Concorrência Pública Eletrônica para fins de contratação de empresa para prestação de serviços, por empreitada global, do tipo menor preço, para execução de obra de ampliação da churrasqueira e cozinha do CEATI – Centro da Terceira Idade de Sananduva.
011/2024
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Carolina Zaparolli
Autoridade Competente:
Antuir Ricardo Pansera
Apoio:
Marcia Adriana Benetti
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
18/09/2024 às 19:16
Inicio das Propostas
19/09/2024 às 12:00
Limite p/ Impugnações
04/10/2024 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
04/10/2024 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
08/10/2024 às 11:59
Abertura das Propostas
08/10/2024 às 12:00
Documentos
CPE 011-24 - Ampliação CEATI - CORRETO.pdf
Tipo: Edital
05/09/2024-09:27:04
CPE 011-24 - Ampliação CEATI - CORRETO - PRIMEIRA RETIFICAÇÃO.pdf
Tipo: Edital
18/09/2024-16:15:58
CPE 011-24 - Documentos fase preparatória.pdf
Tipo: Outros documentos
05/09/2024-09:27:50
CPE 011-24 - CFF.pdf
Tipo: Cronograma
05/09/2024-09:28:07
CPE 011-24 - BDI.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
05/09/2024-09:28:28
CPE 011-24 - Encargos.pdf
Tipo: Detalhamento encargos sociais
05/09/2024-09:29:12
CPE 011-24 - Informação natureza do serviço Engenharia.pdf
Tipo: Outros documentos
05/09/2024-09:29:28
CPE 011-24 - Documentos Técnicos Completo.pdf
Tipo: Outros documentos
05/09/2024-09:29:49
CPE 011-24 - PO.pdf
Tipo: Outros documentos
05/09/2024-09:30:13
CPE 011-24 - Memorial.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
05/09/2024-09:30:27
CPE 011-24 - Projeto.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
05/09/2024-09:30:51
Julgamento da Impugnação - CPE 011-24 - Impugnação, encaminhamento, parecer juridico, ata e comunicado de retificação.pdf
Tipo: Documento Anexo
18/09/2024-09:00:24
CPE 011-24 - Impugnação, encaminhamento, parecer juridico, ata e comunicado de retificação.pdf
Tipo: Aviso de republicação de edital
18/09/2024-16:17:14
CPE 011-24 - Parecer Engenharia Flavio.pdf
Tipo: Outros documentos
09/10/2024-09:04:08
CPE 011-24 - Parecer Engenharia Machado.pdf
Tipo: Outros documentos
09/10/2024-10:29:39
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - impugnacao_sananduva_assinado.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Contratação de empresa para prestação de serviços, por empreitada global, do tipo menor preço, para ...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 99.390,25
Melhor lance
R$ 92.490,00
Unidade:
SVÇ
14/10/2024
14/10/2024 18:27:07 | Sistema
O item 0001 foi homologado por Antuir Ricardo Pansera.
14/10/2024 18:27:03 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por Antuir Ricardo Pansera.
09/10/2024
09/10/2024 14:05:04 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
09/10/2024 14:05:00 | Agente de Contratação
Senhores licitantes! Considerando que o prazo de intenção recursal decorreu sem nenhuma manifestação informamos que será dado prosseguimento ao certame com o devido encaminhamento para a autoridade competente. Agradecemos a presença de todos.
09/10/2024 13:49:59 | Sistema
O fornecedor FLAVIO JONAS DO PRADO LTDA - ME declinou o direito de intenção de recurso para o item 0001.
09/10/2024 13:33:34 | Agente de Contratação
O prazo de intenção recursal encontra-se aberto.
09/10/2024 13:33:27 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 09/10/2024 às 11:03.
09/10/2024 13:33:17 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
09/10/2024 13:33:08 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor MACHADO & SAGIORATO LTDA.
09/10/2024 13:32:53 | Sistema
Motivo: Licitante já encaminhou os documentos.
09/10/2024 13:32:53 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor MACHADO & SAGIORATO LTDA no item 0001.
09/10/2024 13:32:36 | Sistema
Motivo: Licitante já encaminhou os documentos.
