Processo Finalizado

AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE - UBS CENTRO E DA ESF COLINA VERDE

09/2025
Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
Concorrência por Menor Preço

Informações

Tipo:

Concorrência por Menor Preço - Menor Preço

Tratamento da Fase de Lances:

Aberto

Operação:

Fechado p/ Operação

Agente de Contratação:

Jefferson Meister Pires

Autoridade Competente:

VOLMIR RODRIGUES

Apoio:

ALINE DA SILVA JACQUES, Simone de Almeida

Origem dos Recursos:

Outros

Modo de Disputa do Lote:

Por Valor Global

Legislação Aplicável:

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações

Datas

Data de Publicação

07/07/2025 às 21:18

Inicio das Propostas

08/07/2025 às 11:00

Limite p/ Impugnações

08/08/2025 às 02:59

Limite p/ Esclarecimentos

08/08/2025 às 02:59

Limite p/ Recebimento das Propostas

12/08/2025 às 16:50

Abertura das Propostas

12/08/2025 às 17:00

Documentos

09 2025 - CONC. ELETRONICA - PROJETOS UBS Agendada.pdf

Tipo: Edital

07/07/2025-17:13:57

Anexo I PROJETO BÁSICO UBS CENTRO E COLINA.pdf

Tipo: Edital

07/07/2025-17:55:29

ANEXO II - MODELO PROPOSTA CONC. ELETRONICA.docx

Tipo: Edital

07/07/2025-17:55:53

ANEXO III - MINUTA CONTRATO CONC. ELETRONICA.docx

Tipo: Edital

07/07/2025-17:55:53

Colina_Reforma_e_Ampliacao_-_CRONO_assinado.pdf

Tipo: Cronograma

07/07/2025-17:16:11

Ampliacao_UBS_Centro_-_CRONO_assinado.pdf

Tipo: Cronograma

07/07/2025-17:18:02

Ampliacao_UBS_Centro_-_BDI_assinado.pdf

Tipo: Detalhamento BDI

07/07/2025-17:18:31

Colina_Reforma_e_Ampliacao_-_BDI_assinado.pdf

Tipo: Detalhamento BDI

07/07/2025-17:18:53

Colina_Reforma_e_Ampliacao_-_RELATORIOS_assinado.pdf

Tipo: Detalhamento encargos sociais

07/07/2025-17:20:39

Ampliacao_UBS_Centro_-_RELATORIOS_assinado.pdf

Tipo: Detalhamento encargos sociais

07/07/2025-17:21:04

Ampliacao_UBS_Centro_-_ORCAMENTO_assinado.pdf

Tipo: Orçamento-base

07/07/2025-17:23:39

Colina_Reforma_e_Ampliacao_-_ORCAMENTO_assinado.pdf

Tipo: Orçamento-base

07/07/2025-17:27:14

Colina_Reforma_e_Ampliacao_-_COMPOSICOES_assinado.pdf

Tipo: Outros documentos

07/07/2025-17:27:52

Colina_Reforma_e_Ampliacao_-_COTACOES_assinado.pdf

Tipo: Outros documentos

07/07/2025-17:32:21

PE01_-_LOCACAO_DAS_ESTACAS_assinado.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

07/07/2025-17:33:13

PE02_-_FUNDACAO_DO_MURO_E_SUBSOLO_3.50_-_FORMA_assinado.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

07/07/2025-17:33:45

PE03_-_SUBSOLO_2.00_E_SUBSOLO_0.50_-_FORMA_assinado.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

07/07/2025-17:34:05

PE04_-_PAVIMENTO_TERREO_-_FORMA_assinado.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

07/07/2025-17:34:26

PE05_-_COBERTURA_-_FORMA_assinado.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

07/07/2025-17:34:44

PE06_-_FUNDACAO_DO_MURO_-_BLOCOS_E_ESTACAS_assinado.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

07/07/2025-17:35:39

PE07_-_PAVIMENTO_TERREO_-_BLOCOS_E_ESTACAS_assinado.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

07/07/2025-17:35:54

PE08_-_FUNDACAO_DO_MURO_-_PILARES_assinado.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

07/07/2025-17:36:08

PE09_-_SUBSOLO_3.50_-_PILARES_assinado.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

07/07/2025-17:36:24

PE10_-_SUBSOLO_2.00_-_PILARES_assinado.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

07/07/2025-17:36:43

PE11_-_SUBSOLO_0.50_-_PILARES_assinado.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

07/07/2025-17:36:58

PE12_-_PAVIMENTO_TERREO_-_PILARES_assinado.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

07/07/2025-17:39:45

PE13_-_COBERTURA_-_PILARES_assinado.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

07/07/2025-17:40:00

PE14_-_FUNDACAO_DO_MURO_-_VIGAS_assinado.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

07/07/2025-17:40:13

PE15_-_SUBSOLO_3.50_-_VIGAS_assinado.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

07/07/2025-17:40:31

PE16_-_SUBSOLO_2.00_-_VIGAS_assinado.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

07/07/2025-17:40:46

PE17_-_SUBSOLO_0.50_-_VIGAS_assinado.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

07/07/2025-17:41:06

PE18_-_PAVIMENTO_TERREO_-_VIGAS_assinado.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

07/07/2025-17:41:25

PE19_-_COBERTURA_-_VIGAS_assinado.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

07/07/2025-17:41:40

PE20_-_PAVIMENTO_TERREO_-_LAJES_assinado.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

07/07/2025-17:41:55

PE21_-_COBERTURA_-_LAJES_assinado.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

07/07/2025-17:42:10

Ampliacao_UBS_Centro_-_COMPOSICOES_assinado.pdf

Tipo: Outros documentos

07/07/2025-17:46:16

Ampliacao_UBS_Centro_-_COTACOES_assinado.pdf

Tipo: Outros documentos

07/07/2025-17:46:33

A01_Planta de situacao e localizacao.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

07/07/2025-17:49:22

A02_Planta baixa.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

07/07/2025-17:49:41

A03_Cortes.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

07/07/2025-17:49:58

A04_Fachadas.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

07/07/2025-17:50:19

Ampliacao_UBS_Centro_-_Estrutural_01_-_Planta_de_locacao_assinado.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

07/07/2025-17:50:47

Ampliacao_UBS_Centro_-_Estrutural_02_-_Blocos_e_Estacas_assinado.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

07/07/2025-17:51:06

Ampliacao_UBS_Centro_-_Estrutural_03_-_Pilares_assinado.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

07/07/2025-17:51:27

Ampliacao_UBS_Centro_-_Estrutural_04_-_Vigas_Baldrame_assinado.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

07/07/2025-17:51:46

Ampliacao_UBS_Centro_-_Estrutural_05_-_Vigas_Cobertura_assinado.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

07/07/2025-17:53:02

Ampliacao_UBS_Centro_-_Estrutural_06_-_Lajes_assinado.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

07/07/2025-17:53:20

Ampliacao_UBS_Centro_-_Estrutural_07_-_Forma_Cobertura_assinado.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

07/07/2025-17:53:46

E01_Planta pontos eletricos.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

07/07/2025-17:54:14

H01_Projeto hidraulico.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

07/07/2025-17:54:29

H02_Projeto hidrossanitario.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

