Concorrência Pública Eletrônica para fins de contratação de empresa para prestação de serviços, por empreitada global, do tipo menor preço, para execução de obra de substituição de janelas do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa...
009/2024
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Carolina Zaparolli
Autoridade Competente:
Antuir Ricardo Pansera
Apoio:
Marcia Adriana Benetti
Origem dos Recursos:
Outros
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
13/06/2024 às 16:42
Inicio das Propostas
14/06/2024 às 12:00
Limite p/ Impugnações
05/07/2024 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
05/07/2024 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
09/07/2024 às 11:59
Abertura das Propostas
09/07/2024 às 12:00
Documentos
CPE 009-24 - Substituição de janelas Santa Teresinha - CORRETO.pdf
Tipo: Edital
13/06/2024-10:54:13
CPE 009-24 - Documentos fase preparatória.PDF
Tipo: Outros documentos
13/06/2024-13:43:23
CPE 009-24 - Documentos técnicos completo.pdf
Tipo: Outros documentos
13/06/2024-13:43:37
CPE 009-24 - CFF.pdf
Tipo: Cronograma
13/06/2024-13:43:56
CPE 009-24 - Composição BDI.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
13/06/2024-13:44:09
CPE 009-24 - Composição Encargos Sociais.pdf
Tipo: Detalhamento encargos sociais
13/06/2024-13:44:21
CPE 009-24 - Arquivo.pdf
Tipo: Orçamento-base
13/06/2024-13:44:33
CPE 009-24 - PO.pdf
Tipo: Orçamento-base
13/06/2024-13:44:48
CPE 009-24 - Informação Engenharia tipo da obra.PDF
Tipo: Outros documentos
13/06/2024-13:45:04
CPE 009-24 - Memorial.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
13/06/2024-13:45:16
CPE 009-24 - Projeto.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
13/06/2024-13:45:32
CPE 010-24 - Informação Engenharia Built.pdf
Tipo: Outros documentos
09/07/2024-13:59:01
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Contratação de empresa para prestação de serviços, por empreitada global, do tipo menor preço, para ...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 327.084,84
Melhor lance
R$ 282.800,00
Unidade:
SVÇ
15/07/2024
15/07/2024 10:37:49 | Sistema
O item 0001 foi homologado por Antuir Ricardo Pansera.
15/07/2024 10:37:44 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por Antuir Ricardo Pansera.
09/07/2024
09/07/2024 17:14:13 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
09/07/2024 17:14:12 | Agente de Contratação
O processo será encaminhado para a Autoridade Competente que, decorrido o prazo legal pertinente dará andamento ao processo. Agradecemos a presença de todos.
09/07/2024 17:13:38 | Agente de Contratação
Senhores licitantes! Considerando que o prazo decorreu sem nenhuma manifestação informamos que será dado prosseguimento ao certame.
09/07/2024 17:03:08 | Agente de Contratação
O prazo de intenção recursal contra proposta e habilitação encontra-se aberto.
09/07/2024 17:02:48 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 09/07/2024 às 14:12.
09/07/2024 17:02:42 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
09/07/2024 17:02:27 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA BUILT LTDA.
09/07/2024 17:02:22 | Agente de Contratação
Desta forma, informamos que a arrematante CONSTRUTORA BUILT LTDA - ME se encontra habilitada, estando apta a arrematar o objeto ora licitado, sendo a vencedora do certame.
09/07/2024 17:01:41 | Agente de Contratação
Da mesma forma, em relação aos demais documentos de habilitação informamos que todos encontram-se em conformidade com o exigido pelo instrumento convocatório.
09/07/2024 17:00:55 | Agente de Contratação
Em análise ao parecer técnico emitido pelo Setor de Engenharia através do memorando nº 032/2024 anexo ao sistema constata-se que referente aos documentos técnicos e proposta a empresa se encontra em conformidade com o exigido pelo Edital.
09/07/2024 17:00:03 | Agente de Contratação
Boa tarde senhores licitantes! Conforme aprazado daremos prosseguimento ao certame com o resultado de julgamento dos documentos de habilitação da arrematante.