09/10/2024 13:32:36 | Sistema
Foi encerrada a negociação para o item 0001.
09/10/2024 13:31:06 | Agente de Contratação
Em análise aos documentos de habilitação e proposta apresentados e de acordo com o parecer técnico emitido pelo setor de Engenharia através do memorando nº 042/2024 e que se encontra anexo ao portal, verificou-se que a licitante se encontra em conformidade com o exigido pelo Edital, motivo pela qual será declarada habilitada para o certame.
09/10/2024 13:30:49 | Agente de Contratação
Senhores licitantes! Daremos prosseguimento ao certame com o resultado de julgamento.
09/10/2024 13:29:39 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CPE 011-24 - Parecer Engenharia Machado.pdf) em 09/10/2024 às 10:29.
09/10/2024 12:24:44 | Agente de Contratação
Senhores licitantes! Considerando que a diligência já restou atendida informamos que iremos realizar a análise dos documentos e retornaremos com o resultado às 10h30min.
09/10/2024 12:09:58 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/10/2024 12:09:33 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/10/2024 12:07:12 | Sistema
Motivo: Licitante! Solicitamos o envio da seguinte documentação: - Proposta física readequada ao último valor ofertado (incluindo planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, composição do BDI e composição dos encargos sociais atualizados); - Documentos do item 7.4.1 - habilitação jurídica; - Documentos do item 7.4.2 - regularidade fiscal, social e trabalhista, incluindo a declaração de ME/EPP assinada por CONTADOR caso seja enquadrado; - Documentos do item 7.4.3 - qualificação econômico-financeira e demais declarações; - Documentos do item 7.4.4 - qualificação técnico-profissional e técnico-operacional.
09/10/2024 12:07:12 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:07 do dia 09/10/2024.
09/10/2024 12:06:39 | Sistema
Motivo: Licitante! Oferte seu melhor valor para o item.
09/10/2024 12:06:39 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:07 do dia 09/10/2024.
09/10/2024 12:06:12 | Agente de Contratação
Informamos também que a fim de dar celeridade ao processo a fase de negociação e diligência será aberta simultaneamente e, caso a empresa arrematante necessite da prorrogação de prazo prevista no item 7.3.1, inciso I a mesma deverá solicitar via chat antes que o prazo inicial se encerre.
09/10/2024 12:05:15 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante MACHADO & SAGIORATO LTDA com lance de R$ 92.490,00.
09/10/2024 12:05:15 | Sistema
O fornecedor FLAVIO JONAS DO PRADO LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
09/10/2024 12:05:15 | Sistema
Motivo: Em análise aos documentos de habilitação encaminhados verificou-se que a empresa não possui em seu CNPJ, contrato social, alvará de localização e funcionamento e registro de pessoa jurídica no CAU objeto compatível com o ora licitado, conforme exigência editalícia prevista no item 4.1, qual seja: 4.1 – Poderão participar deste certame todos os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação. Da mesma forma, de acordo com o Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia desta municipalidade através do memorando 041/2024, anexo ao sistema para consulta, os atestados de capacidade técnica encaminhados para atendimento do item 7.4.4.1 inciso III (comprovação de aptidão técnico-operacional da empresa licitante) não correspondem ao exigido pelo Edital.
09/10/2024 12:05:15 | Sistema
O fornecedor FLAVIO JONAS DO PRADO LTDA foi inabilitado no processo.
09/10/2024 12:04:48 | Agente de Contratação
Sendo assim, pelos motivos expostos informamos que a empresa será inabilitada para o certame, sendo convocada a empresa remanescente para negociação e posterior envio dos documentos conforme edital.
09/10/2024 12:04:39 | Agente de Contratação
Da mesma forma, de acordo com o Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia desta municipalidade através do memorando 041/2024, anexo ao sistema para consulta, os atestados de capacidade técnica encaminhados para atendimento do item 7.4.4.1 inciso III (comprovação de aptidão técnico-operacional da empresa licitante) não correspondem ao exigido pelo Edital.
09/10/2024 12:04:29 | Agente de Contratação
Em análise aos documentos de habilitação encaminhados verificou-se que a empresa não possui em seu CNPJ, contrato social, alvará de localização e funcionamento e registro de pessoa jurídica no CAU objeto compatível com o ora licitado, conforme exigência editalícia prevista no item 4.1, qual seja: 4.1 13 Poderão participar deste certame todos os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.
