Contratação de empresa especializada, em regime de empreitada por preço global, abrangendo fornecimento de materiais e mão de obra, devidamente habilitada e equipada, para execução da obra de pavimentação asfáltica na Linha São Paulo, com recursos...
2/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
CAMILA SZYDLOVSKI
Autoridade Competente:
Rudinei Bridi
Apoio:
Elisandra Fátima Busnello, Leandro Damião Bolsoni, Roseni da Silva Bernardi
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
06/05/2026 às 13:46
Inicio das Propostas
07/05/2026 às 11:00
Limite p/ Impugnações
20/05/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
20/05/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
22/05/2026 às 11:30
Abertura das Propostas
22/05/2026 às 11:31
Documentos
Edital.pdf
Tipo: Edital
06/05/2026-10:45
Estudo Técnico Preliminar.pdf
Tipo: Edital
06/05/2026-10:45
Memorial.pdf
Tipo: Edital
06/05/2026-10:45
Planilha Orçamentária.pdf
Tipo: Edital
06/05/2026-10:45
BDI.pdf
Tipo: Edital
06/05/2026-10:45
Encargos Social.pdf
Tipo: Edital
06/05/2026-10:45
Convênio e Plano de Trabalho.pdf
Tipo: Edital
06/05/2026-10:45
Cronograma.pdf
Tipo: Cronograma
06/05/2026-10:45
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - Lote 1
27/05/2026
27/05/2026 13:40:17 | Sistema
O Lote 0001 foi homologado por Rudinei Bridi.
27/05/2026 13:40:07 | Sistema
O Lote 0001 foi adjudicado por Rudinei Bridi.
27/05/2026 13:39:09 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
26/05/2026
26/05/2026 10:43:39 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 26/05/2026 às 08:43.
26/05/2026 10:43:30 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
26/05/2026 10:43:28 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTACAO LTDA.
26/05/2026 10:41:54 | Sistema
Motivo: atendida.
26/05/2026 10:41:54 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTACAO LTDA no lote 0001.
26/05/2026 10:41:54 | Sistema
Motivo: atendida.
26/05/2026 10:41:54 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTACAO LTDA no lote 0001.
25/05/2026
25/05/2026 17:48:15 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
25/05/2026 16:32:36 | Sistema
Motivo: Declaração que atende ao item 18.2.2.4 do edital, documento nomeado pela licitante como "declaração conjunta 01", não se encontra assinada. Favor verificar e corrigir a ausência de assinaturas. Licitante encaminhou os balanços patrimoniais dos anos 2023 e 2024. Favor encaminhar o balanço do ano 2025 ou, caso não esteja concluído, que declare tal situação.
25/05/2026 16:32:36 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 27/05/2026.
25/05/2026 12:19:48 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 25/05/2026 às 09:49.
25/05/2026 12:19:38 | Sistema
O fornecedor TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTACAO LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
25/05/2026 12:19:23 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
25/05/2026 12:19:12 | Sistema
Motivo: atendida.
25/05/2026 12:19:12 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTACAO LTDA no lote 0001.
25/05/2026 11:23:14 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
25/05/2026 11:18:45 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
22/05/2026
22/05/2026 12:10:14 | Sistema
Motivo: Solicito o envio de proposta adequada, planilha orçamentária, encargos sociais, BDI e cronograma.
22/05/2026 12:10:14 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 25/05/2026.
22/05/2026 12:09:18 | Sistema
Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 25/05/2026.
22/05/2026 12:09:02 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTACAO LTDA - EPP/SS com lance de R$ 1.103.000,00.
22/05/2026 12:08:17 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado.
22/05/2026 11:46:28 | Sistema
O pedido de cancelamento do lance de R$ 1.307.500,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
22/05/2026 11:46:16 | Sistema
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 1.307.500,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
22/05/2026 11:31:39 | Sistema
O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
22/05/2026 11:31:34 | Agente de Contratação
Bom dia! aberta a sessão.
22/05/2026 11:31:25 | Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
22/05/2026 11:31:25 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 500,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
22/05/2026 11:31:25 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
22/05/2026 11:31:25 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
22/05/2026 11:31:21 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas