1. DO OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a execução de obra de construção do Pórtico do Município com área total de 65,34m², na RS713 km 8,600, na Vila Derrosse, a serem executados em regime de empreitada por preço global, conforme...
02/2024
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Nilson Eli Schmidt
Autoridade Competente:
IRIO MIGUEL STEIN
Apoio:
ANGELA BARBIERI RAFAELLI, DEISE MARIA STORCK
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
27/06/2024 às 14:51
Inicio das Propostas
27/06/2024 às 15:00
Limite p/ Impugnações
31/07/2024 às 20:00
Limite p/ Esclarecimentos
31/07/2024 às 20:00
Limite p/ Recebimento das Propostas
05/08/2024 às 11:30
Abertura das Propostas
05/08/2024 às 12:00
Documentos
CONCORRÊNCIA PUBLICA 02-2024.doc
Tipo: Edital
22/05/2024-09:30:41
Cronograma - Pórtico SS.pdf
Tipo: Edital
22/05/2024-09:30:41
Documento de formalizacao de demanda.docx
Tipo: Edital
22/05/2024-09:30:41
Imagens finais pórtico SS.pdf
Tipo: Edital
22/05/2024-09:30:41
Memorial Descritivo - Pórtico SS - assinado.pdf
Tipo: Edital
22/05/2024-09:30:41
PO - Pórtico SS - assinado.pdf
Tipo: Edital
22/05/2024-09:30:41
Pórtico SS - BDI - assinado.pdf
Tipo: Edital
22/05/2024-09:30:41
Pórtico SS - Prancha 01 de 04 - Arquitetônico - assinado.pdf
Tipo: Edital
22/05/2024-09:30:41
Pórtico SS - Prancha 02 de 04 - Arquitetônico - assinado.pdf
Tipo: Edital
22/05/2024-09:30:41
Pórtico SS - Prancha 03 de 04 - Estrutural - assinada.pdf
Tipo: Edital
22/05/2024-09:30:41
Pórtico SS - Prancha 04 de 04 - Pontos elétricos - assinada.pdf
Tipo: Edital
22/05/2024-09:30:41
RRT Projeto - Pórtico SS.pdf
Tipo: Edital
22/05/2024-09:30:41
TR CONSTRUÇÃO PÓRTICO.DOCX
Tipo: Edital
22/05/2024-09:30:41
CONCORRÊNCIA PUBLICA 02-2024.doc
Tipo: Edital
27/06/2024-11:48:01
Cronograma_-_Portico_SS_-_25.06_assinado.pdf
Tipo: Edital
27/06/2024-11:48:01
Memorial Descritivo - Pórtico SS - assinado.pdf
Tipo: Edital
27/06/2024-11:48:01
ENCARGOS SINAPI.pdf
Tipo: Detalhamento encargos sociais
23/05/2024-11:20:51
Julgamento da Impugnação - Cronograma_-_Portico_SS_-_25.06_assinado.pdf
Tipo: Documento Anexo
28/06/2024-12:58:50
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
OBRAS DE DOMINIO PUBLICO
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 314.022,17
Melhor lance
R$ 289.300,00
Unidade:
UN
12/08/2024
12/08/2024 11:47:27 | Sistema
O Item 0001 foi homologado por IRIO MIGUEL STEIN.
12/08/2024 11:47:19 | Sistema
O Item 0001 foi adjudicado por IRIO MIGUEL STEIN.
12/08/2024 11:09:33 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
06/08/2024
06/08/2024 13:05:29 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 09/08/2024 às 17:00, com limite de contrarrazão para 14/08/2024 às 17:00.
06/08/2024 12:48:00 | Sistema
Intenção: À Comissão de Licitação. Ref.: Intenção de Recurso quanto à Análise da Documentação de Habilitação e Proposta Prezados Senhores, Stark Construtora Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.º 37.697.503/0001-78, com sede na Rua Doutor Amaury Daudt Lampert – 350 – Sala 08 – Senai – Montenegro – RS – CEP 92.518-514, vem respeitosamente à presença de Vossas Senhorias declarar sua intenção de interpor recurso acerca da análise da documentação de habilitação e da proposta apresentada, as quais serão realizadas em momento oportuno. Atenciosamente, Fabricio de Andrade
06/08/2024 12:48:00 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
06/08/2024 12:47:56 | Sistema
Intenção: À Comissão de Licitação. Ref.: Intenção de Recurso quanto à Análise da Documentação de Habilitação e Proposta Prezados Senhores, Stark Construtora Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.º 37.697.503/0001-78, com sede na Rua Doutor Amaury Daudt Lampert – 350 – Sala 08 – Senai – Montenegro – RS – CEP 92.518-514, vem respeitosamente à presença de Vossas Senhorias declarar sua intenção de interpor recurso acerca da análise da documentação de habilitação e da proposta apresentada, as quais serão realizadas em momento oportuno. Atenciosamente, Fabricio de Andrade
06/08/2024 12:47:56 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
06/08/2024 12:46:29 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 06/08/2024 às 09:56.
06/08/2024 12:45:58 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
06/08/2024 12:41:07 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor MH CONSTRUTORA LTDA.
05/08/2024
05/08/2024 19:33:50 | Sistema
O fornecedor STARK CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
05/08/2024 19:28:38 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 05/08/2024 às 18:00.
05/08/2024 17:59:43 | Sistema
A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
05/08/2024 17:50:26 | Sistema
A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
05/08/2024 17:01:33 | Sistema
O fornecedor STARK CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
05/08/2024 14:57:21 | Sistema
Motivo: altera prazo conforme previsto em edital.
05/08/2024 14:57:21 | Sistema
A data limite para negociação foi redefinida pelo agente de contratação para 05/08/2024 às 15:00.
05/08/2024 14:42:49 | F. MH CONSTRUTORA LTDA
Negociação Item 0001: Solicito prorrogação de prazo para envio de proposta e documentos
05/08/2024 12:33:22 | Agente de Contratação
aguardo proposta atualizada, declarações e documentação.
05/08/2024 12:32:45 | Sistema
A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 05/08/2024 às 12:00.
05/08/2024 12:32:07 | Sistema
Iniciada a fase de negociação.
05/08/2024 12:32:07 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante MH CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 289.300,00.
05/08/2024 12:30:04 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
05/08/2024 12:16:44 | Sistema
Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R$ 301.800,00 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 05/08/2024 às 09:30.
05/08/2024 12:16:44 | Sistema
A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 05/08/2024 às 09:30.
05/08/2024 12:13:32 | Sistema
O item 0001 foi encerrado em situação de empate.
05/08/2024 12:03:39 | Agente de Contratação
bom dia senhores. bom pregão a todos.
05/08/2024 12:03:31 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
05/08/2024 12:03:31 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
05/08/2024 12:03:23 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
05/08/2024 12:03:23 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
05/08/2024 12:03:23 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
05/08/2024 12:03:08 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
28/06/2024
28/06/2024 16:35:16 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Cronograma_-_Portico_SS_-_25.06_assinado.pdf) em 28/06/2024 às 13:35.
27/06/2024
27/06/2024 14:51:55 | Sistema
Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: conforme Lei.
27/06/2024 14:50:00 | Sistema
O processo foi republicado em 27/06/2024 às 11:50.
27/06/2024 14:48:01 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Memorial Descritivo - Pórtico SS - assinado.pdf) em 27/06/2024 às 11:48.
27/06/2024 14:48:01 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Cronograma_-_Portico_SS_-_25.06_assinado.pdf) em 27/06/2024 às 11:48.
27/06/2024 14:48:01 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CONCORRÊNCIA PUBLICA 02-2024.doc) em 27/06/2024 às 11:48.
23/05/2024
23/05/2024 14:20:51 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ENCARGOS SINAPI.pdf) em 23/05/2024 às 11:20.
22/05/2024
22/05/2024 12:31:34 | Sistema
Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: conforme Lei.