Contratação de empresa de engenharia para a construção da Policlínica no município.
10020/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Veridiana Fabíola da Rosa
Autoridade Competente:
Rafael de Almeida
Apoio:
Luis Claudio Chaves Madruga, Marlise Juliana Stephanini, Pedro Augusto Knevitz Vieira
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
24/10/2025 às 13:50
Inicio das Propostas
24/10/2025 às 15:00
Limite p/ Impugnações
06/11/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
06/11/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
10/11/2025 às 12:00
Abertura das Propostas
10/11/2025 às 12:01
Documentos
CCE 10020_2025 EDITAL.pdf
Tipo: Edital
24/10/2025-10:43:36
PUBLICACAO DOU.pdf
Tipo: Convocação-Aviso de edital
24/10/2025-10:51:22
PUBLICACAO DOM.pdf
Tipo: Convocação-Aviso de edital
24/10/2025-10:51:35
PUBLICACAO CIDADES.pdf
Tipo: Convocação-Aviso de edital
24/10/2025-10:51:55
CCE 10020_2025 _ ANEXO III_PROJETO BASICO.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
24/10/2025-10:52:35
CCE 10020_2025 _ANEXO III.1_ ETP.pdf
Tipo: Outros documentos
24/10/2025-10:53:02
CCE 10020_2025 _ ANEXO III.2_MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
Tipo: Outros documentos
24/10/2025-10:54:39
CCE 10020_2025 _ANEXO IV_ PLANILHA ORCAMENTARIA.pdf
Tipo: Orçamento-base
24/10/2025-10:56:13
CCE 10020_2025 _ANEXO IV_ PLANILHA ORCAMENTARIA.pdf
Tipo: Orçamento-base
24/10/2025-10:56:31
CCE 10020_2025 _ ANEXO IV.1_CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf
Tipo: Cronograma
24/10/2025-10:56:50
CCE 10020_2025 _ANEXO IV.2_ DETALHAMENTO DE BDI.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
24/10/2025-10:57:08
CCE 10020_2025 _ANEXO IV.3_ PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS.pdf
Tipo: Detalhamento encargos sociais
24/10/2025-10:57:37
CCE 10020_2025_PLANTA SITUAÇÃO_LOCALIZAÇÃO.pdf
Tipo: Outros documentos
24/10/2025-10:58:13
CCE 10020_2025_PLANTA BAIXA DO PAVIMENTO TÉRREO.pdf
Tipo: Outros documentos
24/10/2025-10:58:43
CCE 10020_2025_PLANTA BAIXA DO 2° PAVIMENTO.pdf
Tipo: Outros documentos
24/10/2025-10:59:10
CCE 10020_2025_PLANTA BAIXA DO 3° PAVIMENTO.pdf
Tipo: Outros documentos
24/10/2025-10:59:31
CCE 10020_2025_CORTE AA’ E CORTE BB.pdf
Tipo: Outros documentos
24/10/2025-10:59:50
CCE 10020_2025_CORTE CC’ E CORTE DD.pdf
Tipo: Outros documentos
24/10/2025-11:00:14
CCE 10020_2025_FACHADA SUL E OESTE.pdf
Tipo: Outros documentos
24/10/2025-11:00:41
CCE 10020_2025_FACHADA NORTE E LESTE.pdf
Tipo: Outros documentos
24/10/2025-11:00:59
CCE 10020_2025 RESPOSTA ANALISE TÉCNICA.pdf
Tipo: Outros documentos
19/11/2025-12:18:38
CCE 10020_2025 ANÁLISE TÉCNICA I.pdf
Tipo: Outros documentos
02/12/2025-14:44:24
CCE 10020_2025 ANÁLISE TÉCNICA II.pdf
Tipo: Outros documentos
17/12/2025-11:27:25
CCE 10020_2025_RESPOSTA ANALISE TECNICA_BAS CONSTRUTORA LTDA.pdf
Tipo: Outros documentos
12/01/2026-16:10:58
CCE 10020_2025_ANALISE JURIDICA_DELTA N CONSTRUTORA.pdf
Tipo: Outros documentos
16/01/2026-15:56:56
CCE 10020_2025_ANALISE CONTABIL_DELTA N CONSTRUTORA.pdf
Tipo: Outros documentos
16/01/2026-15:57:08
CCE 10020_25_RESPOSTA ANÁLISE TÉCNICA DELTA.pdf
Tipo: Outros documentos
23/01/2026-14:58:02
CCE 10020_2025 ANÁLISE CONTÁBIL.pdf
Tipo: Outros documentos
06/02/2026-14:35:57
CCE 10020_2025 ANALISE TÉCNICA ELO.pdf
Tipo: Outros documentos
06/02/2026-15:06:43
#1333292 - Concorrência 10020_2025.pdf
