Contratação de empresa de engenharia para execução de reforma na área física na qual está instalada a Unidade Básica de Saúde PAIM.
10009/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Veridiana Fabíola da Rosa
Autoridade Competente:
Rafael de Almeida
Apoio:
Cassia Lima Silva, Luis Claudio Chaves Madruga, Pedro Augusto Knevitz Vieira
Origem dos Recursos:
Outros
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
16/09/2025 às 17:07
Inicio das Propostas
16/09/2025 às 17:15
Limite p/ Impugnações
26/09/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
26/09/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
30/09/2025 às 12:00
Abertura das Propostas
30/09/2025 às 12:01
Documentos
CCE 10009_2025 EDITAL.pdf
Tipo: Edital
16/09/2025-13:51:55
CCE 10009_2025 _ ANEXO III_PROJETO BASICO.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
16/09/2025-13:53:08
CCE 10009_2025 _ANEXO III.1_ ETP.pdf
Tipo: Outros documentos
16/09/2025-13:54:38
PUBLICACAO DOU.pdf
Tipo: Convocação-Aviso de edital
16/09/2025-13:55:10
PUBLICACAO DOM.pdf
Tipo: Convocação-Aviso de edital
16/09/2025-13:55:27
PUBLICACAO CIDADES.pdf
Tipo: Convocação-Aviso de edital
16/09/2025-13:55:43
CCE 10009_2025 _ ANEXO IV.1_CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf
Tipo: Cronograma
16/09/2025-13:56:16
CCE 10009_2025 _ANEXO IV_ PLANILHA ORCAMENTARIA.pdf
Tipo: Orçamento-base
16/09/2025-13:56:47
CCE 10009_2025 _ANEXO IV.2_ DETALHAMENTO DE BDI.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
16/09/2025-13:57:21
CCE 10009_2025 _ANEXO IV.3_ PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS.pdf
Tipo: Detalhamento encargos sociais
16/09/2025-13:58:16
CCE 10009_2025_PLANTAS.pdf
Tipo: Outros documentos
16/09/2025-13:59:00
CCE 10009_25_ SEGURANÇA DO TRABALHO.pdf
Tipo: Outros documentos
16/09/2025-14:00:35
CCE 10009_2025 ANALISE TÉCNICA.pdf
Tipo: Outros documentos
06/10/2025-13:26:15
CCE 10009_2025 RESPOSTA ANALISE TECNICA SEMSAD.pdf
Tipo: Outros documentos
13/10/2025-09:39:36
CCE 10009_2025 ANALISE TÉCNICA II.pdf
Tipo: Outros documentos
21/10/2025-14:27:42
CCE 10009_2025 ANALISE TÉCNICA III.pdf
Tipo: Outros documentos
28/10/2025-09:39:09
CCE 10009_2025 ANALISE TÉCNICA IV.pdf
Tipo: Outros documentos
31/10/2025-11:46:43
CCE 10009_2025 ANALISE TÉCNICA V.pdf
Tipo: Outros documentos
06/11/2025-08:54:46
CCE 10009_2025 ANALISE ECONÔMICO FINANCEIRA.pdf
Tipo: Outros documentos
07/11/2025-09:58:17
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - REFORMA UBS PAIM
10/11/2025
10/11/2025 12:52:20 | Sistema
O Lote 0001 foi homologado por Rafael de Almeida.
10/11/2025 12:51:37 | Sistema
O Lote 0001 foi adjudicado por Rafael de Almeida.
07/11/2025
07/11/2025 12:59:10 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
07/11/2025 12:58:17 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CCE 10009_2025 ANALISE ECONÔMICO FINANCEIRA.pdf) em 07/11/2025 às 09:58.
07/11/2025 12:56:58 | Sistema
Justificativa: Informamos que os questionamentos apresentados foram devidamente sanados durante a fase de habilitação. Quanto à apresentação dos balanços, esclarecemos que o documento correspondente encontra-se no processo sob o título “CCE 10009_2025 – Análise Econômico-Financeira”, já publicado e disponível para consulta.
07/11/2025 12:56:58 | Sistema
Intenção: Bom dia, Segue a Vsa. algumas divergências que encontramos nos documentos anexados da empresa habilitada em primeiro Lugar. * Na PROPOSTA COM DECLARAÇÕES DA PROPONENTE foi informado mais de 40% de mão de obra, sendo geralmente de 20%. * Encontramos também desconto em apenas 2 itens da planilha (Item 1.2.0.2. / Item 3.5.2.7.), sendo que no item 3.5.2.7, pode ser inviável fazer a pintura com 30% de desconto neste item. * No edital(9.4.2) foi solicitado os 2 últimos balanços, porém a empresa colocou balanço de 2022 e 2023. Lumi Construtora
07/11/2025 12:56:58 | Sistema
Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
07/11/2025 12:56:52 | Sistema
Justificativa: Informamos que os questionamentos apresentados foram devidamente sanados durante a fase de habilitação. Quanto à apresentação dos balanços, esclarecemos que o documento correspondente encontra-se no processo sob o título “CCE 10009_2025 – Análise Econômico-Financeira”, já publicado e disponível para consulta.
07/11/2025 12:56:52 | Sistema
Intenção: Bom dia, Segue a Vsa. algumas divergências que encontramos nos documentos anexados da empresa habilitada em primeiro Lugar. * Na PROPOSTA COM DECLARAÇÕES DA PROPONENTE foi informado mais de 40% de mão de obra, sendo geralmente de 20%. * Encontramos também desconto em apenas 2 itens da planilha (Item 1.2.0.2. / Item 3.5.2.7.), sendo que no item 3.5.2.7, pode ser inviável fazer a pintura com 30% de desconto neste item. * No edital(9.4.2) foi solicitado os 2 últimos balanços, porém a empresa colocou balanço de 2022 e 2023. Lumi Construtora
07/11/2025 12:56:52 | Sistema
O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o lote 0001.
