contratação de empresa em regime de empreitada global para ampliação das salas de aula na Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Nabuco, neste município, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma físico...
10/2024
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Carina da Silveira
Autoridade Competente:
JOSÉ ALBERTO PANOSSO
Apoio:
SUELIN CARDOSO DOS REIS, VALDECIR DA SILVA SEBEN
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
28/03/2024 às 12:22
Inicio das Propostas
28/03/2024 às 20:00
Limite p/ Impugnações
12/04/2024 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
12/04/2024 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
16/04/2024 às 11:59
Abertura das Propostas
16/04/2024 às 12:00
Documentos
EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA.pdf
Tipo: Edital
28/03/2024-08:49:42
ANEXO I.pdf
Tipo: Edital
28/03/2024-08:49:42
MINUTA CONTRATO.pdf
Tipo: Edital
28/03/2024-08:49:42
PROJETO BASICO.pdf
Tipo: Edital
28/03/2024-08:49:42
MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
Tipo: Edital
28/03/2024-08:49:42
PLANILHA ORÇAMENTARIA.pdf
Tipo: Edital
28/03/2024-08:49:42
BDI.pdf
Tipo: Edital
28/03/2024-08:49:42
CRONOGRAMA.pdf
Tipo: Edital
28/03/2024-08:49:42
EMEF JOAQUIM NABUCO-01-ARQ.pdf
Tipo: Edital
28/03/2024-08:49:42
EMEF JOAQUIM NABUCO-01-ELE.pdf
Tipo: Edital
28/03/2024-08:49:42
EMEF JOAQUIM NABUCO-01-EST.pdf
Tipo: Edital
28/03/2024-08:49:42
EMEF JOAQUIM NABUCO-01-H.pdf
Tipo: Edital
28/03/2024-08:49:42
EMEF JOAQUIM NABUCO-02-ARQ.pdf
Tipo: Edital
28/03/2024-08:49:42
EMEF JOAQUIM NABUCO-02-ELE.pdf
Tipo: Edital
28/03/2024-08:49:42
EMEF JOAQUIM NABUCO-02-EST.pdf
Tipo: Edital
28/03/2024-08:49:42
EMEF JOAQUIM NABUCO-02-H.pdf
Tipo: Edital
28/03/2024-08:49:42
EMEF JOAQUIM NABUCO-03-ARQ.pdf
Tipo: Edital
28/03/2024-08:49:42
EMEF JOAQUIM NABUCO-03-EST.pdf
Tipo: Edital
28/03/2024-08:49:42
EMEF JOAQUIM NABUCO-04-ARQ.pdf
Tipo: Edital
28/03/2024-08:49:42
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - contratação de empresa em regime de empreitada global para ampliação das salas de aula na Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Nabuco, neste município, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma físico financeiro e projetos
20/05/2024
20/05/2024 17:19:01 | Sistema
O Lote 0001 foi homologado por JOSÉ ALBERTO PANOSSO.
20/05/2024 17:18:49 | Sistema
O Lote 0001 foi adjudicado por JOSÉ ALBERTO PANOSSO.
20/05/2024 15:10:32 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
20/05/2024 14:07:44 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 20/05/2024 às 11:17.
20/05/2024 14:07:38 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
20/05/2024 14:07:36 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA.
20/05/2024 14:07:16 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
20/05/2024 13:34:13 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
20/05/2024 12:11:09 | Agente de Contratação
DIGITAR A PROPOSTA READEQUADA NO SISTEMA COM OS VALORES CONSTANTES NA COLUNA EM QUE ESTA SOMADO O BDI.
20/05/2024 12:05:20 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
20/05/2024 12:04:15 | Sistema
A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 20/05/2024 às 11:05.
20/05/2024 12:03:43 | Agente de Contratação
Será reaberto o prazo para ajuste dos dados constantes na proposta ajustada inserida no sistema.
20/05/2024 12:02:46 | Agente de Contratação
Bom dia.
16/05/2024
16/05/2024 12:15:39 | Agente de Contratação
COMUNICAMOS aos licitantes que no dia 20 de maio de 2024, às 09:00, será RETOMADA A SESSÃO da Concorrência Eletrônica nº 10/2024, o qual visa a contratação de empresa em regime de empreitada global para ampliação das salas de aula na Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Nabuco, neste município, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma físico financeiro e projetos.
