Contratação de empresa do ramo pertinente para ampliação na EMEI Primeiros Passos, sob regime de empreitada global (materiais e mão de obra) conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiros e outros documentos...
20/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Luciana Malgarin Camilio
Autoridade Competente:
Arlei Luís Tomazoni
Apoio:
Elaine Hoff, Jairo Luis Seidel
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
12/09/2025 às 19:51
Inicio das Propostas
15/09/2025 às 11:00
Limite p/ Impugnações
27/09/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
27/09/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
01/10/2025 às 11:10
Abertura das Propostas
01/10/2025 às 11:12
Documentos
Orçamento.pdf
Tipo: Edital
08/09/2025-17:00
Memorial descritivo.pdf
Tipo: Edital
08/09/2025-17:00
Memorial descritivo.pdf
Tipo: Edital
08/09/2025-17:00
Estudo Técnico Preliminar.pdf
Tipo: Edital
08/09/2025-17:00
Pranchas.pdf
Tipo: Edital
08/09/2025-17:00
Pranchas.pdf
Tipo: Edital
08/09/2025-17:00
Pranchas.pdf
Tipo: Edital
08/09/2025-17:00
ART.pdf
Tipo: Edital
08/09/2025-17:00
ART.pdf
Tipo: Edital
08/09/2025-17:00
Composição e dados.pdf
Tipo: Edital
08/09/2025-17:00
CE20_25.pdf
Tipo: Edital
08/09/2025-17:05:23
Lic. 221 - ampliação EMEI Primeiros Passos.doc
Tipo: Edital
12/09/2025-16:49:51
Lic. 221 - ampliação EMEI Primeiros Passos.doc
Tipo: Edital
12/09/2025-16:50:55
ADENDO 01 LIC 221.docx
Tipo: Edital
12/09/2025-16:51:48
Cronograma EMEI Primeiros Passos.pdf
Tipo: Cronograma
08/09/2025-17:05:58
BDI EMEI Primeiros Passos.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
08/09/2025-17:06:26
Encargos Sociais EMEI Primeiros Passos.pdf
Tipo: Detalhamento encargos sociais
08/09/2025-17:06:45
Cotações EMEI Primeiros Passos.pdf
Tipo: Outros documentos
08/09/2025-17:07:16
ADENDO 01 LIC 221.docx
Tipo: Outros documentos
12/09/2025-16:43:44
Lic. 221 - ampliação EMEI Primeiros Passos.doc
Tipo: Outros documentos
12/09/2025-16:49:37
email.pdf
Tipo: Outros documentos
01/10/2025-13:46:37
parecer engenharia.pdf
Tipo: Outros documentos
02/10/2025-15:55:34
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - Lote único
02/10/2025
02/10/2025 19:04:08 | Sistema
O lote 0001 foi homologado por Arlei Luís Tomazoni.
02/10/2025 19:04:03 | Sistema
O lote 0001 foi adjudicado por Arlei Luís Tomazoni.
02/10/2025 19:02:01 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
02/10/2025 18:55:34 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (parecer engenharia.pdf) em 02/10/2025 às 15:55.
02/10/2025 17:49:21 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA UNIAO LTDA - EPP/SS declinou o direito de intenção de recurso para o lote 0001.
02/10/2025 17:03:35 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 02/10/2025 às 16:00.
02/10/2025 17:03:25 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
02/10/2025 17:03:23 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor FOCO IMOVEIS LTDA.
02/10/2025 16:44:42 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
02/10/2025 13:59:12 | Sistema
Motivo: Tendo em vista que a declaração apresentada não contempla objetivamente o quanto solicitado na diligência anterior, exequibilidade do m² CUB por R$ 1.426,90, abrimos novo prazo para manifestação sobre.
02/10/2025 13:59:12 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 02/10/2025.
02/10/2025 13:32:01 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
02/10/2025 12:36:08 | Sistema
Motivo: Ante o parecer técnico exarado pela Engenheira Civil responsável pela obra, abrimos a presente diligência para comprovação de que conseguirá cumprir com a execução uma vez que o custo por m² apresentado pela empresa foi de R$ 1.426,90, considerado pela engenheira como inexequível, uma vez que o custo unitário básico (CUB) está em R$ 2.417,60 para padrão de acabamento baixo e R$ 3.181,98 para padrão normal.
