Contratação de empresa especializada visando a edificação de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS TIPO I) no Bairro Canabarro, Teutônia/RS, através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2023-2026), conforme proposta Nº 12124074000124006.
007/2025
Informações
Tipo:
Pregão Eletrônico - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Pregoeiro:
Yasmin Letícia Peres
Autoridade Competente:
Renato Airton Altmann
Apoio:
Gabriele Regine da Costa
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
11/03/2025 às 10:57
Inicio das Propostas
11/03/2025 às 11:00
Limite p/ Impugnações
21/03/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
21/03/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
25/03/2025 às 10:45
Abertura das Propostas
25/03/2025 às 11:00
Documentos
Pregão Eletrônico 007-2025 - Edificação UBS.doc
Tipo: Edital
11/03/2025-07:34:49
Orçamento.pdf
Tipo: Orçamento-base
11/03/2025-07:43:34
cronograma.pdf
Tipo: Cronograma
11/03/2025-07:43:48
BDI.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
11/03/2025-07:44:37
encargos.pdf
Tipo: Detalhamento encargos sociais
11/03/2025-07:46:09
MS_UBS_ ORÇAMENTO PORTE 1- 30.08.pdf
Tipo: Outros documentos
11/03/2025-07:47:34
cronoPLE.pdf
Tipo: Outros documentos
11/03/2025-07:47:57
UBS 1 - ARQ-DOCUMENTOS.zip
Tipo: Outros documentos
11/03/2025-07:51:49
CLI_UBS1_MS_R00.pdf
Tipo: Outros documentos
11/03/2025-07:53:43
ART - UBS 1 - ELE.pdf
Tipo: Outros documentos
11/03/2025-07:53:54
UBS 1 - ELE-PDF.zip
Tipo: Outros documentos
11/03/2025-07:54:10
ART_-EST-_UBS_PORTE_I_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
11/03/2025-07:54:24
UBS 1 - EST-PDF.zip
Tipo: Outros documentos
11/03/2025-07:54:38
ART_UBS-Gases.pdf
Tipo: Outros documentos
11/03/2025-07:54:53
UBS 1 - GASES-PDF.zip
Tipo: Outros documentos
11/03/2025-07:55:09
ART UBS HIDRO.pdf
Tipo: Outros documentos
11/03/2025-07:55:23
UBS 1 - HIDRO-PDF.zip
Tipo: Outros documentos
11/03/2025-07:55:40
F1 - A0 - PSCIP - UBS 01.pdf
Tipo: Outros documentos
11/03/2025-07:55:57
ART_SPDA-_UBS_1_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
11/03/2025-07:56:09
UBS 1 - SPDA-PDF.zip
Tipo: Outros documentos
11/03/2025-07:56:23
UBS 1-ARQ-PDF.zip
Tipo: Outros documentos
11/03/2025-07:56:41
PM 3.06.xlsm
Tipo: Outros documentos
18/03/2025-14:52:30
Referência 10-2024.xlsm
Tipo: Outros documentos
18/03/2025-14:52:43
Parecer Recurso.pdf
Tipo: Outros documentos
09/04/2025-07:50:57
Contrato 018 - Construção UBS tipo I - Dammann Construtora e Urbanizadora Ltda - PE 007-2025.pdf
Tipo: Contrato
15/04/2025-07:55:29
Contrato 018 - Construção UBS tipo I - Dammann Construtora e Urbanizadora Ltda - PE 007-2025.pdf
Tipo: Contrato
15/04/2025-07:55:35
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Recurso item 0001 - RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do item 0001 - DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do item 0001 -
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do item 0001
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Contratação de empresa especializada visando a edificação de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS T...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 2.140.319,04
Melhor lance
R$ 1.994.000,00
Unidade:
SVÇ
09/04/2025
09/04/2025 10:53:11 | Sistema
O item 0001 foi homologado por Renato Airton Altmann.
09/04/2025 10:53:03 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por Renato Airton Altmann.
09/04/2025 10:50:57 | Sistema
O Pregoeiro adicionou o arquivo (Parecer Recurso.pdf) em 09/04/2025 às 07:50.
09/04/2025 10:47:34 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
09/04/2025 10:38:35 | Sistema
Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
08/04/2025
08/04/2025 19:09:28 | Sistema
O autoridade competente enviou contrarrazão para o item 0001.
07/04/2025
07/04/2025 12:30:51 | Sistema
O fornecedor DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
04/04/2025
04/04/2025 02:45:26 | Sistema
O fornecedor RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
31/03/2025
31/03/2025 19:30:20 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 03/04/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 08/04/2025 às 23:59.
31/03/2025 19:27:18 | Sistema
Intenção: Declaro intenção de recursos, pois a empresa participa ativamente de certames licitatórios em todo o território nacional, no intuito de sempre manter o compromisso com a qualidade de seus clientes, proporcionando assim, a contratação mais vantajosa à administração pública nas licitações em que é declarada vencedora. Logo, resta-nos esclarecer que, houve erro de sistema ao inserir a documentação de habilitação, solicitamos novos prazos para inserir as diligências, podendo sanar as possíveis falhas, inadequações e equívocos que precisam, por ventura, ser corrigidas para o sucesso da licitação.