10/05/2024
10/05/2024 19:35:16 | Sistema
A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 10/05/2024 às 17:30.
10/05/2024 19:35:00 | Agente de Contratação
MOtivo pelo qual não fecha a soma dos valores constantes na planilha fisica, necessário ajustar os valores no sistema.
10/05/2024 19:34:22 | Agente de Contratação
Os valores informados na proposta readequada estão sem a aplicação do BDI.
10/05/2024 19:24:26 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
10/05/2024 19:05:29 | Agente de Contratação
Inserir a proposta readequada no sistema, em campo próprio.
10/05/2024 19:04:57 | Sistema
A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 10/05/2024 às 16:40.
10/05/2024 18:31:11 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
10/05/2024 18:27:41 | Sistema
Motivo: Inserir as demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis (notas explicativas....) referente ao exercício de 2021.
10/05/2024 18:27:41 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 10/05/2024.
10/05/2024 18:19:04 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
10/05/2024 18:16:13 | Agente de Contratação
Então inserir o de 2021
10/05/2024 18:14:49 | F. KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA
Documentação Lote 0001: o anexado é de 01/01/2022 a 31/12/2022, o de 2023 não recebi ainda do nosso contador.
10/05/2024 18:09:32 | Agente de Contratação
O balanço solicitado é referente ao exercício 2021 ou 2023 se já enviado.
10/05/2024 17:49:30 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
10/05/2024 17:24:01 | Sistema
Motivo: Apresentar o balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis e os indices referente ao exercício de 2021.
10/05/2024 17:24:01 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:22 do dia 10/05/2024.
10/05/2024 13:35:30 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
10/05/2024 12:16:27 | Sistema
Motivo: Inserir a proposta readequada no sistema, inserir arquivo PDF dos documentos exigidos no subitem 10.2 e inserir a documentação de habilitação exigida no item 6 (seis) do edital sob pena de desclassificação ou inabiliatação.
10/05/2024 12:16:27 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:15 do dia 10/05/2024.
10/05/2024 12:16:03 | Sistema
A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 10/05/2024 às 11:15.
10/05/2024 12:15:50 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 11:15 do dia 10/05/2024.
10/05/2024 12:15:33 | Agente de Contratação
Será reaberto o prazo conforme solicitação do licitante.
10/05/2024 12:15:17 | Agente de Contratação
Bom dia.
09/05/2024
09/05/2024 19:32:02 | Agente de Contratação
Pedido de prorrogação deferido, contudo, devido a proximidade do encerramento do expediente na Prefeitura, a sessão será retomada para abertura do prazo no dia 10/05/2024 as 9:15.
09/05/2024 19:29:48 | F. KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA
Negociação Item 0001: solicito prorrogação, pois a planilha é extensa e nao consegui finalizar em tempo.
09/05/2024 17:30:09 | Sistema
Motivo: Inserir a proposta readequada no sistema, inserir arquivo PDF dos documentos exigidos no subitem 10.2 e inserir a documentação de habilitação exigida no item 6 (seis) do edital sob pena de desclassificação ou inabiliatação.
09/05/2024 17:30:09 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 09/05/2024.
09/05/2024 17:29:50 | Sistema
A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 09/05/2024 às 16:30.
09/05/2024 17:29:29 | Sistema
Motivo: É possivel conceder maior desconto no preço ofertado?
09/05/2024 17:29:29 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 16:30 do dia 09/05/2024.
09/05/2024 17:28:58 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA com lance de R$ 274.230,00.
09/05/2024 17:28:58 | Sistema
O fornecedor PJP EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
09/05/2024 17:28:58 | Sistema
Motivo: Licitante não inseriu a proposta readequada e a documentação de habilitação exigida no edital.
09/05/2024 17:28:58 | Sistema
O fornecedor PJP EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado no processo.
09/05/2024 12:05:30 | Sistema
Motivo: Inserir a proposta readequada no sistema, inserir arquivo PDF dos documentos exigidos no subitem 10.2 e inserir a documentação de habilitação exigida no item 6 (seis) do edital sob pena de desclassificação ou inabiliatação.
09/05/2024 12:05:30 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:05 do dia 09/05/2024.