02/10/2025 12:36:08 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 02/10/2025.
01/10/2025
01/10/2025 20:05:15 | Agente de Contratação
Retomaremos a sessão amanhã, dia 02/10, a partir das 08hs para análise documental, tendo em vista que a equipe técnica está analisando a documentação apresentada.
01/10/2025 19:12:27 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 01/10/2025 às 17:00.
01/10/2025 19:12:17 | Sistema
O fornecedor FOCO IMOVEIS LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
01/10/2025 19:12:11 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
01/10/2025 19:11:52 | Sistema
Motivo: Em razão da Arrematante ter anexado os documentos.
01/10/2025 19:11:52 | Sistema
O prazo de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi encerrado pelo agente de contratação.
01/10/2025 19:06:37 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
01/10/2025 18:38:40 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
01/10/2025 16:46:37 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (email.pdf) em 01/10/2025 às 13:46.
01/10/2025 16:46:03 | Agente de Contratação
Conforme solicitado via email, defere-se prazo maior para inserção da proposta e documentos solicitados em edital. Prazo previsto no item 11.10.2 do edital.
01/10/2025 16:45:10 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 01/10/2025.
01/10/2025 14:44:31 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 01/10/2025.
01/10/2025 14:25:59 | F. FOCO IMOVEIS LTDA
Negociação Item 0001: Bom dia! Nossa proposta já está no limite, de forma que manteremos nosso valor. Na oportunidade, solicito, por gentileza, mais 2horas úteis para readequação da proposta e planilha orçamentária. O prazo oferecido é insuficiente. Grata!
01/10/2025 12:57:32 | Agente de Contratação
De acordo com o item 10.11.2 do edital, deverá o licitante inserir sua proposta readequada ao último lance, discriminando mão de obra e material. E também apresentar BDI, encargos sociais, cronograma físico financeiro e orçamento em conformidade com o valor do último lance ofertado para a execução da obra, juntamente com o responsável técnico legalmente habilitado. Além de toda a documentação habilitatória exigida no edital, caso não o tenha feito. Solicita-se também que o Arrematante junte DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA, previsto no item 10.8 do edital. Assim, abre-se o prazo de 02 horas para a inserção.
01/10/2025 12:57:12 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 12:00 do dia 01/10/2025.
01/10/2025 12:56:55 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 01/10/2025.
01/10/2025 12:56:22 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante FOCO IMOVEIS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 219.900,00.
01/10/2025 12:55:25 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado.
01/10/2025 12:12:28 | Sistema
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 265.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
01/10/2025 12:06:01 | Sistema
Motivo: Já há lances de menor valor
01/10/2025 12:06:01 | Sistema
O pedido de cancelamento do lance de R$ 278.000,00 para o item 0001 foi rejeitado pelo agente de contratação.
01/10/2025 12:03:56 | Sistema
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 278.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
01/10/2025 12:00:27 | Sistema
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 282.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
01/10/2025 11:13:38 | Sistema
O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
01/10/2025 11:13:38 | Sistema
O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
01/10/2025 11:13:29 | Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
01/10/2025 11:13:29 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
01/10/2025 11:13:29 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
01/10/2025 11:13:28 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
01/10/2025 11:13:17 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
01/10/2025 11:13:14 | Agente de Contratação
Bom dia! Aguardamos bons lances de todos os participantes.
12/09/2025
12/09/2025 19:51:48 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ADENDO 01 LIC 221.docx) em 12/09/2025 às 16:51.
12/09/2025 19:50:55 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Lic. 221 - ampliação EMEI Primeiros Passos.doc) em 12/09/2025 às 16:50.
12/09/2025 19:49:51 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Lic. 221 - ampliação EMEI Primeiros Passos.doc) em 12/09/2025 às 16:49.
12/09/2025 19:49:37 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Lic. 221 - ampliação EMEI Primeiros Passos.doc) em 12/09/2025 às 16:49.
12/09/2025 19:43:44 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ADENDO 01 LIC 221.docx) em 12/09/2025 às 16:43.