Construção de Unidade Básica de Saúde Mariante
015/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Fernanda Konzen Schmitz
Autoridade Competente:
Jarbas Daniel da Rosa
Apoio:
Cássio André Stein, Ezequiel Josue da Silva, Maiquel Henn
Origem dos Recursos:
Outros
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
16/10/2025 às 12:30
Inicio das Propostas
17/10/2025 às 11:00
Limite p/ Impugnações
04/11/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
04/11/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
06/11/2025 às 11:59
Abertura das Propostas
06/11/2025 às 12:00
Documentos
Concorrência Eletrônica 015-2025 - Construção UBS Mariante.pdf
Tipo: Edital
18/09/2025-10:12:33
02-PMVA-MAR-HID-01A03.pdf
Tipo: Edital
18/09/2025-10:12:56
06-PMVA-MARI-ARQ-01A05.pdf
Tipo: Edital
18/09/2025-10:13:05
06-PMVA-MARI-FOR-01-R0.pdf
Tipo: Edital
18/09/2025-10:13:13
06-PMVA-MARI-PIS-01.pdf
Tipo: Edital
18/09/2025-10:13:21
07-PMVA-MARI-EST-1A44.pdf
Tipo: Edital
18/09/2025-10:13:33
07-PMVA-MARI-EST-FORM-1A3.pdf
Tipo: Edital
18/09/2025-10:13:45
PMVA-UBS MAR-CAMEALARM-01A02.pdf
Tipo: Edital
18/09/2025-10:14:01
PMVA-UBS MAR-GMED-01A2.pdf
Tipo: Edital
18/09/2025-10:14:16
PMVA-UBS MAR-LÓG-01.pdf
Tipo: Edital
18/09/2025-10:14:30
PMVA-UBS-MAR-ELE-01A03.pdf
Tipo: Edital
18/09/2025-10:14:45
SONDAGEM SPT.pdf
Tipo: Edital
18/09/2025-10:14:59
Anexo IV - Memorial Descritivo.pdf
Tipo: Edital
18/09/2025-10:15:23
Anexo V - Cronograma Físico Financeiro.pdf
Tipo: Edital
18/09/2025-10:15:42
Anexo VI - Planilha modelo TCE.xlsx
Tipo: Edital
18/09/2025-13:56:46
Anexo VII - Composições Analíticas com Preço Unitário.pdf
Tipo: Edital
18/09/2025-13:56:53
Anexo VIII - Detalhamento BDI.pdf
Tipo: Edital
18/09/2025-13:57:01
Anexo VIII - Encargos Sociais.pdf
Tipo: Edital
18/09/2025-13:57:08
Reabertura Conc Elet 015-2025.pdf
Tipo: Edital
16/10/2025-09:30:21
Julgamento da Impugnação - Parecer 963-2025 - Indeferimento Impugnação LM Dimac.pdf
Tipo: Documento Anexo
02/10/2025-14:38:30
Suspensão Conc Elet 015-2025.pdf
Tipo: Aviso de suspensão de licitação
03/10/2025-09:42:27
Documentos apresentados diligencia LM DIMAC.pdf
Tipo: Outros documentos
11/12/2025-14:24:20
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 015 assinado.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata de Suspensões
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Recurso item 0001 - LM DIMAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do item 0001 - DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do item 0001
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Construção de Unidade Básica de Saúde Mariante, localizada no distrito de Estância Nova, no Municípi...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 1.877.686,33
Melhor lance:
R$ 1.765.000,00
Unidade:
UN
19/12/2025
19/12/2025 13:04:29 | Sistema
O item 0001 foi homologado por Jarbas Daniel da Rosa.
19/12/2025 13:04:08 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por Jarbas Daniel da Rosa.
19/12/2025 11:17:24 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 19/12/2025 às 10:00.
19/12/2025 11:17:09 | Sistema
Motivo: Em razão do recurso deferido, e habilitação da primeira colocada do certame.
19/12/2025 11:17:09 | Sistema
Foi revertida a habilitação do fornecedor DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA pelo agente de contratação para o item 0001.
19/12/2025 11:12:22 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor LM DIMAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.
19/12/2025 11:11:30 | Sistema
Motivo: Diligência atendida.
19/12/2025 11:11:30 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor LM DIMAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA no item 0001.
18/12/2025
18/12/2025 20:38:43 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/12/2025 19:36:56 | Sistema
Motivo: Favor apresentar os documentos que venceram no decorrer do processo: Certidões Negativas de Débitos Federais, Estaduais, Municipais, Trabalhistas, e Regularidade perante o FGTS. Também Certidão de Registro da empresa e do responsável técnico junto ao CREA.
18/12/2025 19:36:56 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 19/12/2025.
18/12/2025 19:32:32 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante LM DIMAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA com lance de R$ 1.765.000,00.