07/07/2025-17:54:47

Memorial Obra ampliacao UBS centro.pdf

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

07/07/2025-17:55:02

PO Simplificado UBS Colina.xlsx

Tipo: Outros documentos

28/07/2025-16:31:49

PO Simplificado UBS Centro.xlsx

Tipo: Outros documentos

28/07/2025-16:32:16

ecustomize.zendesk.com_tickets_1154427_print.pdf

Tipo: Outros documentos

14/08/2025-10:59:49

Concorrencia Eletronica 09-2025.pdf

Tipo: Outros documentos

02/09/2025-17:06:52

ANALISE QUALIFICACAO TECNICA assinado.pdf

Tipo: Outros documentos

02/09/2025-17:07:15

ANALISE_QUALIFICACAO_TECNICA_2_-_CREARE_assinado.pdf

Tipo: Outros documentos

02/10/2025-11:54:57

Parecer SMF dilig. CE 09 2025.pdf

Tipo: Outros documentos

02/10/2025-11:55:31

Análise proposta TECHi9 lote 01.pdf

Tipo: Outros documentos

22/10/2025-19:09:25

Análise proposta TECHi9 lote 02.pdf

Tipo: Outros documentos

22/10/2025-19:09:54

Análise proposta 2 TECHi9 lote 01.pdf

Tipo: Outros documentos

04/11/2025-18:04:42

Análise proposta 2 TECHi9 lote 02.pdf

Tipo: Outros documentos

04/11/2025-18:05:03

Análise proposta 3 TECHi9 lote 01.pdf

Tipo: Outros documentos

12/11/2025-16:59:51

Análise proposta 3 TECHi9 lote 02.pdf

Tipo: Outros documentos

12/11/2025-17:00:11

Ata de Propostas

Tipo: Documento

Ata Parcial

Tipo: Documento

Ata Final

Tipo: Documento

Termo de Adjudicação

Tipo: Documento

Termo de Homologação

Tipo: Documento

Vencedores

Tipo: Documento

Propostas Readequadas

Tipo: Documento

Ranking nos Itens

Tipo: Documento

Relatório de Proposta Comercial

Tipo: Relatorio

Lotes

2 registros

Lote 1 - LOTE 01 UBS CENTRO

Lote 2 - LOTE 02 ESF COLINA VERDE

Andamento do processo

14/11/2025
14/11/2025 21:03:14 | Sistema
O Lote 0002 foi homologado por VOLMIR RODRIGUES.
14/11/2025 21:03:14 | Sistema
O Lote 0001 foi homologado por VOLMIR RODRIGUES.
14/11/2025 21:03:09 | Sistema
O Lote 0002 foi adjudicado por VOLMIR RODRIGUES.
14/11/2025 21:03:09 | Sistema
O Lote 0001 foi adjudicado por VOLMIR RODRIGUES.
14/11/2025 19:24:49 | Agente de Contratação
Agradecemos a participação de todos.
14/11/2025 19:06:22 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
13/11/2025
13/11/2025 19:15:19 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo agente de contratação para 14/11/2025 às 14:00.
13/11/2025 19:14:07 | Sistema
A habilitação do lote 0002 foi encerrada.
13/11/2025 19:14:01 | Sistema
Para o lote 0002 foi habilitado o fornecedor TECH I9 CONSTRUTORA LTDA.
13/11/2025 19:13:20 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 14/11/2025 às 14:00.
13/11/2025 19:11:29 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
13/11/2025 19:11:22 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor TECH I9 CONSTRUTORA LTDA.
13/11/2025 19:10:47 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
13/11/2025 19:10:32 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
13/11/2025 17:40:13 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0002.
13/11/2025 17:39:20 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
13/11/2025 17:37:06 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
13/11/2025 16:23:35 | Agente de Contratação
O sistema exigiu a proposta readequada após as dligências, solicitamos a arrematante TECH I9 CONSTRUTORA LTDA que insira-as no sistema para podermos avançar com sua habilitação.
13/11/2025 16:22:28 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0002. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 14/11/2025.
13/11/2025 16:22:02 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 14/11/2025.
13/11/2025 16:20:33 | Agente de Contratação
Caso algum licitante não concorda com as decisões tomadas no certame deverá apresentar a intenção de interpor recurso, se possível, esta intenção deverá estar fundamentada em resumo.
13/11/2025 16:19:07 | Agente de Contratação
Após a arrematante TECH I9 CONSTRUTORA LTDA ter corrigido sua proposta conforme os apontamentos da área técnica da prefeitura, vamos passar ao julgamento de sua proposta e a abertura do prazo para intenções de recursos.