31/03/2025 19:27:18 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
31/03/2025 18:11:37 | Sistema
O fornecedor RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
31/03/2025 17:50:23 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 31/03/2025 às 15:20.
31/03/2025 17:50:01 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.
31/03/2025 17:49:37 | Sistema
Motivo: Prazo encerrado, visto o envio dos documentos por parte do licitante.
31/03/2025 17:49:37 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA no item 0001.
31/03/2025 17:48:36 | Sistema
Motivo: Prazo encerrado, visto o envio dos documentos por parte do licitante.
31/03/2025 17:48:36 | Sistema
Foi encerrada a negociação para o item 0001.
31/03/2025 16:30:36 | Sistema
O documento anexo solicitado no item 0001 foi enviado ao processo.
31/03/2025 14:52:06 | Sistema
Motivo: Negociação aberta para caso o licitante opte por ofertar um valor mais baixo.
31/03/2025 14:52:06 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 23:59 do dia 31/03/2025.
31/03/2025 14:50:03 | Sistema
Motivo: Abre-se prazo de 3 (três) horas para que a licitante envie proposta, planilha orçamentária, cronograma, etc, e documentos habilitatórios, conforme previsto em Edital.
31/03/2025 14:50:03 | Sistema
Foram solicitados documentos anexos para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 31/03/2025.
31/03/2025 14:47:44 | Sistema
Motivo: Licitante recusou proposta de negociação
31/03/2025 14:47:44 | Sistema
Foi encerrada a negociação para o item 0001.
31/03/2025 14:27:53 | F. DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LT
Negociação Item 0001: Olá! Manteremos nosso valor.
31/03/2025 14:25:40 | Sistema
Motivo: Sr. Licitante, Consegue ofertar uma melhor lance, alcançando o valor ofertado pelo 2°/3° licitante?
31/03/2025 14:25:40 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:00 do dia 31/03/2025.
31/03/2025 13:35:01 | Sistema
O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
31/03/2025 13:03:12 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor FOCO CONSTRUCOES LTDA foi definida pelo pregoeiro para 31/03/2025 às 10:30, encerrando às 10:35:00.
31/03/2025 13:02:31 | Sistema
Para o item 0001, o fornecedor FOCO CONSTRUCOES LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.
31/03/2025 13:02:31 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA com lance de R$ 1.994.000,00.
31/03/2025 13:02:31 | Sistema
O fornecedor RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
31/03/2025 13:02:31 | Sistema
Motivo: Licitante não apresentou os documentos habilitatórios, exigidos no capítulo 11 do Edital.
31/03/2025 13:02:31 | Sistema
O fornecedor RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA foi inabilitado no processo.
28/03/2025
28/03/2025 20:57:36 | Sistema
O documento anexo solicitado no item 0001 foi enviado ao processo.
28/03/2025 18:54:21 | Sistema
Motivo: Abre-se prazo de 3 (três) horas para envio da proposta, planilha orçamentária, documentos habilitatórios e demais documentos requeridos em Edital.
28/03/2025 18:54:21 | Sistema
Foram solicitados documentos anexos para o item 0001. O prazo de envio é até às 19:00 do dia 28/03/2025.
28/03/2025 18:53:40 | Sistema
Motivo: Negociação já realizada
28/03/2025 18:53:40 | Sistema
Foi encerrada a negociação para o item 0001.
28/03/2025 18:53:18 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 19:00 do dia 28/03/2025.
28/03/2025 18:14:32 | F. RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENG
Negociação Item 0001: Senhor(a) Pregoeiro(a), chegamos no melhor preço!
28/03/2025 18:12:08 | F. RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENG
Negociação Item 0001: Senhor(a) Pregoeiro(a), chegamos no melhor!
28/03/2025 17:53:31 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:30 do dia 28/03/2025.
28/03/2025 17:53:06 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA com lance de R$ 1.947.690,33.
28/03/2025 17:53:06 | Sistema
O fornecedor DG PARTICIPACOES E CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
28/03/2025 17:53:06 | Sistema
Motivo: Licitante não encaminhou proposta, documentos habilitatórios, planilha orçamentária e demais documentos exigidos em Edital.
28/03/2025 17:53:06 | Sistema
O fornecedor DG PARTICIPACOES E CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado no processo.
28/03/2025 12:27:00 | Sistema
Motivo: Bom dia. Convoco o novo arrematante para que no prazo de 3 (três) horas proceda com o envio da documentação habilitatório, proposta, planilha orçamentária, cronograma, e demais documentos previstos em Edital.
28/03/2025 12:27:00 | Sistema
Foram solicitados documentos anexos para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 28/03/2025.