Contratação de empresa do ramo pertinente para reforma e ampliação na Sede da Sociedade Esportiva, Recreativa e Beneficente Bananeiras, sob regime de empreitada global (materiais e mão de obra) conforme memorial descritivo, planilha orçamentária,...
22/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Luciana Malgarin Camilio
Autoridade Competente:
Arlei Luís Tomazoni
Apoio:
Elaine Hoff
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
26/09/2025 às 16:43
Inicio das Propostas
29/09/2025 às 11:00
Limite p/ Impugnações
10/10/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
10/10/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
14/10/2025 às 11:10
Abertura das Propostas
14/10/2025 às 11:12
Documentos
Edital.pdf
Tipo: Edital
26/09/2025-13:31
Orçamento.pdf
Tipo: Edital
26/09/2025-13:31
BDI.pdf
Tipo: Edital
26/09/2025-13:31
Encargos Sociais.pdf
Tipo: Edital
26/09/2025-13:31
Memorial descritivo.pdf
Tipo: Edital
26/09/2025-13:31
Memorial descritivo.pdf
Tipo: Edital
26/09/2025-13:31
ART.pdf
Tipo: Edital
26/09/2025-13:31
ART.pdf
Tipo: Edital
26/09/2025-13:31
Composição e dados.pdf
Tipo: Edital
26/09/2025-13:31
CE 22 25.pdf
Tipo: Edital
26/09/2025-13:36:24
Cronograma.pdf
Tipo: Cronograma
26/09/2025-13:31
PRANCHA_01.pdf
Tipo: Outros documentos
26/09/2025-13:33:35
PRANCHA_02.pdf
Tipo: Outros documentos
26/09/2025-13:33:52
PRANCHA_02.pdf
Tipo: Outros documentos
26/09/2025-13:33:52
PRANCHA_03.pdf
Tipo: Outros documentos
26/09/2025-13:34:07
PRANCHA_04.pdf
Tipo: Outros documentos
26/09/2025-13:34:28
PRANCHA_05.pdf
Tipo: Outros documentos
26/09/2025-13:34:49
PRANCHA_06.pdf
Tipo: Orçamento-base
26/09/2025-13:35:07
PRANCHA_07.pdf
Tipo: Outros documentos
26/09/2025-13:35:20
PRANCHA_08.pdf
Tipo: Outros documentos
26/09/2025-13:35:37
PRANCHA_09.pdf
Tipo: Outros documentos
26/09/2025-13:35:52
Situação-Localização Bananeiras.pdf
Tipo: Outros documentos
26/09/2025-13:36:05
email VALMIR.pdf
Tipo: Outros documentos
14/10/2025-13:16:54
email VALMIR 2.pdf
Tipo: Outros documentos
15/10/2025-11:10:54
parecer Engenheira.pdf
Tipo: Outros documentos
15/10/2025-15:17:07
parecer Engenheira Metal Passos.pdf
Tipo: Outros documentos
17/10/2025-08:03:35
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - Lote único
17/10/2025
17/10/2025 16:12:46 | Sistema
O lote 0001 foi homologado por Arlei Luís Tomazoni.
17/10/2025 16:12:42 | Sistema
O lote 0001 foi adjudicado por Arlei Luís Tomazoni.
17/10/2025 13:03:24 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
17/10/2025 11:03:35 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (parecer Engenheira Metal Passos.pdf) em 17/10/2025 às 08:03.
17/10/2025 11:01:39 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/10/2025 às 10:01.
17/10/2025 11:01:30 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
17/10/2025 11:01:26 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor METALURGICA METAL PASSOS LTDA.
16/10/2025
16/10/2025 17:59:18 | Agente de Contratação
Quanto a habilitação/inabilitação retornaremos amanhã, dia 17/10/2025, a partir das 08hs, pois a documentação anexada pelo licitante está com o setor de engenharia para análise da qualificação técnica.
16/10/2025 17:50:51 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
16/10/2025 17:49:48 | Sistema
Motivo: Face a aprovação da proposta, para que anexe os documentos anteriormente solicitados.
16/10/2025 17:49:48 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 16/10/2025.
16/10/2025 17:44:53 | Sistema
O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R$ 127.996,80 para corresponder a proposta readequada.
16/10/2025 17:44:53 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
16/10/2025 14:09:55 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
16/10/2025 14:08:45 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
16/10/2025 12:31:35 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
16/10/2025 03:47:22 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
15/10/2025
15/10/2025 18:22:41 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 15:30 do dia 16/10/2025.