07/11/2025 12:47:38 | Sistema
Intenção: Bom dia, Segue a Vsa. algumas divergências que encontramos nos documentos anexados da empresa habilitada em primeiro Lugar. * Na PROPOSTA COM DECLARAÇÕES DA PROPONENTE foi informado mais de 40% de mão de obra, sendo geralmente de 20%. * Encontramos também desconto em apenas 2 itens da planilha (Item 1.2.0.2. / Item 3.5.2.7.), sendo que no item 3.5.2.7, pode ser inviável fazer a pintura com 30% de desconto neste item. * No edital(9.4.2) foi solicitado os 2 últimos balanços, porém a empresa colocou balanço de 2022 e 2023. Lumi Construtora
07/11/2025 12:47:38 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
07/11/2025 12:47:34 | Sistema
Justificativa: Informamos que a proposta foi devidamente corrigida e anexada ao processo, atendendo ao disposto no edital, que estabelece prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias.
07/11/2025 12:47:34 | Sistema
Intenção: A empresa CAPINES deu validade de proposta de 60 dias, e no Edital está solicitando de 90 dias. Devemos obrigatoriamente seguir o Edital.
07/11/2025 12:47:34 | Sistema
Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
07/11/2025 12:47:02 | Sistema
Justificativa: Informamos que a proposta foi devidamente corrigida e anexada ao processo, atendendo ao disposto no edital, que estabelece prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias.
07/11/2025 12:47:02 | Sistema
Intenção: No edital diz que a proposta não deverá ser inferior a 90 dias. 4.1 A partir do horário previsto no sistema, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Agente de contratação a avaliar a aceitabilidade das propostas, as quais o prazo de validade não será inferior a 90 (noventa) dias.
07/11/2025 12:47:02 | Sistema
Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
06/11/2025
06/11/2025 11:55:28 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 07/11/2025 às 09:00.
06/11/2025 11:55:04 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
06/11/2025 11:54:46 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CCE 10009_2025 ANALISE TÉCNICA V.pdf) em 06/11/2025 às 08:54.
06/11/2025 11:52:58 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor CAPINAMES PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI.
05/11/2025
05/11/2025 18:17:03 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 05/11/2025 às 15:36.
05/11/2025 18:16:49 | Sistema
O fornecedor CAPINAMES PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI teve sua proposta aceita no lote 0001.
05/11/2025 18:12:05 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
05/11/2025 17:36:58 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
05/11/2025 16:58:58 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 06/11/2025.
31/10/2025
31/10/2025 16:05:39 | F. CAPINAMES PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRE
Documentação Lote 0001: Segue correção
31/10/2025 16:05:27 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
31/10/2025 14:46:43 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CCE 10009_2025 ANALISE TÉCNICA IV.pdf) em 31/10/2025 às 11:46.
31/10/2025 14:45:26 | Sistema
Motivo: Em conformidade com o documento exarado pela Secretaria Demandante, intitulado “CCE 10009_2025 – Análise Técnica IV”, determina-se a abertura de diligência para que a empresa proceda aos ajustes solicitados.
31/10/2025 14:45:26 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 03/11/2025.
28/10/2025
28/10/2025 19:35:27 | F. CAPINAMES PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRE
Documentação Lote 0001: Segue proposta completa com as alterações solicitadas
28/10/2025 19:35:06 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
28/10/2025 12:39:09 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CCE 10009_2025 ANALISE TÉCNICA III.pdf) em 28/10/2025 às 09:39.
28/10/2025 12:38:39 | Sistema
Motivo: Em conformidade com o documento exarado pela Secretaria Demandante, intitulado “CCE 10009_2025 – Análise Técnica III”, determina-se a abertura de diligência para que a empresa proceda aos ajustes solicitados.
28/10/2025 12:38:39 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 29/10/2025.
23/10/2025
23/10/2025 16:18:11 | F. CAPINAMES PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRE
Documentação Lote 0001: Pedidos desculpas pelo erro de digitação, segue documento com prazo de validade corrigido para 90 dias
23/10/2025 16:17:39 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
23/10/2025 12:16:43 | Sistema
Motivo: Considerando que a proposta apresentada possui validade de 60 (sessenta) dias, solicitamos o ajuste para o prazo mínimo de 90 (noventa) dias, em conformidade com o item 4.1 do edital, que estabelece que as propostas deverão ter validade não inferior a 90 (noventa) dias a contar da data de abertura da sessão pública.
23/10/2025 12:16:43 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 23/10/2025.
23/10/2025 12:03:39 | Sistema
O fornecedor LUMI CONSTRUTORA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
23/10/2025 12:00:19 | Sistema
O fornecedor LUMI CONSTRUTORA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
22/10/2025
22/10/2025 14:18:05 | F. CAPINAMES PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRE
Documentação Lote 0001: SEGUE DOCUMENTAÇÃO COMPLETA E PROPOSTA READEQUADA
22/10/2025 14:17:48 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
22/10/2025 14:17:36 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
21/10/2025
21/10/2025 17:49:32 | Sistema
Motivo: Bom dia! Solicitamos a anexação da proposta readequada, documentos de habilitação e qualificação técnica.
21/10/2025 17:49:32 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 23/10/2025.
21/10/2025 17:45:01 | Sistema
Motivo: Boa tarde! Solicitamos a anexação da proposta readequada, documentos de habilitação e qualificação técnica.
21/10/2025 17:45:01 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 22/10/2025.