Processo Finalizado

Contratação de empresa de engenharia e ou arquitetura para a execução de reforma na área física da Unidade Básica de Saúde SÃO CRISTÓVÃO.

10010/2025
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
Concorrência por Menor Preço

Informações

Tipo:

Concorrência por Menor Preço - Menor Preço

Tratamento da Fase de Lances:

Aberto

Operação:

Fechado p/ Operação

Agente de Contratação:

Veridiana Fabíola da Rosa

Autoridade Competente:

Rafael de Almeida

Apoio:

Cassia Lima Silva, Cesar Matheus Antunes Pereira Fiuza, Pedro Augusto Knevitz Vieira

Origem dos Recursos:

Outros

Modo de Disputa do Lote:

Por Valor Global

Legislação Aplicável:

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações

Datas

Data de Publicação

16/10/2025 às 14:36

Inicio das Propostas

16/10/2025 às 18:00

Limite p/ Impugnações

31/10/2025 às 02:59

Limite p/ Esclarecimentos

31/10/2025 às 02:59

Limite p/ Recebimento das Propostas

04/11/2025 às 14:00

Abertura das Propostas

04/11/2025 às 14:01

Documentos

CCE 10010_2025 EDITAL.pdf

Tipo: Edital

16/10/2025-11:33:58

CCE 10010_2025 _ ANEXO III_PROJETO BASICO.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

16/10/2025-11:36:50

CCE 10010_2025 _ANEXO III.1_ ETP.pdf

Tipo: Outros documentos

16/10/2025-11:37:26

PUBLICACAO DOU.pdf

Tipo: Convocação-Aviso de edital

16/10/2025-11:37:43

PUBLICACAO DOM.pdf

Tipo: Convocação-Aviso de edital

16/10/2025-11:38:02

PUBLICACAO CIDADES.pdf

Tipo: Convocação-Aviso de edital

16/10/2025-11:38:20

CCE 10010_2025 _ ANEXO III.2_MEMORIAL DESCRITIVO.pdf

Tipo: Outros documentos

16/10/2025-11:38:53

CCE 10010_2025 _ANEXO IV_ PLANILHA ORCAMENTARIA.pdf

Tipo: Orçamento-base

16/10/2025-11:39:24

CCE 10010_2025 _ ANEXO IV.1_CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf

Tipo: Cronograma

16/10/2025-11:39:55

CCE 10010_2025 _ANEXO IV.2_ DETALHAMENTO DE BDI.pdf

Tipo: Detalhamento BDI

16/10/2025-11:40:32

CCE 10010_2025 _ANEXO IV.2_ DETALHAMENTO DE BDI.pdf

Tipo: Detalhamento BDI

16/10/2025-11:40:37

CCE 10010_2025 _ANEXO IV.3_ PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS.pdf

