Constitui-se objeto do presente edital, a contratação de empresa especializada, sob o Regime de Execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, compreendendo mão‐de‐obra e materiais, visando a construção 25 (vinte e cinco) Unidades Habitacionais...
2/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
EMANOEL FERREIRA SANTIAGO
Autoridade Competente:
ODAIR ADILIO PELICIOLI
Apoio:
JOSICLEIA BERTONCELLO, LIGIANE DOS SANTOS, ROSEMAR BOEIRA DA ROSA, SILVIA MECCA
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
24/07/2025 às 19:29
Inicio das Propostas
25/07/2025 às 12:00
Limite p/ Impugnações
21/08/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
21/08/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
25/08/2025 às 11:59
Abertura das Propostas
25/08/2025 às 12:00
Documentos
1. CAPA.pdf
Tipo: Edital
24/07/2025-16:18:32
2. DESPACHO CCE 002 2025.pdf
Tipo: Edital
24/07/2025-16:18:32
3. EDITAL CONCORRÊNCIA 002.pdf
Tipo: Edital
24/07/2025-16:18:32
ANEXO IX – Projeto Executivo – Cronograma.pdf
Tipo: Edital
24/07/2025-16:18:32
ANEXO VI – Projeto Executivo – Plantas.pdf
Tipo: Edital
24/07/2025-16:18:32
ANEXO VII – Projeto Executivo – Memorial Descritivo.pdf
Tipo: Edital
24/07/2025-16:18:32
ANEXO VIII – Projeto Executivo – Planilha Orçamentária.pdf
Tipo: Edital
24/07/2025-16:18:32
ANEXO X – Projeto Executivo – BDI.pdf
Tipo: Edital
24/07/2025-16:18:32
ANEXO XI – Projeto Executivo – Encargos.pdf
Tipo: Edital
24/07/2025-16:18:32
ANEXO XII – Projeto Executivo – Eventos e Frentes da Obra.pdf
Tipo: Edital
24/07/2025-16:18:32
ANEXO XIII – Projeto Executivo – Composição.pdf
Tipo: Edital
24/07/2025-16:18:32
ANEXO XIV – Projeto Executivo – Matrículas.pdf
Tipo: Edital
24/07/2025-16:18:32
ANEXO XV – Projeto Executivo – Declarações Acessibilidade, Infraestrutura Existente e Condição do Solo.pdf
Tipo: Edital
24/07/2025-16:18:32
ANEXO XVI – Projeto Executivo – Quadras Coordenadas.pdf
Tipo: Edital
24/07/2025-16:18:32
ANEXO XVII – Projeto Executivo – Locação.pdf
Tipo: Edital
24/07/2025-16:18:32
ANEXO XVIII – Projeto Executivo – ART.pdf
Tipo: Edital
24/07/2025-16:18:32
ANEXO XX – Projeto Executivo – Plano de Sustentabilidade.pdf
Tipo: Edital
24/07/2025-16:18:32
ANEXO XXI – Proposta TransfereGov.pdf
Tipo: Edital
24/07/2025-16:18:32
ANEXO XXII – Termo de Compromisso 970857 2024.pdf
Tipo: Edital
24/07/2025-16:18:32
Julgamento da Impugnação - RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO.pdf
Tipo: Documento Anexo
19/08/2025-15:15:57
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO TRINDADE DO SUL.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata de Processo Fracassado
Tipo: Documento
Recurso item 0001 - MASB ENGENHARIA LTDA
Tipo: Documento Anexo
Recurso item 0001 - ALFREDI JOSE GALLI - LTDA
Tipo: Documento Anexo
Recurso item 0001 - MASB ENGENHARIA LTDA
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do item 0001 - ALFREDI JOSE GALLI - LTDA
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do item 0001 - MASB ENGENHARIA LTDA
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do item 0001 - ALFREDI JOSE GALLI - LTDA
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do item 0001
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do item 0001
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do item 0001
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, compreendendo mão‐de‐obra e materiais, para a a...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 3.258.997,24
Melhor lance
-
Unidade:
CJ
09/10/2025
09/10/2025 13:34:03 | Agente de Contratação
ESTÁ ENCERRADO O PRESENTE CERTAME, O QUALRESTOU FRACASSADO, POR FALTA DE LICITANTES HABILITADOS
09/10/2025 13:31:37 | Sistema
Justificativa: CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS
09/10/2025 13:31:37 | Sistema
ODAIR ADILIO PELICIOLI decidiu pelo deferimento do recurso apresentado por FERRAGENS GALLI E CONSTRUTORA, conforme justificativa registrada no sistema.
