Execução da obra de cobertura da quadra poliesportiva com área de 740,17m² da Escola Municipal de Ensino Fundamental Bento Gonçalves, localizada na Rua Werno Strate, Nº 290, Bairro Boa Vista, Teutônia/RS, incluindo material e mão de obra.
044/2025
Informações
Tipo:
Pregão Eletrônico - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Pregoeiro:
Dionas da Silva Dutra
Autoridade Competente:
Renato Airton Altmann
Apoio:
Gabriele Regine da Costa
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
03/09/2025 às 10:34
Inicio das Propostas
03/09/2025 às 11:00
Limite p/ Impugnações
13/09/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
13/09/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
17/09/2025 às 10:45
Abertura das Propostas
17/09/2025 às 11:00
Documentos
Pregão Eletrônico 044-2025 - Execução cobertura da quadra da EMEF Bento Gonçalves.docx
Tipo: Edital
02/09/2025-15:43:49
ANEXO VII - BDI Cobertura da Quadra EMEF - Bento Gonçalves.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
02/09/2025-15:44:51
ANEXO VII - Cronograma Cobertura da Quadra EMEF - Bento Gonçalves.pdf
Tipo: Cronograma
02/09/2025-15:45:09
ANEXO VII - Encargos Sociais.pdf
Tipo: Detalhamento encargos sociais
02/09/2025-15:45:27
ANEXO VII - Memorial descritivo Bento Gonçalves.pdf
Tipo: Outros documentos
02/09/2025-15:47:30
ANEXO VII - Planilha Orçamentária - Bento Gonçalves.pdf
Tipo: Orçamento-base
02/09/2025-15:47:49
ANEXO VII -PROJETO EXECUTIVO.pdf
Tipo: Outros documentos
02/09/2025-15:48:20
Julgamento da Impugnação - Julgamento Impugnação Voltaika.pdf
Tipo: Documento Anexo
09/09/2025-07:13:15
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - Pedido de Impugnação.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Contratação de empresa especializada visando a execução da obra de cobertura da quadra poliesportiva...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 358.139,75
Melhor lance
R$ 311.565,48
Unidade:
SVÇ
07/10/2025
07/10/2025 16:53:23 | Sistema
O item 0001 foi homologado por Renato Airton Altmann.
07/10/2025 16:53:16 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por Renato Airton Altmann.
30/09/2025
30/09/2025 19:35:05 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
30/09/2025 19:23:36 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 30/09/2025 às 16:33.
30/09/2025 19:23:31 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor METALURGICA COMERCIAL NAVBAN - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.
30/09/2025 18:10:59 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 30/09/2025 às 15:20.
30/09/2025 18:10:54 | Sistema
O fornecedor METALURGICA COMERCIAL NAVBAN - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
26/09/2025
26/09/2025 16:57:55 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/09/2025 12:28:17 | Sistema
Motivo: Fica prorrogado o prazo por mais 3 (três) horas, a pedido do licitante, nos termos do item 9.6.1 do Edital.
26/09/2025 12:28:17 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 26/09/2025.
26/09/2025 12:25:22 | Sistema
O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 311.565,48.
26/09/2025 12:00:27 | F. METALURGICA COMERCIAL NAVBAN - COMERC
Negociação Item 0001: Prezados, solicitamos uma prorrogação de prazo para apresentação dos documentos solicitados. se possivel ate segunda feira., estamos verificando a possibilidade de melhorar o preço ofertado.
26/09/2025 11:25:02 | Sistema
Motivo: Abro diligência para envio de proposta readequada, documentos habilitatórios e declarações conforme constou em edital.
26/09/2025 11:25:02 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:25 do dia 26/09/2025.
26/09/2025 11:23:52 | Sistema
Motivo: Sr licitante, consegue melhorar sua oferta?
26/09/2025 11:23:52 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:25 do dia 26/09/2025.
