CONTRATAÇÃO INDIRETA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS GOMES, ABRANGENDO A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA FUNDAÇÃO, CORREÇÃO...
7/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Andréia Renata dos Santos Barcelos
Autoridade Competente:
ANDERSON DE AZEVEDO VARGAS
Apoio:
MURILO SENA ROSA
Origem dos Recursos:
Outros
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
17/12/2025 às 18:36
Inicio das Propostas
19/12/2025 às 02:59
Limite p/ Impugnações
03/01/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
03/01/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
07/01/2026 às 11:00
Abertura das Propostas
07/01/2026 às 11:30
Documentos
EDITAL.pdf
Tipo: Edital
17/12/2025-15:32
TERMO DE REFERÊNCIA.pdf
Tipo: Edital
17/12/2025-15:32
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR.pdf
Tipo: Edital
17/12/2025-15:34:57
CRONOGRAMA.pdf
Tipo: Cronograma
17/12/2025-15:32
BDI.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
17/12/2025-15:32
ENCARGOS SOCIAIS.pdf
Tipo: Detalhamento encargos sociais
17/12/2025-15:32
ORÇAMENTO.pdf
Tipo: Orçamento-base
17/12/2025-15:32
MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
17/12/2025-15:32
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA CARLOS GOMES
14/01/2026
14/01/2026 16:29:31 | Sistema
O lote 0001 foi homologado por ANDERSON DE AZEVEDO VARGAS.
14/01/2026 16:29:24 | Sistema
O lote 0001 foi adjudicado por ANDERSON DE AZEVEDO VARGAS.
12/01/2026
12/01/2026 13:14:12 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
12/01/2026 12:46:30 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 12/01/2026 às 10:06.
12/01/2026 12:46:17 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
12/01/2026 12:46:12 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor M&E EMPREENDIMENTOS LTDA.
12/01/2026 12:23:04 | Agente de Contratação
ESTE PROCESSO PODE DEMORAR UM POUCO
12/01/2026 12:22:43 | Agente de Contratação
PASSAREMOS AGORA PARA ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE E POSTERIOR HABILITAÇÃO
12/01/2026 12:02:56 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 12/01/2026 às 09:12.
12/01/2026 12:02:48 | Sistema
O fornecedor M&E EMPREENDIMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
12/01/2026 12:02:35 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
12/01/2026 12:02:01 | Agente de Contratação
PASSAREMOS AGORA PARA A FASE DE ANALISE DAS PROPOSTAS E APROVAÇÃO DA PROPOSTA
12/01/2026 12:01:27 | Agente de Contratação
BOM DIA SENHORES LICITANTES
08/01/2026
08/01/2026 20:31:20 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
08/01/2026 20:30:49 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
08/01/2026 20:29:55 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
08/01/2026 18:45:38 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
07/01/2026
07/01/2026 12:04:25 | Agente de Contratação
RETORNAREMOS NA SEGUNDA-FEIRA 12/01 AS 9 HORAS PARA DAR SEGUIMENTO NO CERTAME
07/01/2026 12:03:53 | Agente de Contratação
A SESSÃO FICARÁ SUSPENSA PARA AGUARDAR A PROPOSTA READEQUADA E OS DOCUMENTOS SOLICITADOS
07/01/2026 12:03:15 | Sistema
Motivo: SOLICITO PROPOSTA READEQUADA AO SEU ÚLTIMO LANCE, ACOMPANHADA DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DO BDI, E ENCARGOS SOCIAIS, DEVIDAMENTE AJUSTADOS AO LANCE VENCEDOR, EM CONFORMIDADE COM O MODELO ANEXO A ESTE EDITAL. SOLICITO GARANTIA DE PROPOSTA NO VALOR DE R$33.715,51 CONFORME PREVISTO NO EDITAL NO ITEM 8.5.2.
07/01/2026 12:03:15 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/01/2026.
07/01/2026 11:59:07 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/01/2026.
07/01/2026 11:54:51 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante M&E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 134.100,00.
07/01/2026 11:54:07 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado.
07/01/2026 11:33:56 | Sistema
O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
07/01/2026 11:33:56 | Sistema
O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
07/01/2026 11:33:13 | Agente de Contratação
BOM DIA SENHORES LICITANTES
07/01/2026 11:31:46 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
07/01/2026 11:31:46 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
07/01/2026 11:31:46 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
07/01/2026 11:31:27 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas