CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO INDUSTRIAL
002/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Adilson Hirsch
Autoridade Competente:
Wilson Molz
Apoio:
-
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
21/05/2025 às 11:10
Inicio das Propostas
21/05/2025 às 12:00
Limite p/ Impugnações
24/06/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
24/06/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
26/06/2025 às 11:45
Abertura das Propostas
26/06/2025 às 12:00
Documentos
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002-2025 - construção de pavilhão industrial parte 2.pdf
Tipo: Edital
20/05/2025-09:34:07
ANEXO I - MINUTA DE CONTRATO.pdf
Tipo: Edital
20/05/2025-09:34:32
ANEXO II - PROJETO CORTES E FACHADA.pdf
Tipo: Edital
20/05/2025-09:34:40
ANEXO II - PROJETO ELÉTRICO.pdf
Tipo: Edital
20/05/2025-09:34:47
ANEXO II - PROJETO HIDROSSANITÁRIO.pdf
Tipo: Edital
20/05/2025-09:35:15
ANEXO II - PROJETO PLANTA BAIXA.pdf
Tipo: Edital
20/05/2025-09:35:22
ANEXO II - PROJETO PPCI.pdf
Tipo: Edital
20/05/2025-09:35:35
ANEXO II - PROJETO SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO.pdf
Tipo: Edital
20/05/2025-09:35:52
ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.pdf
Tipo: Edital
20/05/2025-09:36:27
ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA.xls
Tipo: Edital
20/05/2025-09:36:43
ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.pdf
Tipo: Edital
20/05/2025-09:36:58
ANEXO V - MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
Tipo: Edital
20/05/2025-09:37:09
ANEXO VI- QUADRO DE COMPISIÇÃO DO BDI.pdf
Tipo: Edital
20/05/2025-09:37:17
ANEXO VII - QUADRO DE COMPISIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS.pdf
Tipo: Edital
20/05/2025-09:37:23
ANEXO VIII - AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DA OBRA.pdf
Tipo: Edital
20/05/2025-09:37:32
ANEXO IX - ART DE PROJETO.pdf
Tipo: Edital
20/05/2025-09:37:37
ANEXO X - PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA.pdf
Tipo: Edital
20/05/2025-09:37:43
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR.pdf
Tipo: Edital
20/05/2025-10:02:29
Projetos Pavilhão Industrial.zip
Tipo: Edital
22/05/2025-13:22:02
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL.pdf
Tipo: Edital
25/06/2025-14:56:49
Julgamento da Impugnação - DECISÃO DA IMPUGNAÇÃO.pdf
Tipo: Documento Anexo
23/06/2025-14:29:00
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL.pdf
Tipo: Aviso de alteração do Edital/Errata
25/06/2025-14:56:15
memo 018-2025- avaliação da doc de qualificação econômica-financeira - CCE 002-2025.pdf
Tipo: Outros documentos
01/07/2025-11:11:15
memo 019-2025- avaliação da doc de qualificação técnica - CCE 002-2025.pdf
Tipo: Outros documentos
01/07/2025-11:11:32
ENGENHARIA Parecer-SFP-ENG 016-2025 - Avaliação da situação de qualificação técnica.pdf
Tipo: Outros documentos
04/07/2025-15:28:32
MEM CONTADORIA 008-2025-Avaliação da situação de qualificação econômica-financeira.pdf
Tipo: Outros documentos
04/07/2025-15:28:56
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - IMPUGNAÇÃO - NEXT INCORPORADORA LTDA.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Contratação de empresa para execução das obras de Construção de um Pavilhão Industrial, no Município...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 3.423.727,38
Melhor lance
R$ 2.869.000,00
Unidade:
SVÇ
10/07/2025
10/07/2025 11:51:09 | Sistema
O Item 0001 foi homologado por Wilson Molz.
10/07/2025 11:51:04 | Sistema
O Item 0001 foi adjudicado por Wilson Molz.
07/07/2025
07/07/2025 13:00:02 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
07/07/2025 12:47:57 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 07/07/2025 às 09:57.
07/07/2025 12:47:38 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
07/07/2025 12:47:35 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor PRECISION CONSTRUTORA LTDA.
