Contratação de empresa para execução de obra de Infraestrutura para o Loteamento Social e estradas de acessos na localidade de Vila Estância Nova.
008/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Fernanda Konzen Schmitz
Autoridade Competente:
Jarbas Daniel da Rosa
Apoio:
Cássio André Stein, Ezequiel Josue da Silva, Maiquel Henn
Origem dos Recursos:
Outros
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
01/12/2025 às 19:11
Inicio das Propostas
02/12/2025 às 11:00
Limite p/ Impugnações
10/01/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
10/01/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
14/01/2026 às 11:59
Abertura das Propostas
14/01/2026 às 12:00
Documentos
Concorrência Eletrônica 008-2025 - Loteamento Estância Nova.pdf
Tipo: Edital
10/07/2025-15:09:54
Reabertura Conc Eletrônica 008-2025.pdf
Tipo: Edital
19/09/2025-10:44:03
Anexo III - Planilha orçamentária.xlsx
Tipo: Edital
19/09/2025-10:44:28
Anexo III - Composições de Custos.pdf
Tipo: Edital
19/09/2025-10:44:37
Anexo IV - Cronograma Físico Financeiro Alterado.pdf
Tipo: Edital
19/09/2025-10:44:44
Anexo IV - Cronograma Físico Financeiro Alterado.pdf
Tipo: Edital
19/09/2025-10:44:54
Anexo V - Detalhamento BDI e Encargos Sociais Alterado.pdf
Tipo: Edital
19/09/2025-10:45:02
PROJETO ELÉTRICOS E ESTRUTURAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - LOTEAMENTO SOCIAL.zip
Tipo: Edital
19/09/2025-10:45:14
Projeto ETE_assinado.pdf
Tipo: Edital
19/09/2025-10:45:23
PROJETO REDE DE ESGOTO, REDE ELÉTRICA, URBANÍSTICO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTEAMENTO SOCIAL.zip
Tipo: Edital
19/09/2025-10:45:33
Segunda Alteração Conc Elet 008-2025.pdf
Tipo: Edital
12/11/2025-10:34:14
Planilha TCE Lot Social.xlsx
Tipo: Edital
12/11/2025-10:34:36
Planilha Orçamentária (2).pdf
Tipo: Edital
12/11/2025-10:34:54
Drenagem_pluvial-.pdf- (1).pdf
Tipo: Edital
12/11/2025-10:35:02
Alteração Concorrência Eletrônica 008-2025 - Loteamento Estância Nova.pdf
Tipo: Edital
01/12/2025-16:10:07
Planilha TCE Lot Social.xlsx
Tipo: Edital
01/12/2025-16:10:26
Planilha orçamentária-Lot Social.pdf
Tipo: Edital
01/12/2025-16:11:07
Planilha TCE.xlsx
Tipo: Outros documentos
10/07/2025-15:10:50
Planilhas Orçamentárias.pdf
Tipo: Outros documentos
10/07/2025-15:11:24
Projeto de Drenagem Pluvial.pdf
Tipo: Outros documentos
10/07/2025-15:11:51
Projeto de Pavimentação e Sinalização.pdf
Tipo: Outros documentos
10/07/2025-15:12:21
Projeto Elétrico.pdf
Tipo: Outros documentos
10/07/2025-15:12:41
Projeto Rede de Água.pdf
Tipo: Outros documentos
10/07/2025-15:13:03
Projeto urbanístico.pdf
Tipo: Outros documentos
10/07/2025-15:13:46
Projeto_Rede_Esgoto_e_ETE.pdf
Tipo: Outros documentos
10/07/2025-15:14:08
Projeto_Terraplenagem.pdf
Tipo: Outros documentos
10/07/2025-15:14:20
Termo de Suspensão Conc Eletrônica 008-2025.pdf
Tipo: Aviso de suspensão de licitação
28/07/2025-16:36:00
Resposta questinamento licitação.pdf-.pdf
Tipo: Outros documentos
15/08/2025-16:52:33
Resposta Zagonel Iluminações SA.pdf-.pdf
Tipo: Outros documentos
15/08/2025-16:52:44
Resposta Avantte Engenharia e participações SA.pdf-.pdf
Tipo: Outros documentos
15/08/2025-16:52:58
Julgamento da Impugnação - Parecer Impugnação Schulz Ind Cimento.pdf
Tipo: Documento Anexo
03/10/2025-16:04:45
Suspensão II - Conc Elet 008-2025.pdf
Tipo: Aviso de suspensão de licitação
06/10/2025-13:19:11
Esclarecimentos - Questionamentos.pdf
Tipo: Documento Anexo
19/11/2025-15:17:35
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - Pedido de impugnação.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata de Suspensões
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Contratação de empresa para execução de obra de Infraestrutura para o Loteamento Social e estradas d...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 7.326.039,84
Melhor lance:
R$ 6.740.000,00
Unidade:
UN
23/01/2026
23/01/2026 11:06:15 | Sistema
O item 0001 foi homologado por Jarbas Daniel da Rosa.
23/01/2026 11:05:37 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por Jarbas Daniel da Rosa.
23/01/2026 11:02:18 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
22/01/2026
22/01/2026 18:23:45 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 22/01/2026 às 17:30.
22/01/2026 18:23:28 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
22/01/2026 18:23:24 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor Construtora Giovanella Ltda.
22/01/2026 14:05:04 | Agente de Contratação
Os documentos enviados serão analisados.
21/01/2026
21/01/2026 19:48:12 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
21/01/2026 11:21:23 | Sistema
Motivo: Prorrogado conforme solicitado no chat.
21/01/2026 11:21:23 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 22/01/2026.
20/01/2026
20/01/2026 20:21:19 | F. Construtora Giovanella Ltda
Documentação Item 0001: Solicitamos uma prorrogação de prazo de 24hs.
20/01/2026 15:28:21 | F. Construtora Giovanella Ltda
Documentação Item 0001: Construtora Giovanella Ltda.
20/01/2026 15:26:38 | F. Construtora Giovanella Ltda
Documentação Item 0001: Boa tarde. A Contrutora Giovanella, vem solicitar a prorrogação do prazo por igual período para adequação dos documentos solicitados.
19/01/2026
19/01/2026 19:04:19 | Sistema
(CONT. 1) do engenheiro eletricista Vinícius Pires como responsável técnico.
19/01/2026 19:04:19 | Sistema
Motivo: Em razão do Edital não permitir subcontratação nos serviços relacionados ao projeto elétrico, não podem ser aceitos os atestados técnicos apresentados em nome da empresa Instaladora Elétrica Líder Ltda e engenheiro eletricista Luís Henrique Perin de Costa. Dessa forma, em sede de diligência, solicitamos que seja complementado o atestado emitido pelo SEMAE - São Leopoldo (página 70), através da apresentação da CAT, registro no CREA, prova de vínculo profissional e outros documentos que entenderem pertinentes em nome do engenheiro eletricista Vinícius Pires, para comprovar a parcela de maior relevância Instalação de Transformador distribuição trifásico 75KVa. Também solicitamos Declaração incluindo o engenheiro civil Antonio Carlos Pezzi da Silva como responsável técnico pela obra, caso a empresa seja declarada vencedora do certame, uma vez que a parcela Execução de rede coletora de esgoto foi comprovada com atestado/CAT em seu nome; bem como inclusão... (CONTINUA)
19/01/2026 19:04:19 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 21/01/2026.
14/01/2026
14/01/2026 18:47:04 | Agente de Contratação
Os documentos enviados serão analisados.
14/01/2026 18:47:01 | Agente de Contratação
Os documentos enviados serão analisados.
14/01/2026 18:40:15 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
14/01/2026 18:37:51 | Sistema
Motivo: Solicito que seja apresentada a documentação de habilitação, nos termos do item 15 do Edital.
14/01/2026 18:37:51 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:40 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 17:58:52 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 14/01/2026 às 15:30.
14/01/2026 17:58:42 | Sistema
O fornecedor Construtora Giovanella Ltda teve sua proposta aceita no item 0001.
14/01/2026 14:52:59 | Agente de Contratação
Os documentos enviados serão analisados.
14/01/2026 14:45:48 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
14/01/2026 12:30:33 | Sistema
Motivo: Certo. Solicito que seja apresentada a proposta atualizada, bem como documentos complementares, nos termos do item 13 do Edital.
14/01/2026 12:30:33 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 12:26:53 | F. Construtora Giovanella Ltda
Negociação Item 0001: Bom dia Sr(a) Pregoeiro(a), não conseguimos, esse é nosso melhor preço.
14/01/2026 12:24:30 | Sistema
Motivo: Construtora Giovanella Ltda, consegue chegar em R$ 6.720.000,00 ?
14/01/2026 12:24:30 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:30 do dia 14/01/2026.
14/01/2026 12:23:31 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante Construtora Giovanella Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 6.740.000,00.
14/01/2026 12:22:41 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
14/01/2026 12:01:42 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa, porém o benefício foi desabilitado para o processo.
14/01/2026 12:01:42 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
14/01/2026 12:01:34 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
14/01/2026 12:01:34 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
14/01/2026 12:01:34 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
14/01/2026 12:00:50 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
14/01/2026 12:00:40 | Agente de Contratação
Bom dia, senhores licitantes. Primeiramente estaremos analisando as propostas enviadas, após iniciaremos a fase de lances.
01/12/2025
01/12/2025 19:11:45 | Sistema
Justificativa para desligamento da aplicação da lei complementar 123/2006 em itens de Grande Vulto: O valor do certame é superior à receita bruta máxima admitida para EPP, enquadrando-se na vedação do mencionado art.4º, § 1º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021..
01/12/2025 19:11:07 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Planilha orçamentária-Lot Social.pdf) em 01/12/2025 às 16:11.
01/12/2025 19:10:26 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Planilha TCE Lot Social.xlsx) em 01/12/2025 às 16:10.
01/12/2025 19:10:07 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Alteração Concorrência Eletrônica 008-2025 - Loteamento Estância Nova.pdf) em 01/12/2025 às 16:10.
01/12/2025 19:09:00 | Sistema
O processo foi republicado em 01/12/2025 às 16:09.
12/11/2025
12/11/2025 13:35:40 | Sistema
Justificativa para desligamento da aplicação da lei complementar 123/2006 em itens de Grande Vulto: O valor do certame é superior à receita bruta máxima admitida para EPP, enquadrando-se na vedação do mencionado art.4º, § 1º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021..
12/11/2025 13:35:02 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Drenagem_pluvial-.pdf- (1).pdf) em 12/11/2025 às 10:35.
12/11/2025 13:34:54 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Planilha Orçamentária (2).pdf) em 12/11/2025 às 10:34.
12/11/2025 13:34:36 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Planilha TCE Lot Social.xlsx) em 12/11/2025 às 10:34.
12/11/2025 13:34:14 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Segunda Alteração Conc Elet 008-2025.pdf) em 12/11/2025 às 10:34.
12/11/2025 13:28:00 | Sistema
O processo foi republicado em 12/11/2025 às 10:28.