Tipo: Outros documentos
04/03/2026-12:02:51
PE 10020_2025 RESPOSTA RECURSO DELTA II.pdf
Tipo: Outros documentos
19/03/2026-09:34:37
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - IMPUGNAÇÃO EDITAL 10020-2025 - Policlínica.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Recurso lote 0001 - Delta N Construtora LTDA
Tipo: Documento Anexo
Recurso lote 0001 - PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do lote 0001 - ELO CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do lote 0001
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do lote 0001
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do lote 0001
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do lote 0001
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA
24/03/2026
24/03/2026 16:42:11 | Sistema
O Lote 0001 foi homologado por Rafael de Almeida.
19/03/2026
19/03/2026 12:34:37 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PE 10020_2025 RESPOSTA RECURSO DELTA II.pdf) em 19/03/2026 às 09:34.
05/03/2026
05/03/2026 18:03:20 | Sistema
O Lote 0001 foi adjudicado por Rafael de Almeida.
04/03/2026
04/03/2026 16:29:34 | Sistema
Justificativa: Indeferido conforme documento em anexo: CCE 10020_2025 RESPOSTA RECURSO PLANACON
04/03/2026 16:29:34 | Sistema
Rafael de Almeida decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
04/03/2026 16:28:54 | Sistema
Justificativa: Indeferido conforme documento em anexo: CCE 10020_2025 RESPOSTA RECURSO DELTA
04/03/2026 16:28:54 | Sistema
Rafael de Almeida decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por Delta N Construtora LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
04/03/2026 15:02:36 | Sistema
Atendendo solicitação da Prefeitura, foi revertida o recurso do Lote 0001 e já está disponível para ser julgado novamente.
03/03/2026
03/03/2026 18:08:31 | Agente de Contratação
Prezados, Verificamos que o julgamento dos recursos no processo em questão foi registrado de forma equivocada no sistema. Já solicitamos ao Portal de Compras publicas a correção.
03/03/2026 17:59:02 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
03/03/2026 17:53:31 | Sistema
Justificativa: Indeferido conforme documento em anexo CCE 10020_2025 RESPOSTA RECURSO DELTA
03/03/2026 17:53:31 | Sistema
Rafael de Almeida decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
03/03/2026 17:52:09 | Sistema
Justificativa: Indeferido conforme documento em anexo CCE 10020_2025 RESPOSTA RECURSO PLANACON II
03/03/2026 17:52:09 | Sistema
Rafael de Almeida decidiu pelo deferimento do recurso apresentado por Delta N Construtora LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
03/03/2026 17:46:26 | Sistema
Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
21/02/2026
21/02/2026 02:52:57 | Sistema
O fornecedor ELO CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA - DEMAIS enviou contrarrazão para o lote 0001.
16/02/2026
16/02/2026 15:02:18 | Sistema
O fornecedor PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - ME enviou recurso para o lote 0001.
16/02/2026 11:07:40 | Sistema
O fornecedor Delta N Construtora LTDA - EPP/SS enviou recurso para o lote 0001.
11/02/2026
11/02/2026 12:08:56 | Sistema
O prazo para recursos no lote 0001 foi definido pelo agente de contratação para 16/02/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 20/02/2026 às 23:59.