26/09/2025 11:23:17 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante METALURGICA COMERCIAL NAVBAN - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA com lance de R$ 311.581,58.
26/09/2025 11:23:17 | Sistema
O fornecedor ANA PAULA ANDRZEJEWSKI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
26/09/2025 11:23:17 | Sistema
Motivo: Licitante não apresentou o seguinte documento: 11.2.4 Qualificação técnica: e) Comprovação de que a empresa possui técnico na área de Segurança do Trabalho, podendo o vínculo do profissional ser comprovado mediante apresentação de: e.1) no caso de vínculo empregatício, mediante a apresentação da carteira profissional (CTPS) ou ficha de registros de empregados (FRE), esta com o visto do órgão competente; e.2) no caso de vínculo societário, através de cópia do ato constitutivo, contrato social ou estatuto, devidamente registrado no órgão competente; e.3) se contratado, cópia autenticada do contrato firmado com a licitante, assinado pelo representante legal da empresa e com firma reconhecida em cartório;
26/09/2025 11:23:17 | Sistema
O fornecedor ANA PAULA ANDRZEJEWSKI foi desclassificado no processo.
24/09/2025
24/09/2025 12:58:48 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/09/2025 12:57:43 | Sistema
O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 304.490,40.
24/09/2025 10:49:13 | Sistema
Motivo: Abro prazo para envio de proposta readequada, documentos habilitatórios e declarações conforme constou em edital.
24/09/2025 10:49:13 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:50 do dia 24/09/2025.
24/09/2025 10:47:52 | Sistema
Motivo: Sr licitante, consegue melhorar sua oferta?
24/09/2025 10:47:52 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:00 do dia 24/09/2025.
24/09/2025 10:47:02 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante ANA PAULA ANDRZEJEWSKI com lance de R$ 304.500,00.
24/09/2025 10:47:02 | Sistema
O fornecedor ASM CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
24/09/2025 10:47:02 | Sistema
Motivo: Licitante não apresentou o seguinte documento: 11.2.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista: f) Certidão Negativa do Ministério do Trabalho e Previdência, na forma regulamentada pela Portaria MTP Nº 667 de 08/11/2021; Também no item 11.2.4 Qualificação Técnica Não apresentou nenhum Atestado referente a estruturas Pré-Moldadas.
24/09/2025 10:47:02 | Sistema
O fornecedor ASM CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado no processo.
23/09/2025
23/09/2025 19:51:37 | Pregoeiro
Boa tarde! Informo que durante o dia de amanhã estarei movimentando o processo.
17/09/2025
17/09/2025 14:05:27 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/09/2025 14:04:58 | Sistema
O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 303.999,99.
17/09/2025 11:29:38 | F. ASM CONSTRUTORA LTDA
Negociação Item 0001: essa e melhor oferta
17/09/2025 11:29:18 | Sistema
Motivo: Sr licitante, abro diligência para envio de proposta readequada, documentos habilitatórios e declarações, conforme consta em edital.
17/09/2025 11:29:18 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 17/09/2025.
17/09/2025 11:28:23 | Sistema
Motivo: Sr licitante, consegue ofertar um melhor lance?
17/09/2025 11:28:23 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:30 do dia 17/09/2025.
17/09/2025 11:27:37 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante ASM CONSTRUTORA LTDA - ME com lance de R$ 304.000,00.
17/09/2025 11:27:18 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
17/09/2025 11:04:33 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/09/2025 11:04:33 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
17/09/2025 11:03:48 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 500,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
17/09/2025 11:03:48 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
17/09/2025 11:03:48 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
17/09/2025 11:03:28 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
17/09/2025 11:03:20 | Pregoeiro
Bom dia! Estarei avaliando as propostas e, em seguida, iniciarei a sessão.
11/09/2025
11/09/2025 17:55:01 | Sistema
O Pregoeiro adicionou o arquivo (Julgamento Impugnação Voltaika.pdf) em 11/09/2025 às 14:55.