09/10/2025 13:31:13 | Sistema
Justificativa: Conforme Ata e Despacho anexos
09/10/2025 13:31:13 | Sistema
ODAIR ADILIO PELICIOLI decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por MASB ENGENHARIA, conforme justificativa registrada no sistema.
08/10/2025
08/10/2025 21:08:12 | Sistema
O fornecedor ALFREDI JOSE GALLI - LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
08/10/2025 02:19:54 | Sistema
O fornecedor MASB ENGENHARIA LTDA - ME enviou contrarrazão para o item 0001.
07/10/2025
07/10/2025 16:50:25 | Agente de Contratação
PREZADOS LICITANTES, AMANHÃ SERÃO ANALISADOS RECURSOS E CONTRARRAZÕES
04/10/2025
04/10/2025 01:00:21 | Sistema
O fornecedor MASB ENGENHARIA LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.
03/10/2025
03/10/2025 19:07:30 | Agente de Contratação
processo será finalizado e retou FRACASSADO por falta de Licitantes HABILITADOS.
03/10/2025 18:11:49 | Sistema
O fornecedor ALFREDI JOSE GALLI - LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
30/09/2025
30/09/2025 17:31:31 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 03/10/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 08/10/2025 às 23:59.
30/09/2025 17:30:14 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 03/10/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 08/10/2025 às 23:59.
30/09/2025 17:30:06 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 03/10/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 08/10/2025 às 23:59.
30/09/2025 17:24:21 | Sistema
Intenção: A empresa MASB ENGENHARIA LTDA deve permanecer INABILITADO NO PROCESSO, pois não atendeu os requisitos do item 15.6 Deverão acompanhar a Proposta Readequada do licitante vencedor: planilha orçamentária e cronograma físico‐financeiro, Declaração de encargos sociais e BDI, elaborados com base no Projeto Básico disponibilizado neste Processo, assinados pelo Responsável Técnico da Licitante. A não apresentação dos itens exigidos implicará em desclassificação da proposta da licitante. Que na descrição do item diz bem claro “A não apresentação dos itens exigidos implicará em DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da licitante.”
30/09/2025 17:24:21 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
30/09/2025 17:24:20 | Sistema
(CONT. 2) físico‐financeiro, Declaração de encargos sociais e BDI, elaborados com base no Projeto Básico disponibilizado neste Processo, assinados pelo Respon
30/09/2025 17:24:20 | Sistema
(CONT. 1) diligência do item 0001 foi anexada ao processo. Item 15.6 PROPOSTA: Faltava assinatura do PROPRIETARIO, e foi colocada certa Item 15.6 Cronograma físico-financeiro: Faltava assinatura do PROPRIETARIO, e foi colocada certa. Item 15.6 Planilha Orçamentaria: Faltava assinatura do PROPRIETARIO, e foi colocada certa. Item 15.6 Declaração de Encargos socias não tinha sido enviado e agora foi anexado. Item 15.6 Declaração de BDI não tinha sido enviado e agora foi anexado . E ainda não foi anexado DECLARAÇÃO DE INDICES ASSINADA Conforme Sr. Pregoeiro no dia 22/09/2025 10:52:40 - Agente de Contratação - Bom dia! Para garantia da Isonomia no processo licitatório, serão considerados somente os documentos enviados na sexta-feira. A empresa MASB ENGENHARIA LTDA deve permanecer INABILITADO NO PROCESSO, pois não atendeu os requisitos do item 15.6 Deverão acompanhar a Proposta Readequada do licitante vencedor: planilha orçamentária e cronograma...