09/10/2024 12:04:08 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CPE 011-24 - Parecer Engenharia Flavio.pdf) em 09/10/2024 às 09:04.
09/10/2024 12:00:47 | Agente de Contratação
Bom dia senhores licitantes! Conforme aprazado daremos prosseguimento ao certame com o resultado de julgamento dos documentos de habilitação e proposta apresentados pela licitante.
08/10/2024
08/10/2024 17:56:44 | Agente de Contratação
Senhores licitantes! Considerando que a documentação técnia (atestados e proposta) será analisada pelo setor de engenharia e arquitetura desta municipalidade informamos que a sessão será suspensa para envio dos documentos ao setor técnico. Desta forma informamos que a sessão será retomada amanhã (09/10/2024) às 09h para continuação.
08/10/2024 17:51:21 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
08/10/2024 17:46:42 | Agente de Contratação
Atenção FLAVIO JONAS DO PRADO LTDA, foi concedido prazo de 10 minutos para reenvio do arquivo de proposta pois o arquivo enviado apresenta erro.
08/10/2024 17:46:12 | Sistema
Motivo: Licitante! Considerando que o arquivo de proposta apresenta erro em sua abertura, solicitamos o reenvio do arquivo.
08/10/2024 17:46:12 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:56 do dia 08/10/2024.
08/10/2024 17:45:39 | Agente de Contratação
Iremos conceder apenas mais 10 minutos para reenvio do arquivo de proposta, atendendo ao princípio da vantajosidade e interesse público. Atenção FLAVIO JONAS DO PRADO LTDA, atente para o prazo para reenvio do arquivo de proposta.
08/10/2024 17:43:17 | Agente de Contratação
O arquivo da proposta não abre, favor verificar
08/10/2024 17:42:30 | Agente de Contratação
Atenção licitante, seus arquivos estão com problema para abrir, verifique-os se estão corretos
08/10/2024 17:39:01 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
08/10/2024 17:08:58 | Agente de Contratação
Informamos que esse será o máximo concedido tendo em vista que o prazo já estava previsto em Edital.
08/10/2024 17:08:20 | Sistema
Motivo: Licitante! Solicitamos o envio da seguinte documentação: - Proposta física readequada ao último valor ofertado (incluindo planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, composição do BDI e composição dos encargos sociais atualizados); - Documentos do item 7.4.1 - habilitação jurídica; - Documentos do item 7.4.2 - regularidade fiscal, social e trabalhista, incluindo a declaração de ME/EPP assinada por CONTADOR caso seja enquadrado; - Documentos do item 7.4.3 - qualificação econômico-financeira e demais declarações; - Documentos do item 7.4.4 - qualificação técnico-profissional e técnico-operacional.
08/10/2024 17:08:20 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:43 do dia 08/10/2024.
08/10/2024 17:07:46 | Agente de Contratação
Senhores licitantes! Considerando a solicitação da empresa e o previsto no item 7.3.1, inciso II informamos que o prazo será prorrogado por mais 30min.
08/10/2024 17:06:46 | F. FLAVIO JONAS DO PRADO LTDA
Documentação Item 0001: Boa tarde, sra. Pregoeira! Por gentileza, solicito a prorrogação do prazo para envio da proposta readequada e demais documentos. Desde já agradeço!
08/10/2024 17:02:57 | Agente de Contratação
Atenção FLAVIO JONAS DO PRADO LTDA para o prazo de diligência.
08/10/2024 16:18:06 | Agente de Contratação
Boa tarde senhores licitantes! Daremos prosseguimento ao certame. Informamos que estamos no aguardo do atendimento da diligência solicitada.
08/10/2024 13:46:16 | Agente de Contratação
Senhores licitantes! Para fins de conhecimento o horário de expediente pela parte da manhã desta repartição se encerra às 11h30min, desta forma informamos que retornaremos aos trabalhos a partir das 13h15min com a continuação do certame, porém o prazo de diligência permanecerá aberto até o horário estipulado (14h13min).