Processo Finalizado

contratação de empresa para executar pavimentação com pedras irregulares Basálticas em trechos do Distrito de Osvaldo Cruz, Rua Angelo Milani, Linha Santos Anjos e Estrada Getulio Vargas, conforme Projeto Básico, memorial descritivo, planilhas...

04/2024
Prefeitura de Frederico Westphalen
Concorrência por Menor Preço

Informações

Tipo:

Concorrência por Menor Preço - Menor Preço

Tratamento da Fase de Lances:

Aberto

Operação:

Fechado p/ Operação

Agente de Contratação:

Carina da Silveira

Autoridade Competente:

JOSÉ ALBERTO PANOSSO

Apoio:

PATRICIA BORBA SUCOLOTTI, THAIS REGINA SELVA, VALDECIR DA SILVA SEBEN

Origem dos Recursos:

Próprio

Modo de Disputa do Lote:

Por Valor Global

Legislação Aplicável:

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações

Datas

Data de Publicação

05/03/2024 às 18:34

Inicio das Propostas

05/03/2024 às 20:00

Limite p/ Impugnações

16/03/2024 às 02:59

Limite p/ Esclarecimentos

16/03/2024 às 02:59

Limite p/ Recebimento das Propostas

20/03/2024 às 16:59

Abertura das Propostas

20/03/2024 às 17:00

Documentos

EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA modo aberto.pdf

Tipo: Edital

05/03/2024-15:31:25

ANEXO I.pdf

Tipo: Edital

05/03/2024-15:31:25

MINUTA CONTRATO.pdf

Tipo: Edital

05/03/2024-15:31:25

PROJETO BASICO.pdf

Tipo: Edital

05/03/2024-15:31:25

PLANILHA ANGELO MILANI.pdf

Tipo: Edital

05/03/2024-15:31:25

MEMORIAL ANGELO MILANI.pdf

Tipo: Edital

05/03/2024-15:31:25

LOC.PROJETOS ANGELO MILANI.pdf

Tipo: Edital

05/03/2024-15:31:25

CRONOGRAMA ANGELO MILANI.pdf

Tipo: Edital

05/03/2024-15:31:25

BDI ANGELO MILANI.pdf

Tipo: Edital

05/03/2024-15:31:25

PLANILHA GETULIO VARGAS.pdf

Tipo: Edital

05/03/2024-15:31:25

MEMORIAL GETULIO VARGAS.pdf

Tipo: Edital

05/03/2024-15:31:25

LOC. PROJETOS GETULIO VARGAS.pdf

Tipo: Edital

05/03/2024-15:31:25

CRONOGRAMA GETULIO VARGAS.pdf

Tipo: Edital

05/03/2024-15:31:25

BDI GETULIO VARGAS.pdf

Tipo: Edital

05/03/2024-15:31:25

PLANILHA DIST. OSV. CRUZ.pdf

Tipo: Edital

05/03/2024-15:31:25

MEMORIAL DIST. OSV. CRUZ.pdf

Tipo: Edital

05/03/2024-15:31:25

LOC.PROJETO DIST. OSV. CRUZ.pdf

Tipo: Edital

05/03/2024-15:31:25

CRONOGRAMA DIST. OSV. CRUZ.pdf

Tipo: Edital

05/03/2024-15:31:25

BDI DIST. OSV. CRUZ.pdf

Tipo: Edital

05/03/2024-15:31:25

PLANILHA SANTOS ANJOS.pdf

Tipo: Edital

05/03/2024-15:31:25

MEMORIAL SANTOS ANJOS.pdf

Tipo: Edital

05/03/2024-15:31:25

LOC. PROJETOS SANTOS ANJOS.pdf

Tipo: Edital

05/03/2024-15:31:25

CRONOGRAMA SANTOS ANJOS.pdf

Tipo: Edital

05/03/2024-15:31:25

BDI SANTOS ANJOS.pdf

Tipo: Edital

05/03/2024-15:31:25

Ata de Propostas

Tipo: Documento

Ata Parcial

Tipo: Documento

Ata Final

Tipo: Documento

Termo de Adjudicação

Tipo: Documento

Termo de Homologação

Tipo: Documento

Vencedores

Tipo: Documento

Propostas Readequadas

Tipo: Documento

Ranking nos Itens

Tipo: Documento

Relatório de Proposta Comercial

Tipo: Relatorio

Lotes

4 registros

Lote 1 - contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para executar pavimentação com pedras irregulares Basálticas em trecho do Distrito de Osvaldo Cruz, no município de Frederico Westphalen, conforme Projeto Básico, memorial descritivo, planilhas orçamentarias, cronogramas fisicos financeiros e projeto