07/07/2025 12:35:30 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 07/07/2025 às 09:45.
07/07/2025 12:35:21 | Sistema
O fornecedor PRECISION CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
07/07/2025 12:32:43 | Presidente da Comissão
Conforme comunicado previamente, daremos continuidade ao processo.
07/07/2025 12:32:27 | Presidente da Comissão
Sr. licitantes Bom dia!
04/07/2025
04/07/2025 18:46:35 | Presidente da Comissão
Senhores licitantes, informo que documento de aferição da qualificação técnica e econômica foi incluído no processo sendo definido a data de 07/07/2025 às 09:30 para dar continuidade ao processo.
04/07/2025 18:28:56 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (MEM CONTADORIA 008-2025-Avaliação da situação de qualificação econômica-financeira.pdf) em 04/07/2025 às 15:28.
04/07/2025 18:28:32 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ENGENHARIA Parecer-SFP-ENG 016-2025 - Avaliação da situação de qualificação técnica.pdf) em 04/07/2025 às 15:28.
01/07/2025
01/07/2025 14:11:32 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (memo 019-2025- avaliação da doc de qualificação técnica - CCE 002-2025.pdf) em 01/07/2025 às 11:11.
01/07/2025 14:11:15 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (memo 018-2025- avaliação da doc de qualificação econômica-financeira - CCE 002-2025.pdf) em 01/07/2025 às 11:11.
01/07/2025 14:10:24 | Presidente da Comissão
A documentação de habilitação e de propostas será encaminhada a área técncica de contadoria municipal e setor de engenharia para avaliação e emissão de parecer técnico, ao que após será dado publicidade dos respectivos pareceres e informada nova data e horário para continuidade.
30/06/2025
30/06/2025 22:30:19 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/06/2025
26/06/2025 13:10:28 | Presidente da Comissão
Srs. licitantes, uma vez superada a fase de diligências, daremos seguimento ao processo informando previamente de sua data e horário para continuidade.
26/06/2025 13:08:32 | Sistema
Motivo: Para envio da proposta de preços readequada ao lance, conforme disposto no item 4.3 do edital e documentos de habilitação, conforme disposto no item 5.8.1 do edital.
26/06/2025 13:08:32 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 30/06/2025.
26/06/2025 12:56:47 | Presidente da Comissão
Aberta a fase de negociação ao que solicitamos a manifestação na possibilidade de redução do valor.
26/06/2025 12:56:40 | F. PRECISION CONSTRUTORA LTDA
Negociação Item 0001: Bom dia prezados, não temos margem para negociação
26/06/2025 12:55:56 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:05 do dia 26/06/2025.
26/06/2025 12:54:28 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante PRECISION CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 2.869.000,00.
26/06/2025 12:53:17 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
26/06/2025 12:05:15 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/06/2025 12:05:15 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
26/06/2025 12:05:00 | Presidente da Comissão
Senhores licitantes, em instantes abriremos a fase de lances, bom trabalho a todos!
26/06/2025 12:04:05 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 50,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
26/06/2025 12:04:05 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
26/06/2025 12:04:05 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
26/06/2025 12:01:35 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
26/06/2025 12:01:24 | Presidente da Comissão
Em um primeiro momento estarei analisando as propostas e tão logo conlua daremos início a fase de lances, peço a gentileza aguardar alguns intantes.
26/06/2025 12:01:09 | Presidente da Comissão
Sr. licitantes Bom dia!
25/06/2025
25/06/2025 17:56:49 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL.pdf) em 25/06/2025 às 14:56.
25/06/2025 17:56:15 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL.pdf) em 25/06/2025 às 14:56.
25/06/2025 17:55:19 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (DECISÃO DA IMPUGNAÇÃO.pdf) em 25/06/2025 às 14:55.
23/06/2025
23/06/2025 17:29:00 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (IMPUGNAÇÃO - NEXT INCORPORADORA LTDA.pdf) em 23/06/2025 às 14:29.
22/05/2025
22/05/2025 16:22:02 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Projetos Pavilhão Industrial.zip) em 22/05/2025 às 13:22.