Processo Finalizado

contratação de empresa(s)para execução de serviços de reperfilagem asfáltica sobre pedra irregular em ruas deste município, conforme projeto básico, memoriais descritivos, planilha orçamentarias, cronogramas fisíco financeiro e projetos

21/2024

Prefeitura de Frederico Westphalen

Concorrência por Menor Preço

Informações

Tipo:

Concorrência por Menor Preço - Menor Preço

Tratamento da Fase de Lances:

Aberto

Operação:

Fechado p/ Operação

Agente de Contratação:

Carina da Silveira

Autoridade Competente:

JOSÉ ALBERTO PANOSSO

Apoio:

SUELIN CARDOSO DOS REIS, THAIS REGINA SELVA, VALDECIR DA SILVA SEBEN, VALTEMIR VENDRUSCOLO

Origem dos Recursos:

Próprio

Modo de Disputa do Lote:

Por Valor Global

Legislação Aplicável:

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações

Datas

Data de Publicação

15/07/2024 às 20:21

Inicio das Propostas

16/07/2024 às 20:00

Limite p/ Impugnações

27/07/2024 às 02:59

Limite p/ Esclarecimentos

27/07/2024 às 02:59

Limite p/ Recebimento das Propostas

31/07/2024 às 11:59

Abertura das Propostas

31/07/2024 às 12:00

Documentos

ANEXO I.pdf

Tipo: Edital

04/07/2024-09:52:26

EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA.pdf

Tipo: Edital

04/07/2024-09:52:26

MINUTA CONTRATO.pdf

Tipo: Edital

04/07/2024-09:52:26

PROJETO BASICO.pdf

Tipo: Edital

04/07/2024-09:52:26

BDI RUA 1.pdf

Tipo: Edital

04/07/2024-09:52:26

CRONOGRMA RUA 1.pdf

Tipo: Edital

04/07/2024-09:52:26

MEMORIAL DESCRITIVO RUA 1.pdf

Tipo: Edital

04/07/2024-09:52:26

PLANILHA ORÇAMENTARIA RUA 1.pdf

Tipo: Edital

04/07/2024-09:52:26

planta_rua_um.pdf

Tipo: Edital

04/07/2024-09:52:26

BDI RUA 2.pdf

Tipo: Edital

04/07/2024-09:52:26

CRONOGRAMA RUA 2.pdf

Tipo: Edital

04/07/2024-09:52:26

MEMORIAL DESCRITIVO RUA 2.pdf

Tipo: Edital

04/07/2024-09:52:26

PLANILHA ORÇAMENTARIA RUA 2.pdf

Tipo: Edital

04/07/2024-09:52:26

planta_rua_dois.pdf

Tipo: Edital

04/07/2024-09:52:26

BDI RUA 3.pdf

Tipo: Edital

04/07/2024-09:52:26

CRONOGRAMA RUA 3.pdf

Tipo: Edital

04/07/2024-09:52:26

MEMORIAL RUA 3.pdf

Tipo: Edital

04/07/2024-09:52:26

PLANILHA RUA 3.pdf

Tipo: Edital

04/07/2024-09:52:26

planta_rua_tres.pdf

Tipo: Edital

04/07/2024-09:52:26

BDI RUA 5.pdf

Tipo: Edital

04/07/2024-09:52:26

CRONOGRAMA RUA 5.pdf

Tipo: Edital

04/07/2024-09:52:26

MEMORIAL RUA 5.pdf

Tipo: Edital

04/07/2024-09:52:26

PLANILHA RUA 5.pdf

Tipo: Edital

04/07/2024-09:52:26

planta_rua_cinco.pdf

Tipo: Edital

04/07/2024-09:52:26

BDI RUA 7.pdf

Tipo: Edital

04/07/2024-09:52:26

CRONOGRAMA RUA 7.pdf

Tipo: Edital

04/07/2024-09:52:26

MEMORIAL RUA 7.pdf

Tipo: Edital

04/07/2024-09:52:26

PLANILHA RUA 7.pdf

Tipo: Edital

04/07/2024-09:52:26

planta_rua_sete.pdf

Tipo: Edital

04/07/2024-09:52:26

BDI RUA 13.pdf

Tipo: Edital

04/07/2024-09:52:26

CRONOGRAMA RUA 13.pdf

Tipo: Edital

04/07/2024-09:52:26

MEMORIAL RUA 13.pdf

Tipo: Edital

04/07/2024-09:52:26

PLANILHA RUA 13.pdf

Tipo: Edital

04/07/2024-09:52:26

PLANTAS RUA 13.pdf

Tipo: Edital

04/07/2024-09:52:26

ANEXO I ALTERADO.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-17:18:08

EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA ALTERADA.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-17:18:08