Lote 2 - contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para executar pavimentação com pedras irregulares Basálticas em um trecho da Rua Angelo Milani - Morado do Senhor- no município de Frederico Westphalen, conforme Projeto Básico, memorial descritivo, planilhas orçamentarias, cronogramas fisicos financeiros e projeto

Lote 3 - contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para executar pavimentação com pedras irregulares Basálticas em um trecho da Linha Santos Anjos, no município de Frederico Westphalen, conforme Projeto Básico, memorial descritivo, planilhas orçamentarias, cronogramas fisicos financeiros e projeto

Lote 4 - contratação de empresa, em regime de empreitada por preço global para executar pavimentação com pedras irregulares Basálticas de trecho da Estrada Getulio Vargas,no município de Frederico Westphalen, conforme Projeto Básico, memorial descritivo, planilhas orçamentarias, cronogramas fisicos financeiros e projeto

Andamento do processo

09/04/2024
09/04/2024 11:25:04 | Sistema
O Lote 0004 foi homologado por JOSÉ ALBERTO PANOSSO.
09/04/2024 11:25:04 | Sistema
O Lote 0003 foi homologado por JOSÉ ALBERTO PANOSSO.
09/04/2024 11:25:04 | Sistema
O Lote 0002 foi homologado por JOSÉ ALBERTO PANOSSO.
09/04/2024 11:25:04 | Sistema
O Lote 0001 foi homologado por JOSÉ ALBERTO PANOSSO.
09/04/2024 11:24:59 | Sistema
O Lote 0004 foi adjudicado por JOSÉ ALBERTO PANOSSO.
09/04/2024 11:24:59 | Sistema
O Lote 0003 foi adjudicado por JOSÉ ALBERTO PANOSSO.
09/04/2024 11:24:59 | Sistema
O Lote 0002 foi adjudicado por JOSÉ ALBERTO PANOSSO.
09/04/2024 11:24:59 | Sistema
O Lote 0001 foi adjudicado por JOSÉ ALBERTO PANOSSO.
09/04/2024 11:22:53 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
05/04/2024
05/04/2024 13:37:19 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo agente de contratação para 05/04/2024 às 10:48.
05/04/2024 13:37:19 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo agente de contratação para 05/04/2024 às 10:48.
05/04/2024 13:37:19 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo agente de contratação para 05/04/2024 às 10:48.
05/04/2024 13:37:19 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 05/04/2024 às 10:48.
05/04/2024 13:37:04 | Sistema
A habilitação do lote 0004 foi encerrada.
05/04/2024 13:37:02 | Sistema
Para o lote 0004 foi habilitado o fornecedor B.A.S MINERACAO LTDA.
05/04/2024 13:36:19 | Sistema
O valor vencedor para o lote 0004 foi alterado para R$ 179.264,45 para corresponder a proposta readequada.
05/04/2024 13:36:19 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0004 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
05/04/2024 13:36:04 | Agente de Contratação
Serão considerados para fins de contratação so valores informados na planilha orçamentária e proposta readequada.
05/04/2024 13:15:37 | Sistema
O lote 0004 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
05/04/2024 12:13:43 | Sistema
A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0004 foi definida pelo agente de contratação para 05/04/2024 às 11:15.
05/04/2024 12:12:58 | Agente de Contratação
Será concedido o prazo de 2 horas para que o licitante execute a complementação solicitada.
05/04/2024 12:12:21 | Agente de Contratação
É necessário preencher os valores constantes na planilha orçamentária no sistema no campo de proposta readequada.
05/04/2024 12:11:33 | Agente de Contratação
Bom dia.
03/04/2024
03/04/2024 17:06:43 | Agente de Contratação
SENHORES LICITANTES: A sessão será retomada no dia 05/04/2024 as 9:15.
03/04/2024 17:06:17 | Agente de Contratação
SENHORES ÇLOICITANTE
03/04/2024 15:40:50 | Agente de Contratação
B.A.S MINERACAO LTDA - ME: PREENCHER A PROPOSTA READEQUADA NO SISTEMA.
03/04/2024 15:39:22 | Sistema
A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0004 foi definida pelo agente de contratação para 03/04/2024 às 14:37.
03/04/2024 15:37:13 | Sistema
A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0004 foi definida pelo agente de contratação para 03/04/2024 às 13:37.