30/09/2025 17:24:20 | Sistema
Intenção: Boa tarde Sr. Pregoeiro Verificando documentação da empresa MASB ENGENHARIA LTDA, apresentada dia "19/09/2025 17:26:19 - Sistema - A diligência do item 0001 foi anexada ao processo" falta seguintes documentos: Item 15.6 PROPOSTA: Falta assinatura do PROPRIETARIO Item 15.6 Cronograma físico-financeiro: Falta assinatura do PROPRIETARIO Item 15.6 Planilha Orçamentaria: Falta assinatura do PROPRIETARIO Item 15.6 Declaração de Encargos socias não foi apresentada Item 15.6 Declaração de BDI não foi apresentada Item 16.8.2 b Inscrição Estadual e Municipal não foi apresentado 16.8.3 b Declaração de Índices falta assinatura do PROPRIETARIO No dia 22/09/2025 08:04:22 - Sistema - Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:04 do dia 22/09/2025, Foi liberado Mais tempo para anexar documentação, e a empresa MASB ENGENHARIA LTDA, apresentou os seguintes documentos readequados novamente 22/09/2025 08:39:19 - Sistema - A... (CONTINUA)
30/09/2025 17:24:20 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
30/09/2025 17:24:17 | Sistema
Intenção: Manifestamos intenção de recurso contra a nossa inabilitação, a fim de comprovar o atendimento ao edital.
30/09/2025 17:24:17 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
30/09/2025 17:23:38 | Sistema
Intenção: Manifestamos intenção de recurso contra a nossa habilitação, a fim de comprovar o atendimento ao edital.
30/09/2025 17:23:38 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
26/09/2025
26/09/2025 13:09:01 | Agente de Contratação
Bom dia! Segunda-feira daremos continuidade no processo, abrindo prazo para os recursos. Bom fim de semana a todos.
24/09/2025
24/09/2025 19:33:58 | Sistema
O fornecedor ALFREDI JOSE GALLI - LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
24/09/2025 19:33:06 | Sistema
O fornecedor ALFREDI JOSE GALLI - LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
24/09/2025 19:22:29 | Sistema
O fornecedor MASB ENGENHARIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
24/09/2025 19:17:32 | Sistema
O fornecedor MASB ENGENHARIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
24/09/2025 19:17:26 | Agente de Contratação
Qualquer empresa que desejar solicitar intenção de recurso, favor, manifestar-se.
24/09/2025 19:16:28 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 24/09/2025 às 16:36.
24/09/2025 19:16:08 | Sistema
O fornecedor METAL OESTE CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
24/09/2025 19:16:08 | Sistema
Motivo: Não enviou documentação solicitada.
24/09/2025 19:16:08 | Sistema
O fornecedor METAL OESTE CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado no processo.
24/09/2025 19:15:27 | Agente de Contratação
Prezado F. METAL OESTE CONSTRUCOES LTDA, afim de manter a isonomia e a igualdade de tratamento entre as empresas, não será concedido prazo adicional.
24/09/2025 18:53:28 | F. METAL OESTE CONSTRUCOES LTDA
Documentação Item 0001: Prezado agente de contratação, solicitamos conforme previsto na lei14.133/2021, a prorrogação de prazo para envio de documentação de habilitação e proposta.
24/09/2025 17:01:05 | Sistema
Motivo: Enviar documentação conforme edital e proposta readequada.
24/09/2025 17:01:05 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 24/09/2025.
24/09/2025 17:00:14 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante METAL OESTE CONSTRUCOES LTDA com lance de R$ 3.258.997,24.
24/09/2025 17:00:14 | Sistema
O fornecedor TR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
24/09/2025 17:00:14 | Sistema
Motivo: Não foi enviada a documentação solicitada.
24/09/2025 17:00:14 | Sistema
O fornecedor TR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA foi inabilitado no processo.
24/09/2025 14:42:04 | Sistema
Motivo: Enviar documentação de habilitação e proposta readequada.
24/09/2025 14:42:04 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:40 do dia 24/09/2025.
24/09/2025 14:40:29 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante TR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA com lance de R$ 3.258.997,24.
24/09/2025 14:40:29 | Sistema
O fornecedor ARPROS SERVICOS ESPECILIZADOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
24/09/2025 14:40:29 | Sistema
Motivo: Não foi enviada a documentação solicitada
24/09/2025 14:40:29 | Sistema
O fornecedor ARPROS SERVICOS ESPECILIZADOS LTDA foi inabilitado no processo.
24/09/2025 12:37:44 | Sistema
Motivo: Favor, enviar documentos para habilitação e proposta readequada.
24/09/2025 12:37:44 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:37 do dia 24/09/2025.