15/10/2025 18:22:14 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 16/10/2025.
15/10/2025 18:17:07 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (parecer Engenheira.pdf) em 15/10/2025 às 15:17.
15/10/2025 18:16:22 | Agente de Contratação
De acordo com o item 10.11.2 do edital, deverá o licitante inserir sua proposta readequada ao último lance, discriminando mão de obra e material. E também apresentar BDI, encargos sociais, cronograma físico financeiro e orçamento em conformidade com o valor do último lance ofertado para a execução da obra, juntamente com o responsável técnico legalmente habilitado. Além de toda a documentação habilitatória exigida no edital, caso não o tenha feito. Solicita-se também que o Arrematante junte DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, previsto no item 10.8 do edital
15/10/2025 18:15:28 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante METALURGICA METAL PASSOS LTDA com lance de R$ 128.000,00.
15/10/2025 18:15:28 | Sistema
O fornecedor VALMIR DOS SANTOS CONSTRUCOES foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
15/10/2025 18:15:28 | Sistema
Motivo: Tendo em vista o parecer técnico da engenheira responsável, o Licitante não cumpriu com os requisitos exigidos na qualificação técnica do edital, ou seja, não atendeu ao item 11.12.3 e não apresentou a declaração exigida no item 11.12.4 do edital (documento em anexo). Assim, inabilita-se o participante.
15/10/2025 18:15:28 | Sistema
O fornecedor VALMIR DOS SANTOS CONSTRUCOES foi inabilitado no processo.
15/10/2025 18:14:38 | Sistema
Motivo: Tendo em vista que o Licitante anexou o documento solicitado.
15/10/2025 18:14:38 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor VALMIR DOS SANTOS CONSTRUCOES no lote 0001.
15/10/2025 18:11:10 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
15/10/2025 18:02:31 | Sistema
Motivo: Para que anexe certidão negativa municipal válida, pois a juntada venceu em 12/10/2025.
15/10/2025 18:02:31 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:03 do dia 15/10/2025.
15/10/2025 17:05:07 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/10/2025 às 15:00.
15/10/2025 17:04:58 | Sistema
O fornecedor VALMIR DOS SANTOS CONSTRUCOES teve sua proposta aceita no lote 0001.
15/10/2025 17:04:30 | Sistema
O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R$ 126.927,04 para corresponder a proposta readequada.
15/10/2025 17:04:30 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
15/10/2025 16:49:09 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
15/10/2025 14:10:54 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (email VALMIR 2.pdf) em 15/10/2025 às 11:10.
15/10/2025 14:05:32 | Agente de Contratação
Assim, deve o Arrematante inserir o que foi solicitado
15/10/2025 13:59:07 | Agente de Contratação
Tendo em vista que o Arrematante enviou via email a proposta solicitada, prorroga-se o prazo para que o mesmo o faça dentro do sistema Portal de Compras.
15/10/2025 13:58:11 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/10/2025.
14/10/2025
14/10/2025 16:16:54 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (email VALMIR.pdf) em 14/10/2025 às 13:16.
14/10/2025 13:47:04 | Agente de Contratação
Conforme solicitado via email, e de acordo com o item 10.11.2 prorroga-se o prazo para apresentação dos documentos por até 24hs, ou seja, até as 11hs do dia 15/10/2025.
14/10/2025 13:46:06 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 15/10/2025.
14/10/2025 12:01:02 | Agente de Contratação
De acordo com o item 10.11.2 do edital, deverá o licitante inserir sua proposta readequada ao último lance, discriminando mão de obra e material. E também apresentar BDI, encargos sociais, cronograma físico financeiro e orçamento em conformidade com o valor do último lance ofertado para a execução da obra, juntamente com o responsável técnico legalmente habilitado. Além de toda a documentação habilitatória exigida no edital, caso não o tenha feito. Solicita-se também que o Arrematante junte DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, previsto no item 10.8 do edital. Assim, abre-se o prazo de 02 horas para a inserção.
14/10/2025 12:00:39 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 14/10/2025.
14/10/2025 12:00:24 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 11:00 do dia 14/10/2025.
14/10/2025 11:59:57 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante VALMIR DOS SANTOS CONSTRUCOES - ME com lance de R$ 127.500,00.
14/10/2025 11:59:38 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado.
14/10/2025 11:13:56 | Sistema
O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2025 11:13:56 | Sistema
O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
14/10/2025 11:13:47 | Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.