18/12/2025 19:32:32 | Sistema
Motivo: Recurso apresentado foi deferido após diligência realizada e manifestação do Setor de Engenharia do município, conforme parecer jurídico homologado pelo Prefeito Municipal.
18/12/2025 19:32:32 | Sistema
O fornecedor LM DIMAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA foi reabilitado pelo agente de contratação para o item 0001.
18/12/2025 19:31:33 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
18/12/2025 19:29:57 | Sistema
Justificativa: Deferido após diligência realizada e manifestação do Setor de Engenharia do município, conforme parecer jurídico homologado pelo Prefeito Municipal.
18/12/2025 19:29:57 | Sistema
Jarbas Daniel da Rosa decidiu pelo deferimento do recurso apresentado por LM DIMAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
11/12/2025
11/12/2025 17:28:16 | Agente de Contratação
Os documentos recebidos por e-mail foram anexados e agora serão enviados para análise técnica e jurídica, somente após a análise teremos a decisão referente o recurso e contrarrazões apresentados.
11/12/2025 17:24:20 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Documentos apresentados diligencia LM DIMAC.pdf) em 11/12/2025 às 14:24.
11/12/2025 13:33:06 | Agente de Contratação
Após enviados, irei anexá-los aqui no Portal de Compras, pois não está sendo possível abertura de diligência na fase em que o processo se encontra.
11/12/2025 13:31:41 | Agente de Contratação
Os documentos devem ser enviados para o email preg.va@venancioaires.rs.gov.br, até às 16:00 horas de hoje, dia 11/12/2025.
11/12/2025 13:30:34 | Agente de Contratação
Bom dia, senhores licitantes. Tendo em vista recurso apresentado, solicita-se que a empresa LM DIMAC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA apresente documentos que comprovem a sua capacidade técnico-operacional frente a atestado apresentado na fase de habilitação do presente certame.
03/12/2025
03/12/2025 11:53:47 | Sistema
Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
01/12/2025
01/12/2025 19:49:23 | Sistema
O fornecedor DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
27/11/2025
27/11/2025 20:20:38 | Sistema
O fornecedor LM DIMAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
24/11/2025
24/11/2025 20:11:47 | Sistema
O prazo para recursos no lote foi definido pelo agente de contratação para 27/11/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 02/12/2025 às 23:59.
24/11/2025 19:04:38 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 24/11/2025 às 17:10.
24/11/2025 19:04:18 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
24/11/2025 19:04:06 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.
24/11/2025 11:58:01 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/11/2025 11:19:46 | Sistema
Motivo: Solicito que seja apresentada a documentação de habilitação, conforme item 15 do Edital.
24/11/2025 11:19:46 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 24/11/2025.
19/11/2025
19/11/2025 18:08:39 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/11/2025 17:39:31 | Sistema
Motivo: Prorrogado conforme solicitado.
19/11/2025 17:39:31 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:40 do dia 19/11/2025.
19/11/2025 17:24:00 | F. DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LT
Documentação Item 0001: Boa tarde, por gentileza, solicitamos prorrogação do prazo para poder finalizar a documentação!
19/11/2025 14:35:29 | Sistema
Motivo: Solicito que seja enviada a proposta atualizada, bem como documentos complementares, nos termos do item 13 do Edital.
19/11/2025 14:35:29 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:40 do dia 19/11/2025.
19/11/2025 14:24:09 | F. DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LT
Negociação Item 0001: Bom dia! Não conseguimos reduzir o valor mais, estamos em nossa melhor proposta
19/11/2025 13:26:44 | Sistema
Motivo: Empresa DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA, consegue chegar em R$ 1.765.000,00 ?
19/11/2025 13:26:44 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:30 do dia 19/11/2025.
19/11/2025 13:26:09 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA com lance de R$ 1.783.800,00.
19/11/2025 13:26:09 | Sistema
O fornecedor E.L.A CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
19/11/2025 13:26:09 | Sistema
Motivo: ART apresentada na diligência realizada não contempla todos os itens de maior relevância e valor significativo solicitados, conforme Tabela 1 do item 15.20.3., alínea c. do Edital. Além do mais, a ART apresentada possui data de registro/pagamento do dia posterior à data de conclusão dos serviços citados no Atestado, não podendo assim garantir a comprovação da execução dos mesmos, além do atestado não estar assinado. Também não foi comprovada capacitação técnico profissional: atestados apresentados para o responsável técnico indicado não contemplam as parcelas laje pré-moldada e estaca escavada mecanicamente.
19/11/2025 13:26:09 | Sistema
O fornecedor E.L.A CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado no processo.
18/11/2025
18/11/2025 19:03:49 | Agente de Contratação
Ok.
18/11/2025 19:01:42 | F. E.L.A CONSTRUTORA LTDA
Documentação Item 0001: Conseguimos apresentar a ART no prazo concedido anteriormente. Obrigada!
18/11/2025 18:59:08 | Sistema
Motivo: Prorrogado conforme solicitado.
18/11/2025 18:59:08 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 18:55:20 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.