13/11/2025 16:17:43 | Agente de Contratação
Conforme avisamos na tarde de ontem vamos dar continuidade aos atos da Concorrência Eletrônica 09/2025
13/11/2025 16:16:56 | Agente de Contratação
Boa tarde a todos.
12/11/2025
12/11/2025 20:05:42 | Agente de Contratação
informo a todos que amanhã, dia 13/11, por volta das 13 horas vamos dar prosseguimento aos atos do certame.
12/11/2025 20:02:35 | Agente de Contratação
Inserimos no sistema as análises dos BDIs corrigidos após diligência pela licitante TECHi9 CONSTRUTORA.
12/11/2025 20:01:38 | Agente de Contratação
Boa tarde Srs. Licitantes
12/11/2025 20:00:11 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Análise proposta 3 TECHi9 lote 02.pdf) em 12/11/2025 às 17:00.
12/11/2025 19:59:51 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Análise proposta 3 TECHi9 lote 01.pdf) em 12/11/2025 às 16:59.
07/11/2025
07/11/2025 20:16:27 | Agente de Contratação
Pergunto ao licitante TECH I9 CONSTRUTORA LTDA se corrigiu sua declaração de BDI conforme solicitado no parecer técnico? Caso não tenha corrigido os percentuais conforme a avaliação técnica será devolvido pelo setor de projetos da prefeitura com a rerovação no item 4.2 letra f
07/11/2025 20:11:42 | Agente de Contratação
Srs Licitantes Boa tarde.
05/11/2025
05/11/2025 18:23:34 | F. TECH I9 CONSTRUTORA LTDA
Documentação Lote 0002: Anexado declaração BDI conforme solicitado. Documento já havia sido enviado nas documentações iniciais.
05/11/2025 18:23:18 | Sistema
A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.
05/11/2025 18:22:56 | F. TECH I9 CONSTRUTORA LTDA
Documentação Lote 0001: Anexado declaração BDI conforme solicitado. Documento já havia sido enviado nas documentações iniciais.
05/11/2025 18:22:08 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
04/11/2025
04/11/2025 21:12:02 | Sistema
Motivo: Solicito a correção do BDI conforme o último parecer técnico que foi anexado ao sistema.
04/11/2025 21:12:02 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 06/11/2025.
04/11/2025 21:11:34 | Sistema
Motivo: Solicito a correção do BDI conforme o último parecer técnico que foi anexado ao sistema.
04/11/2025 21:11:34 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 06/11/2025.
04/11/2025 21:09:17 | Agente de Contratação
Por este motivo iremos reabrir o prazo de diligência para que a licitante possa corrigir este problema e enviar seu BDI com os percentuais corretos. Caso tenha alguma dúvida peço que entre em contato com nosso setor de projetos da prefeitura de Sapucaia do Sul, através do telefone nº (51) 3451-8056, e solicite melhores esclarecimentos de quais itens do BDI estão com problemas e como corrigí-los.
04/11/2025 21:06:37 | Agente de Contratação
Como pode ser verificado resta ainda uma pendência em relação ao ajuste do BDI
04/11/2025 21:06:09 | Agente de Contratação
Inserimos no sistema as análises das propostas corrigidas após diligência pela licitante TECHi9 CONSTRUTORA.
04/11/2025 21:05:34 | Agente de Contratação
Boa tarde Srs. Licitantes.
04/11/2025 21:05:03 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Análise proposta 2 TECHi9 lote 02.pdf) em 04/11/2025 às 18:05.
04/11/2025 21:04:42 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Análise proposta 2 TECHi9 lote 01.pdf) em 04/11/2025 às 18:04.
27/10/2025
27/10/2025 21:37:42 | F. TECH I9 CONSTRUTORA LTDA
Documentação Lote 0002: Segue proposta revisada conforme solicitação.
27/10/2025 21:37:25 | Sistema
A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.
27/10/2025 21:36:27 | F. TECH I9 CONSTRUTORA LTDA
Documentação Lote 0001: Segue proposta revisada conforme solicitação do licitante.
27/10/2025 21:36:06 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
23/10/2025
23/10/2025 17:39:35 | Sistema
Motivo: Conforme solicitado pela licitante vamos estender ao próximo dia útil além do prazo anterior. Como no dia 27/10 não haverá expediente na prefeitura de Sapucaia do Sul, ficará para o dia 28/10.