Tipo: Detalhamento encargos sociais

16/10/2025-11:41:01

CCE 10010_2025_PLANTA BAIXA TÉRREO.pdf

Tipo: Outros documentos

16/10/2025-11:41:35

CCE 10010_2025_PLANTA BAIXA COBERTURA.pdf

Tipo: Outros documentos

16/10/2025-11:41:58

CCE 10010_2025 ANÁLISE TÉCNICA.pdf

Tipo: Outros documentos

11/11/2025-09:33:02

CCE 10010_2025 ANÁLISE TÉCNICA III.pdf

Tipo: Outros documentos

18/11/2025-09:04:57

PE 10036_2025 RESPOSTA ANÁLISE TÉCNICA I.pdf

Tipo: Outros documentos

28/11/2025-15:51:55

CCE 10010_2025 ANÁLISE TÉCNICA IV.pdf

Tipo: Outros documentos

28/11/2025-15:53:02

CCE 10010_2025 ANÁLISE CONTÁBIL.pdf

Tipo: Outros documentos

28/11/2025-15:53:56

Pedidos de Esclarecimento

Tipo: Relatorio

Ata de Propostas

Tipo: Documento

Ata Parcial

Tipo: Documento

Ata Final

Tipo: Documento

Termo de Adjudicação

Tipo: Documento

Termo de Homologação

Tipo: Documento

Vencedores

Tipo: Documento

Propostas Readequadas

Tipo: Documento

Ranking nos Itens

Tipo: Documento

Relatório de Proposta Comercial

Tipo: Relatorio

Lotes

1 registros

Lote 1 - REFORMA UBS SÃO CRISTOVÃO

Andamento do processo

25/05/2026
25/05/2026 13:35:12 | Sistema
O Lote 0001 foi homologado por Rafael de Almeida.
02/12/2025
02/12/2025 17:37:42 | Sistema
O Lote 0001 foi adjudicado por Rafael de Almeida.
02/12/2025 12:04:42 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
28/11/2025
28/11/2025 18:57:35 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 01/12/2025 às 16:07.
28/11/2025 18:57:15 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
28/11/2025 18:55:50 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor LUMI CONSTRUTORA LTDA.
28/11/2025 18:55:31 | Agente de Contratação
Favor desconsiderar o documento anexado 1CPE 10036_2025 RESPOSTA ANÁLISE TÉCNICA I.pdf 1D, incluído pelo Agente de Contratação em 28/11/2025 às 15h51, uma vez que foi anexado equivocadamente.
28/11/2025 18:53:56 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CCE 10010_2025 ANÁLISE CONTÁBIL.pdf) em 28/11/2025 às 15:53.
28/11/2025 18:53:02 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CCE 10010_2025 ANÁLISE TÉCNICA IV.pdf) em 28/11/2025 às 15:53.
28/11/2025 18:51:55 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PE 10036_2025 RESPOSTA ANÁLISE TÉCNICA I.pdf) em 28/11/2025 às 15:51.
28/11/2025 16:49:05 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 28/11/2025 às 13:59.
28/11/2025 16:48:20 | Sistema
O fornecedor LUMI CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
28/11/2025 16:42:57 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
28/11/2025 14:52:57 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
28/11/2025 14:49:03 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
28/11/2025 12:58:11 | Sistema
Motivo: Considerando que a proposta apresentada possui validade de 60 (sessenta) dias, solicitamos o ajuste para o prazo mínimo de 90 (noventa) dias, em conformidade com o item 4.1 do edital, que estabelece que as propostas deverão ter validade não inferior a 90 (noventa) dias a contar da data de abertura da sessão pública.
28/11/2025 12:58:11 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 28/11/2025.
28/11/2025 12:07:40 | Sistema
Motivo: Considerando que a proposta apresentada possui validade de 60 (sessenta) dias, solicitamos o ajuste para o prazo mínimo de 90 (noventa) dias, em conformidade com o item 4.1 do edital, que estabelece que as propostas deverão ter validade não inferior a 90 (noventa) dias a contar da data de abertura da sessão pública.
28/11/2025 12:07:40 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 28/11/2025.
27/11/2025
27/11/2025 17:00:42 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
27/11/2025 16:43:43 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:43 do dia 27/11/2025.
24/11/2025
24/11/2025 23:56:52 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
21/11/2025
21/11/2025 14:11:04 | Sistema
Motivo: Bom dia! Solicitamos a anexação da proposta readequada, documentos de habilitação e qualificação técnica.
21/11/2025 14:11:04 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 25/11/2025.
21/11/2025 12:27:10 | Sistema
Motivo: Bom dia! Solicitamos a anexação da proposta readequada, documentos de habilitação e qualificação técnica.
21/11/2025 12:27:10 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 09:47 do dia 21/11/2025.
21/11/2025 12:25:35 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante LUMI CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 212.387,61.
