Contratação de empresa, pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), para execução de obra de troca de forro na Creche Darci Ribeiro e na Creche Ivo dos Santos Lautert, neste município de Taquari/RS, conforme termos de...
014/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Concluída
Agente de Contratação:
ALESSANDRA REIS DA SILVEIRA
Autoridade Competente:
ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO
Apoio:
ADRIANA DA SILVA SANTOS, STEFANI DA SILVA SANTOS
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
04/09/2025 às 14:43
Inicio das Propostas
04/09/2025 às 16:00
Limite p/ Impugnações
20/09/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
20/09/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
24/09/2025 às 11:30
Abertura das Propostas
24/09/2025 às 12:00
Documentos
ConcorrenciaEletronica014_2025_ForroCreches.pdf
Tipo: Edital
04/09/2025-11:36:59
AnexoI_TermoRef_EMEIDarciRibeiro_CONC014_2025.pdf
Tipo: Edital
04/09/2025-11:36:59
AnexoI_TermoRef_EMEIIvoLautert_CONC014_2025.pdf
Tipo: Edital
04/09/2025-11:36:59
AnexoIII_MemDescritivoEMEIDarciRibeiro_CONC014_2025.pdf
Tipo: Edital
04/09/2025-11:36:59
AnexoIII_MemDescritivoEMEIIvoLautert_CONC014_2025.pdf
Tipo: Edital
04/09/2025-11:36:59
AnexoIV_PlanOrcamentariaEMEIDarciRibeiro_CONC014_2025.pdf
Tipo: Edital
04/09/2025-11:36:59
AnexoIV_PlanOrcamentariaEMEIIvoLautert_CONC014_2025.pdf
Tipo: Edital
04/09/2025-11:36:59
AnexoV_CronogramaEMEIDarciRibeiro_CONC014_2025.pdf
Tipo: Edital
04/09/2025-11:36:59
AnexoV_CronogramaEMEIIvoLautert_CONC014_2025.pdf
Tipo: Edital
04/09/2025-11:36:59
AnexoVI_BDI_EMEIDarciRibeiro_CONC014_2025.pdf
Tipo: Edital
04/09/2025-11:36:59
AnexoVI_BDI_EMEIIvoLautert_CONC014_2025.pdf
Tipo: Edital
04/09/2025-11:36:59
AnexoVII_EncargosSociaisEMEIDarciRibeiro_CONC014_2025.pdf
Tipo: Edital
04/09/2025-11:36:59
AnexoVII_EncargosSociaisEMEIIvoLautert_CONC014_2025.pdf
Tipo: Edital
04/09/2025-11:36:59
AnexoVIII_ProjetosArqEMEIDarciRibeiro_CONC014_2025.pdf
Tipo: Edital
04/09/2025-11:36:59
AnexoVIII_ProjetosArqEMEIIvoLautert_CONC014_2025.pdf
Tipo: Edital
04/09/2025-11:36:59
ETP_EMEIDarciRibeiro_CONC014_2025.pdf
Tipo: Edital
04/09/2025-11:36:59
ETP_EMEIIvoLautert_CONC014_2025.pdf
Tipo: Edital
04/09/2025-11:36:59
DFD_EMEIDarciRibeiro_CONC014_2025.pdf
Tipo: Edital
04/09/2025-11:36:59
DFD_EMEIIvoLautert_CONC014_2025.pdf
Tipo: Edital
04/09/2025-11:36:59
ParecerJurídico_CONC014_2025.pdf
Tipo: Edital
04/09/2025-11:36:59
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata de Processo Fracassado
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - Contratação de empresa, pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), para execução de obra de troca de forro na Creche Darci Ribeiro, neste município de Taquari/RS.
Lote 2 - Contratação de empresa, pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), para execução de obra de troca de forro na Creche Ivo dos Santos Lautert, neste município de Taquari/RS.
24/09/2025
24/09/2025 17:48:56 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.
24/09/2025 17:17:56 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo agente de contratação para 24/09/2025 às 14:47.
24/09/2025 17:17:56 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 24/09/2025 às 14:47.
24/09/2025 17:17:12 | Sistema
O fornecedor POLON BACKES DE OLIVEIRA LTDA foi desclassificado para o lote 0002 pelo agente de contratação e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
24/09/2025 17:17:12 | Sistema
O fornecedor POLON BACKES DE OLIVEIRA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
24/09/2025 17:17:12 | Sistema
Motivo: Após análise da proposta e documentos anexados pela empresa verificou-se que: 1) a proposta apresentada não atende às exigências estabelecidas no item 8 do edital, vez que: não discrimina os valores de material e mão de obra de cada lote, sendo que na proposta registrada no sistema os valores referentes aos materiais, de ambos os lotes, estão superiores ao máximo fixado; as planilhas orçamentárias não obedecem a proporcionalidade das planilhas de orçamento do Anexo IV; os cronogramas também não seguem a proporcionalidade; não foram apresentados os documentos exigidos nos itens "8.1.3.3" (Detalhamento de BDI) e "8.1.3.4" (Declaração de que se responsabiliza pela execução das obras e/ou serviços). 2) Ainda que fosse validada a proposta, a empresa restaria inabilitada em razão de não atendimento à qualificação técnica exigida no item "10.12" do edital.
