Contratação de empresa para fornecimento de materiais e prestação de serviços para a execução de reforma, que engloba o revestimento de meia parede e a instalação de portas na EMEF José Telmo Martins, no município de Santo Antônio da Patrulha/RS,...
033/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
ANA CRISTINA SALAZAR
Autoridade Competente:
RODRIGO GOMES MASSULO
Apoio:
JERONIMO DA SILVEIRA BORBA, LORIZA GUIMARAES DE OLIVEIRA, LUIZA DE FREITAS MULLER
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
04/09/2025 às 18:12
Inicio das Propostas
05/09/2025 às 11:00
Limite p/ Impugnações
10/10/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
10/10/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
14/10/2025 às 12:00
Abertura das Propostas
14/10/2025 às 12:01
Documentos
Edital e anexos.zip
Tipo: Edital
21/08/2025-10:55:48
Estudo Técnico Preliminar.pdf
Tipo: Edital
21/08/2025-10:55:48
Edital e anexos nova data.zip
Tipo: Edital
04/09/2025-15:08:58
Publicação.zip
Tipo: Outros documentos
25/08/2025-11:22:02
Esclarecimentos - Edital e anexos 033 TELMO MARTINS abre 01.10 9 hs.zip
Tipo: Documento Anexo
28/08/2025-09:58:28
Contrato 180-2025.pdf
Tipo: Contrato
03/12/2025-09:06:54
Súmula de Contrato.pdf
Tipo: Outros documentos
03/12/2025-09:07:18
aditivo p&v 180-2025 assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
20/02/2026-13:44:38
2º Aditivo ao contrato 180-25.pdf
Tipo: Aditivo de contrato
28/05/2026-15:55:47
3º Aditivo ao contrato 180-2025 ok.pdf
Tipo: Aditivo de contrato
18/06/2026-15:49:28
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - imagem inicial pag portal comp.jpg
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
contratação de empresa para fornecimento de materiais e prestação de serviços para a execução de ref...
Quantidade:
1
Disputa:
Exclusivo ME
Valor de referência:
R$ 11.014,88
Melhor lance
R$ 10.150,00
Unidade:
SVÇ
18/06/2026
18/06/2026 18:49:28 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (3º Aditivo ao contrato 180-2025 ok.pdf) em 18/06/2026 às 15:49.
28/05/2026
28/05/2026 18:55:47 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (2º Aditivo ao contrato 180-25.pdf) em 28/05/2026 às 15:55.
20/02/2026
20/02/2026 16:44:38 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (aditivo p&v 180-2025 assinado.pdf) em 20/02/2026 às 13:44.
03/12/2025
03/12/2025 12:07:18 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (Súmula de Contrato.pdf) em 03/12/2025 às 09:07.
19/11/2025
19/11/2025 18:49:13 | Sistema
O Item 0001 foi homologado por RODRIGO GOMES MASSULO.
19/11/2025 18:49:09 | Sistema
O Item 0001 foi adjudicado por RODRIGO GOMES MASSULO.
19/11/2025 18:47:41 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
19/11/2025 18:30:58 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 19/11/2025 às 15:40.
19/11/2025 18:30:52 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
19/11/2025 18:30:26 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor P&V CONSTRUTORA LTDA.
19/11/2025 18:30:00 | Agente de Contratação
Boa tarde! Fica retomada a sessão.
18/11/2025
18/11/2025 18:26:27 | Agente de Contratação
Fica marcada a retomada da sessão para julgamento da habilitação para 19.11.2025, às 15h30.
18/11/2025 18:25:14 | Agente de Contratação
Boa tarde!
14/11/2025
14/11/2025 13:19:43 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/11/2025
13/11/2025 22:42:47 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/11/2025 19:15:04 | F. P&V CONSTRUTORA LTDA
Documentação Item 0001: Boa tarde!! Solicito prorrogação para entregar da documentação e planilhas
12/11/2025
12/11/2025 19:12:27 | Agente de Contratação
Com relação a inabilitação da empresa Polon Backes de Olvieira - ME. CNPJ nº 09.274.282/0001-90, registra-se que também não anexou a Certidão de Falencia e Concordata e Comprovação de que a licitante não esta declarada Inidônea e Suspensa junto Cadastro Nacional deEmpresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP).
12/11/2025 19:10:50 | Sistema
Motivo: Apresentar a proposta readequada e as respectivas planilhas, na forma do edital.
12/11/2025 19:10:50 | Sistema
Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 14/11/2025.
12/11/2025 19:10:15 | Sistema
Motivo: Apresentar toda a documentação de habilitação, na forma do edital.
12/11/2025 19:10:15 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 14/11/2025.
12/11/2025 19:08:46 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante P&V CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 10.150,00.
12/11/2025 19:08:46 | Sistema
Motivo: Conforme análise técnica de engenharia, a empresa não apresentou Registro no CREA da pessoa jurídica nem da pessoa física, não apresentou a Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
12/11/2025 19:08:46 | Sistema
O fornecedor POLON BACKES DE OLIVEIRA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
12/11/2025 19:03:56 | Agente de Contratação
Fica retomada a sessão.
12/11/2025 19:03:52 | Agente de Contratação
Boa tarde!
11/11/2025
11/11/2025 17:07:01 | Agente de Contratação
Boa tarde! Fica marcada a retomada da sessão para julgamento da habilitação para 12 de novembro de 2025, às 16h.
30/10/2025
30/10/2025 16:46:10 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/10/2025 16:13:24 | Sistema
Motivo: Enviar toda a documentação de habilitação conforme exigido no Edital.
30/10/2025 16:13:24 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 03/11/2025.
30/10/2025 16:09:58 | Sistema
O fornecedor POLON BACKES DE OLIVEIRA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
30/10/2025 16:07:52 | Agente de Contratação
Fica retomada a sessão.
30/10/2025 16:07:42 | Agente de Contratação
Olá!
29/10/2025
29/10/2025 13:58:54 | Agente de Contratação
Fica marcada a retomada da sessão para julgamento da proposta para 30.10.2025, às 13h.
29/10/2025 13:57:52 | Agente de Contratação
Bom dia!
23/10/2025
23/10/2025 14:08:11 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
21/10/2025
21/10/2025 16:30:20 | Sistema
Motivo: Após análise de engenharia: "-A empresa POLON BACKES DE OLIVEIRA LTDA, CNPJ n.º 09.274.282/0001-90, apresentou todos os documentos de acordo com do edital. - Apresentou planilhas de cálculos do BDI e encargos sociais de forma correta. - Já a planilhas orçamentárias e cronogramas físicos-financeiros não estão apresentados de forma correta. A planilha orçamentária apresentou erro de arredamento em seus itens, consequentemente o cronograma físico-financeiro também apresenta inconsistência." Apresentar as planilhas e cronograma corrigidos, no prazo estipulado.Em cado de dúvidas, contatar com o Engenheiro Régis Nunes Medeiros, pelo telefone (51) 3662 8400, ramal 650.
21/10/2025 16:30:20 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 23/10/2025.
17/10/2025
17/10/2025 13:22:36 | Sistema
A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
16/10/2025
16/10/2025 16:06:42 | Sistema
A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
16/10/2025 11:30:59 | Sistema
Motivo: Prorrogado a pedido da empresa, para possibilitar a juntada da proposta readequada.
16/10/2025 11:30:59 | Sistema
Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 20/10/2025.
16/10/2025 11:16:24 | F. POLON BACKES DE OLIVEIRA LTDA
Documentação Item 0001: Recebi MSg via Whats, mas vi somente à noite. Estava acompanhando por aqui. Solicito prazo até as 15h para juntada
16/10/2025 11:08:12 | Agente de Contratação
Bom dia!
16/10/2025 11:00:39 | F. POLON BACKES DE OLIVEIRA LTDA
Documentação Item 0001: Bom dia
14/10/2025
14/10/2025 13:52:33 | Sistema
A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
14/10/2025 13:35:54 | F. POLON BACKES DE OLIVEIRA LTDA
Documentação Item 0001: Ok, estou encaminhando
14/10/2025 12:28:56 | Sistema
Motivo: Enviar a proposta readequada ao último lance e respectivas planilhas, na forma do Edital.
14/10/2025 12:28:56 | Sistema
Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 16/10/2025.
14/10/2025 12:23:49 | F. POLON BACKES DE OLIVEIRA LTDA
Negociação Item 0001: Essa é a nossa melhor oferta