MINUTA CONTRATO ALTERADA.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-17:18:08

PROJETO BÁSICO ALTERADO.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-17:18:08

BDI RUA 1.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-17:18:08

CRONOGRAMA RUA 1.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-17:18:08

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RUA 1.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-17:18:08

BDI RUA 2.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-17:18:08

CRONOGRAMA RUA 2.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-17:18:08

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RUA 2.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-17:18:08

BDI RUA 3.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-17:18:08

CRONOGRAMA RUA 3.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-17:18:08

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RUA 3.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-17:18:08

BDI RUA 5.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-17:18:08

CRONOGRAMA RUA 5.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-17:18:08

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RUA 5.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-17:18:08

BDI RUA 7.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-17:18:08

CRONOGRAMA RUA 7.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-17:18:08

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RUA 7.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-17:18:08

BDI RUA 13.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-17:18:08

CRONOGRAMA RUA 13.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-17:18:08

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RUA 13.pdf

Tipo: Edital

15/07/2024-17:18:08

Pedidos de Impugnação

Tipo: Relatorio

Pedidos de Impugnação - impugnacao_edital_21-2024_assinado.pdf

Tipo: Documento Anexo

Pedidos de Impugnação - CotacaoFOB20240701_1153-TERRASBARRIL (1).pdf

Tipo: Documento Anexo

Ata de Propostas

Tipo: Documento

Ata Parcial

Tipo: Documento

Ata Final

Tipo: Documento

Termo de Adjudicação

Tipo: Documento

Termo de Homologação

Tipo: Documento

Vencedores

Tipo: Documento

Propostas Readequadas

Tipo: Documento

Ranking nos Itens

Tipo: Documento

Relatório de Proposta Comercial

Tipo: Relatorio

Lotes

6 registros

Lote 1 - contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para execução de reperfilagem asfáltica sobre pedra irregular na Rua 1, entre a Rua 6 e Rua 7, no bairro São Francisco de Paula , neste município, conforme projeto básico, memoriais descritivos, planilha orçamentarias, cronogramas fisíco financeiro e projetos

Lote 2 - contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para execução de reperfilagem asfáltica sobre pedra irregular na Rua 2, entre a Rua 6 e Rua 7, no bairro São Francisco de Paula, neste município, conforme projeto básico, memoriais descritivos, planilha orçamentarias, cronogramas fisíco financeiro e projetos

Lote 3 - contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para execução de reperfilagem asfáltica sobre pedra irregular na Rua 3, entre a Rua 6 e Rua 7, no bairro São Francisco de Paula, neste município, conforme projeto básico, memoriais descritivos, planilha orçamentarias, cronogramas fisíco financeiro e projetos

Lote 4 - contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para execução de reperfilagem asfáltica sobre pedra irregular na Rua 5, entre a Rua 6 e Rua 7, no bairro São Francisco de Paula, neste município, conforme projeto básico, memoriais descritivos, planilha orçamentarias, cronogramas fisíco financeiro e projetos

Lote 5 - ontratação de empresa em regime de empreitada por preço global para execução de reperfilagem asfáltica sobre pedra irregular na Rua 7, entre a Rua 5 e Rua 9, no bairro São Francisco de Paula , neste município, conforme projeto básico, memoriais descritivos, planilha orçamentarias, cronogramas fisíco financeiro e projetos

Lote 6 - contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para execução de reperfilagem asfáltica sobre pedra irregular na Rua Treze, entre a Rua 28 de fevereiro e Rua das Hortencias, no bairro São José , neste município, conforme projeto básico, memoriais descritivos, planilha orçamentarias, cronogramas fisíco financeiro e projetos

Andamento do processo

01/08/2024

01/08/2024 13:22:12 | Sistema

O Lote 0006 foi homologado por JOSÉ ALBERTO PANOSSO.

01/08/2024 13:22:12 | Sistema

O Lote 0005 foi homologado por JOSÉ ALBERTO PANOSSO.

01/08/2024 13:22:12 | Sistema

O Lote 0004 foi homologado por JOSÉ ALBERTO PANOSSO.

01/08/2024 13:22:12 | Sistema

O Lote 0003 foi homologado por JOSÉ ALBERTO PANOSSO.

01/08/2024 13:22:12 | Sistema

O Lote 0002 foi homologado por JOSÉ ALBERTO PANOSSO.

01/08/2024 13:22:12 | Sistema

O Lote 0001 foi homologado por JOSÉ ALBERTO PANOSSO.

01/08/2024 13:21:48 | Sistema

O Lote 0006 foi adjudicado por JOSÉ ALBERTO PANOSSO.