21/11/2025 12:25:35 | Sistema
Motivo: Comunicamos a desclassificação da proposta comercial da empresa LEVI AGENCIAMENTOS, referente ao processo 10010/2025, devido ao não atendimento integral às exigências de habilitação. A empresa foi diligenciada por meio do Memorando 214/2025 (CCE 10010_2025 ANÁLISE TÉCNICA III) para a apresentação do Cadastro Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) atualizado, documento essencial para a continuidade da habilitação. Considerando que o documento solicitado (CNAE atualizado) não foi anexado/sanado dentro do prazo estipulado, mantendo-se a pendência de habilitação, a proposta é formalmente desclassificada, em conformidade com o Edital.
21/11/2025 12:25:35 | Sistema
O fornecedor LEVI AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
18/11/2025
18/11/2025 19:03:58 | Sistema
Motivo: Prezado(a) Fornecedor(a), Informamos que o prazo para cumprimento da diligência, solicitada em 17/11/2025 (14:39) para anexação do CNAE atualizado, será REABERTO. A decisão visa corrigir dois fatores que prejudicaram o atendimento ao prazo inicial: Atraso na Disponibilização do Arquivo de Referência: Foi constatado que o documento de referência que fundamenta a diligência ("CCE 10010_2025 ANÁLISE TÉCNICA III.pdf") só foi anexado ao portal pelo Agente de Contratação em 18/11/2025, às 09:04, após a abertura da diligência (17/11/2025) e o seu pedido (17/11/2025, às 17:58). Desta forma, o fornecedor não teve tempo hábil para analisar o arquivo e cumprir a exigência no prazo inicial. Falha Técnica no Portal: Adicionalmente, foi verificada uma instabilidade que impediu o correto salvamento do documento.
18/11/2025 19:03:58 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:05 do dia 19/11/2025.
18/11/2025 12:04:57 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CCE 10010_2025 ANÁLISE TÉCNICA III.pdf) em 18/11/2025 às 09:04.
17/11/2025
17/11/2025 20:58:54 | F. LEVI AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOC
Documentação Lote 0001: Prezados, boa tarde. Solicitamos que seja anexado o referido arquivo intitulado CCE 10010_2025 ANALISE TÉCNICA III, para sabermos do que se trata.
17/11/2025 17:39:34 | Sistema
Motivo: Em conformidade com o documento exarado pela Secretaria Demandante, intitulado “CCE 10010_2025 ANALISE TÉCNICA III”, determina-se a abertura de diligência para que a empresa proceda aos ajustes solicitados CNAE atualizado.
17/11/2025 17:39:34 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 18/11/2025.
12/11/2025
12/11/2025 12:08:44 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
11/11/2025
11/11/2025 12:33:53 | Sistema
Motivo: Em conformidade com o documento exarado pela Secretaria Demandante, intitulado “CCE 10010_2025 ANALISE TÉCNICA”, determina-se a abertura de diligência para que a empresa proceda aos ajustes solicitados.
11/11/2025 12:33:53 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 12/11/2025.
11/11/2025 12:33:02 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CCE 10010_2025 ANÁLISE TÉCNICA.pdf) em 11/11/2025 às 09:33.
06/11/2025
06/11/2025 16:11:03 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
06/11/2025 16:05:03 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
06/11/2025 16:01:58 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
06/11/2025 15:59:40 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
06/11/2025 14:48:33 | Sistema
Motivo: O prazo para anexar a documentação foi reaberto, tendo em vista que alguns arquivos não estão abrindo corretamente.
06/11/2025 14:48:33 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 06/11/2025.
06/11/2025 13:39:05 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
04/11/2025
04/11/2025 14:36:47 | F. LEVI AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOC
Documentação Lote 0001: Certo, tranquilo ... iremos providenciar, Obrigado por enquanto !
04/11/2025 14:35:55 | Sistema
Motivo: Bom dia! Solicitamos a anexação da proposta readequada, documentos de habilitação e qualificação técnica.
04/11/2025 14:35:55 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 06/11/2025.
04/11/2025 14:33:48 | Agente de Contratação
Informamos que não é possível atender à solicitação de envio dos arquivos editáveis (planilhas, cronograma e demais documentos da proposta financeira). Ressaltamos que toda a documentação referente ao processo encontra-se devidamente anexada.