11/02/2026 11:58:15 | Sistema
Intenção: Manifesto intenção de recorrer contra a decisão que declarou inabilitada quanto ao item 9.5 - Qualificação Técnica. Os atestado, as ARTs e as CATs são de obras similares ao objeto licitado, executadas na mesma cidade, de complexidade similar e quantitativos aproximados.
11/02/2026 11:58:15 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
11/02/2026 01:37:24 | Sistema
O fornecedor PLANACON GESTAO DE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
10/02/2026
10/02/2026 14:16:57 | Sistema
Intenção: Manifesto intenção de recorrer contra a decisão de inabilitação referente ao item 9.5.2 (Qualificação Técnica) do Edital CCE 10020/2025. A empresa discorda da conclusão da análise técnica, pois a Certidão de Acervo Técnico (CAT) e o Atestado de Capacidade Técnica apresentados, quando analisados em conjunto, comprovam a execução de `fundações profundas` conforme exigido.
10/02/2026 14:16:57 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
10/02/2026 12:01:16 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/02/2026 às 09:01.
10/02/2026 12:00:58 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
10/02/2026 12:00:55 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor ELO CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA.
09/02/2026
09/02/2026 11:17:05 | Sistema
O fornecedor Delta N Construtora LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
06/02/2026
06/02/2026 18:07:25 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 09/02/2026 às 15:17.
06/02/2026 18:07:02 | Sistema
O fornecedor ELO CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
06/02/2026 18:06:43 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CCE 10020_2025 ANALISE TÉCNICA ELO.pdf) em 06/02/2026 às 15:06.
06/02/2026 18:04:59 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
06/02/2026 17:57:39 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
06/02/2026 17:38:20 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 06/02/2026.
06/02/2026 17:37:31 | Sistema
Motivo: A diligência foi anexada.
06/02/2026 17:37:31 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor ELO CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA no lote 0001.
06/02/2026 17:35:57 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CCE 10020_2025 ANÁLISE CONTÁBIL.pdf) em 06/02/2026 às 14:35.
06/02/2026 15:10:21 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
06/02/2026 14:36:06 | Sistema
Motivo: Solicita-se a apresentação do demonstrativo de fluxo de caixa referente aos exercícios de 2023 e 2024, bem como dos índices contábeis do exercício de 2024, devidamente assinados pelo contador responsável.
06/02/2026 14:36:06 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 06/02/2026.
30/01/2026
30/01/2026 17:04:37 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
30/01/2026 17:02:46 | Sistema
Motivo: Considerando que a proposta apresentada possui validade de 60 (sessenta) dias, solicitamos o ajuste para o prazo mínimo de 90 (noventa) dias, em conformidade com o item 4.1 do edital, que estabelece que as propostas deverão ter validade não inferior a 90 (noventa) dias a contar da data de abertura da sessão pública.
30/01/2026 17:02:46 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 30/01/2026.
30/01/2026 11:52:33 | Sistema
Motivo: Considerando que a proposta apresentada possui validade de 60 (sessenta) dias, solicitamos o ajuste para o prazo mínimo de 90 (noventa) dias, em conformidade com o item 4.1 do edital, que estabelece que as propostas deverão ter validade não inferior a 90 (noventa) dias a contar da data de abertura da sessão pública.
30/01/2026 11:52:33 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 30/01/2026.
29/01/2026
29/01/2026 16:10:36 | F. ELO CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA
Documentação Lote 0001: Enviado arquivo com habilitação e proposta
29/01/2026 16:09:50 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
29/01/2026 16:05:16 | Sistema
Motivo: Considerando o disposto no edital e na Lei nº 14.133/2021, que em seu art. 16.1.4 tipifica como infração administrativa deixar de apresentar a documentação exigida para o certame, reabre-se o prazo para que a licitante anexe os documentos pendente.
29/01/2026 16:05:16 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 30/01/2026.
27/01/2026
27/01/2026 13:49:03 | Sistema
Motivo: Bom dia! Solicitamos a anexação da proposta readequada, documentos de habilitação e qualificação técnica.