24/09/2025 17:17:12 | Sistema
O fornecedor POLON BACKES DE OLIVEIRA LTDA foi desclassificado no processo.
24/09/2025 14:47:06 | Agente de Contratação
Ressalta-se que a prorrogação do prazo, nos termos supra, somente é possível por observância aos princípios da economicidade e eficiência, com vistas ao atendimento do interesse público, tendo em vista que a empresa é a única participante e que o processo está sendo realizado pela segunda vez.
24/09/2025 14:46:55 | Agente de Contratação
Prorroga-se o prazo estabelecido até às 14h, nos termos do item 7.18.3.1 do edital, para que a empresa anexe os documentos de habilitação solicitados no item 10.12 do edital, bem como para que proceda o ajuste na proposta enviada, uma vez que: 1) a proposta não discrimina os valores de material e mão de obra de cada lote, conforme modelo do Anexo II; 2) as planilhas orçamentárias obrigatoriamente devem seguir a proporcionalidade das planilhas do Anexo IV, não admitindo-se valor superior ao estabelecido em nenhum dos itens que integram a mesma; 3) o cronograma também deve seguir a proporcionalidade, conforme valores da planilha orçamentária; 4) devem ser anexados os documentos exigidos nos itens 8.1.3.3 (Detalhamento de BDI) e 8.1.3.4 (Declaração de que se responsabiliza pela execução das obras e/ou serviços).
24/09/2025 14:46:07 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0002. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 24/09/2025.
24/09/2025 14:45:51 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 24/09/2025.
24/09/2025 13:55:01 | Sistema
O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada.
24/09/2025 13:53:27 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
24/09/2025 12:39:36 | Agente de Contratação
Prezado Licitante, solicitamos o envio da proposta readequada, acompanhada dos documentos exigidos no item 8.1.3 do edital, no prazo a ser estabelecido, bem como os documentos de habilitação, caso a empresa já não os tenha anexado, nos termos do item 7.18.3 do edital.
24/09/2025 12:39:27 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0002. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 24/09/2025.
24/09/2025 12:39:15 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 24/09/2025.
24/09/2025 12:37:00 | Sistema
O Lote 0002 recebeu um lance negociado no valor de R$ 14.468,34.
24/09/2025 12:36:40 | Sistema
O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 13.650,00.
24/09/2025 12:19:06 | Sistema
Motivo: Solicitamos uma baixa no valor, sob pena de desclassificação, nos termos do item 9.3 do edital, uma vez que superior ao valor máximo estabelecido.
24/09/2025 12:19:06 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0002. O prazo é até às 09:47 do dia 24/09/2025.
24/09/2025 12:18:50 | Sistema
Motivo: Solicitamos uma baixa no valor, sob pena de desclassificação, nos termos do item 9.3 do edital, uma vez que superior ao valor máximo estabelecido.
24/09/2025 12:18:50 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 09:48 do dia 24/09/2025.
24/09/2025 12:16:34 | Sistema
O lote 0002 teve como arrematante POLON BACKES DE OLIVEIRA LTDA - ME com lance de R$ 14.587,91.
24/09/2025 12:16:34 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante POLON BACKES DE OLIVEIRA LTDA - ME com lance de R$ 13.800,00.
24/09/2025 12:14:44 | Sistema
O lote 0002 foi encerrado.
24/09/2025 12:14:35 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado.
24/09/2025 12:04:42 | Sistema
O lote 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
24/09/2025 12:04:42 | Sistema
O lote 0002 foi aberto pelo agente de contratação.
24/09/2025 12:04:35 | Sistema
O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
24/09/2025 12:04:35 | Sistema
O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
24/09/2025 12:04:18 | Agente de Contratação
Uma vez, cientificados da disposição legal, passaremos a fase de lances
24/09/2025 12:03:57 | Agente de Contratação
3) as propostas que ficarem abaixo de 75% do valor orçado serão consideradas inexequíveis, observados o disposto na referida lei.
24/09/2025 12:03:43 | Agente de Contratação
2) caso a proposta final fique abaixo de 85% do valor de referência estabelecido, será exigida a garantia adicional;
24/09/2025 12:03:34 | Agente de Contratação
1) caso a proposta final fique acima do valor de referência estabelecido, a mesma será desclassificada;
24/09/2025 12:03:25 | Agente de Contratação
Prezados, antes de darmos início a fase de lances, alertamos conforme o disposto na Lei 14.133/2021 que:
24/09/2025 12:02:15 | Agente de Contratação
Bom dia Sr.Licitantes
24/09/2025 12:01:44 | Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
24/09/2025 12:01:44 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de 1,00 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
24/09/2025 12:01:44 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
24/09/2025 12:01:44 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
24/09/2025 12:01:19 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas