistema
30/07/2024 19:57:40 | Sistema
Motivo: Indevido
30/07/2024 19:57:40 | Sistema
O pedido de cancelamento do lance de R$ 114.493,9200 para o item 0001 foi rejeitado pelo agente de contratação.
30/07/2024 19:54:42 | Agente de Contratação
Por gentileza manifestar-se através do chat.
30/07/2024 19:53:30 | Agente de Contratação
O licitante quer cancelar o lance do item 1?
30/07/2024 19:52:46 | Agente de Contratação
É necessário prorrogar o prazo para atendimento da exigência?
30/07/2024 19:52:32 | Agente de Contratação
É necessário inserir os dados dos subitens no sistema.
30/07/2024 19:49:38 | F. PAULO HENRIQUE BONISSONI
Negociação Item 0001: sem interesse em lançe menor
30/07/2024 19:45:53 | Sistema
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 114.493,9200 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.