01/08/2024 13:21:48 | Sistema

O Lote 0005 foi adjudicado por JOSÉ ALBERTO PANOSSO.

01/08/2024 13:21:48 | Sistema

O Lote 0004 foi adjudicado por JOSÉ ALBERTO PANOSSO.

01/08/2024 13:21:48 | Sistema

O Lote 0003 foi adjudicado por JOSÉ ALBERTO PANOSSO.

01/08/2024 13:21:48 | Sistema

O Lote 0002 foi adjudicado por JOSÉ ALBERTO PANOSSO.

01/08/2024 13:21:48 | Sistema

O Lote 0001 foi adjudicado por JOSÉ ALBERTO PANOSSO.

01/08/2024 13:19:08 | Sistema

A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

01/08/2024 13:07:00 | Sistema

A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo agente de contratação para 01/08/2024 às 10:17.

01/08/2024 13:07:00 | Sistema

A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo agente de contratação para 01/08/2024 às 10:17.

01/08/2024 13:07:00 | Sistema

A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo agente de contratação para 01/08/2024 às 10:17.

01/08/2024 13:07:00 | Sistema

A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo agente de contratação para 01/08/2024 às 10:17.

01/08/2024 13:07:00 | Sistema

A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo agente de contratação para 01/08/2024 às 10:17.

01/08/2024 13:07:00 | Sistema

A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 01/08/2024 às 10:17.

01/08/2024 13:05:53 | Sistema

A habilitação do lote 0005 foi encerrada.

01/08/2024 13:05:41 | Sistema

Para o lote 0005 foi habilitado o fornecedor PAULO HENRIQUE BONISSONI.

01/08/2024 13:05:33 | Sistema

Motivo: Diligência atendida.

01/08/2024 13:05:33 | Sistema

Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor PAULO HENRIQUE BONISSONI no lote 0005.

01/08/2024 13:05:09 | Sistema

A proposta readequada enviada para o lote 0005 foi aprovada pelo Agente de Contratação.

01/08/2024 12:40:18 | Sistema

A diligência do lote 0005 foi anexada ao processo.

01/08/2024 12:36:22 | Sistema

Motivo: Apresentar a documentação complementar referente ao item 05, pois a documentação apresentada se refere ao item 1.

01/08/2024 12:36:22 | Sistema

Foram solicitadas diligências para o lote 0005. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 01/08/2024.

01/08/2024 12:33:18 | Sistema

A habilitação do lote 0006 foi encerrada.

01/08/2024 12:33:12 | Sistema

Para o lote 0006 foi habilitado o fornecedor PAULO HENRIQUE BONISSONI.

01/08/2024 12:32:52 | Sistema

A proposta readequada enviada para o lote 0006 foi aprovada pelo Agente de Contratação.

01/08/2024 12:32:33 | Sistema

A habilitação do lote 0004 foi encerrada.

01/08/2024 12:32:20 | Sistema

Para o lote 0004 foi habilitado o fornecedor PAULO HENRIQUE BONISSONI.

01/08/2024 12:31:51 | Sistema

A proposta readequada enviada para o lote 0004 foi aprovada pelo Agente de Contratação.

01/08/2024 12:31:42 | Sistema

A habilitação do lote 0003 foi encerrada.

01/08/2024 12:31:39 | Sistema

Para o lote 0003 foi habilitado o fornecedor PAULO HENRIQUE BONISSONI.

01/08/2024 12:31:17 | Sistema

A proposta readequada enviada para o lote 0003 foi aprovada pelo Agente de Contratação.

01/08/2024 12:30:53 | Sistema

A habilitação do lote 0002 foi encerrada.

01/08/2024 12:30:51 | Sistema

Para o lote 0002 foi habilitado o fornecedor PAULO HENRIQUE BONISSONI.

01/08/2024 12:30:18 | Sistema

A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Agente de Contratação.

01/08/2024 12:30:07 | Sistema

A habilitação do lote 0001 foi encerrada.

01/08/2024 12:29:56 | Sistema

Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor PAULO HENRIQUE BONISSONI.

01/08/2024 12:29:33 | Sistema

A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.

31/07/2024

31/07/2024 17:17:17 | Sistema

O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0004.

31/07/2024 17:12:54 | Sistema

O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0003.

31/07/2024 17:08:15 | Sistema

O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0002.

31/07/2024 16:58:49 | Sistema

O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0006.

31/07/2024 16:53:54 | Sistema

O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0005.

31/07/2024 16:48:57 | Sistema

O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.

31/07/2024 13:49:41 | Sistema

O lote 0006 recebeu uma nova proposta readequada.

31/07/2024 13:47:22 | Sistema

O lote 0005 recebeu uma nova proposta readequada.