03/04/2024 15:35:12 | Sistema
A habilitação do lote 0003 foi encerrada.
03/04/2024 15:35:02 | Sistema
Para o lote 0003 foi habilitado o fornecedor DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA.
03/04/2024 15:34:38 | Agente de Contratação
Para fins de contratação serão considerados os valores constantes na proposta readequada inserida no sistema. Para fins de assinatura do contrato o licitante vencedor do item 3 deverá reapresentar a planilha orçamentária contendo os valores ajustados conforme informações constantes no sistema. Ajustar subitens 01 e 03 pois a diferença esta nestes dois.
03/04/2024 15:28:35 | Sistema
O valor vencedor para o lote 0003 foi alterado para R$ 62.977,16 para corresponder a proposta readequada.
03/04/2024 15:28:35 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0003 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
03/04/2024 15:26:07 | Sistema
A habilitação do lote 0002 foi encerrada.
03/04/2024 15:26:06 | Sistema
Para o lote 0002 foi habilitado o fornecedor P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.
03/04/2024 15:25:41 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
03/04/2024 15:25:23 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
03/04/2024 15:25:19 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.
03/04/2024 15:25:02 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
26/03/2024
26/03/2024 21:50:11 | Sistema
A diligência do lote 0003 foi anexada ao processo.
26/03/2024 21:50:08 | F. DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIM
Documentação Lote 0003: enviei os prints conforme o Portal me solicitou para provar o erro do sistema em carregar os arquivos pdf no momento da digitação da proposta readequada com o valor correto conforme o lance negociado - R$ 62.978,41
26/03/2024 21:46:32 | F. DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIM
Negociação Item 0003: seguindo orientações (via telefone referente ao protocolo de atendimento nº 693081) do Portal de Compras Públicas, inseri uma nova proposta readequada diferente do valor correto da minha proposta e do lance negociado que é de R$ 62.978,41. no momento da digitação da nova proposta readequada, o sistema não está aceitando os valores unitários dos itens em função das casas decimais. segundo contato com o Portal me foi informado que o item 1.3.1 de quantidade de 1.106,19 M3xKM o sistema está considerando 4 casas decimais após a virgula e por isso o sistema está acusando que a minha planilha está com valores acima dos digitados na proposta anterior. por esse motivo foi me aconselhado a diminuir R$ 0,01 no preço unitário do primeiro item, fato este em que acarretou uma diferença de R$ 1,26 que deve ser desconsiderada pelo agente pregoeiro e levar em consideração as planilhas enviadas em pdf e o lance negociado e desconsiderar a nova proposta readequada.
26/03/2024 21:31:51 | Sistema
O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
26/03/2024 20:30:08 | Sistema
A diligência do lote 0004 foi anexada ao processo.
26/03/2024 20:23:47 | Sistema
O Lote 0004 recebeu um lance negociado no valor de R$ 179.267,43.
26/03/2024 20:07:54 | Sistema
A diligência do lote 0003 foi anexada ao processo.
26/03/2024 19:56:16 | Sistema
O Lote 0003 recebeu um lance negociado no valor de R$ 62.978,41.
25/03/2024
25/03/2024 14:44:16 | F. P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVI
Negociação Item 0002: Não podemos conceder mais descontos, esse é o nosso melhor preço.
25/03/2024 14:43:56 | F. P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVI
Negociação Item 0001: Não podemos conceder mais descontos, esse é o nosso melhor preço.
25/03/2024 14:26:30 | F. P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVI
Documentação Lote 0001: Bom dia, o lance negociado pela empresa estão de acordo com as planilhas orçamentárias enviadas e com proposta readequada. Preciso encaminhar novamente a documentação? Não há o que reajustar mais.