09/07/2024 16:59:01 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CPE 010-24 - Informação Engenharia Built.pdf) em 09/07/2024 às 13:59.
09/07/2024 14:19:10 | Agente de Contratação
Reiterando, a sessão será retomada a partir das 14h para resultado de julgamento da habilitação após análise dos documentos enviados. Pedimos a gentileza de que as empresas se façam presentes no horário aprazado para acompanhamento do certame.
09/07/2024 14:03:00 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/07/2024 13:29:52 | Agente de Contratação
O prazo de diligência permanecerá aberto até o horário previsto anteriormente, caso a empresa ache necessário a complementação de sua documentação.
09/07/2024 13:29:05 | Agente de Contratação
Reiterando, a sessão será retomada a partir das 14h para resultado de julgamento da habilitação após análise dos documentos enviados. Pedimos a gentileza de que as empresas se façam presentes no horário aprazado para acompanhamento do certame.
09/07/2024 13:28:11 | Agente de Contratação
Senhores licitantes! Considerando que a empresa já encaminhou a documentação, informamos que os mesmos serão repassados ao setor técnico para análise dos documentos técnicos e os demais documentos serão analisados quanto à sua conformidade. Desta forma, informamos que a sessão será retomada a partir das 14h para resultado da habilitação e prosseguimento do certame.
09/07/2024 13:22:08 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/07/2024 12:54:08 | Agente de Contratação
Caso seja necessária a prorrogação de prazo prevista no item 7.3.1, inciso I, deverá ser feita solicitação via chat até as 11h25min, pois o expediente desta repartição pela parte da manhã se encerra às 11h30min.
09/07/2024 12:53:21 | Agente de Contratação
A proposta deverá conter planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, composição de BDI e encargos sociais, conforme item 7.4 do edital.
09/07/2024 12:52:32 | Agente de Contratação
Caso seja enquadrada na condição de ME/EPP a declaração de enquadramento deverá ser devidamente assinada por contador com identificação CRC do mesmo.
09/07/2024 12:51:55 | Agente de Contratação
Atenção CONSTRUTORA BUILT LTDA - ME, pedimos atenção quanto aos documentos encaminhados, todos deverão estar em conformidade com o exigido pelo item 7 do Edital.
09/07/2024 12:51:10 | Sistema
Motivo: Licitante! Solicitamos o envio dos seguintes documentos: - Proposta física readequada ao último valor ofertado para o item, incluindo planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, composição do BDI e composição dos encargos sociais atualizados; - Documentos de habilitação do item 7.4.1 – habilitação jurídica; - Documentos de habilitação do item 7.4.2 – regularidade fiscal, social e trabalhista, incluindo declaração de ME/EPP se for o caso - Documentos de habilitação do item 7.4.3 – qualificação econômico-financeira e as declarações - Documentos de habilitação do item 7.4.4 – qualificação técnico-profissional e técnico-operacional.
09/07/2024 12:51:10 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:53 do dia 09/07/2024.
09/07/2024 12:50:39 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, conforme item 7.3 do Edital, será aberta a diligência de 2 horas para envio da proposta e documentos de habilitação.
09/07/2024 12:39:19 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 09/07/2024 às 09:49.
09/07/2024 12:39:09 | Agente de Contratação
Será aberta a primeira fase de intenção recursal, referente APENAS ao valor ofertado. A fase de intenção recursal contra documentos (proposta e habilitação) será em momento posterior, após o resultado de julgamento dos documentos encaminhados via diligência.
09/07/2024 12:38:11 | Sistema
O prazo de negociação foi encerrado pelo agente de contratação.
09/07/2024 12:37:55 | Agente de Contratação
Senhores licitantes! Considerando que a arrematante encaminhou um valor negociado, informamos que a fase de negociação será encerrada.
09/07/2024 12:36:49 | Sistema
O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 282.800,00.
09/07/2024 12:33:52 | Agente de Contratação
O prazo de negociação encontra-se aberto. Atenção CONSTRUTORA BUILT LTDA - ME, caso seja possível, manifeste-se via chat sobre a possibilidade de negociação a fim de darmos prosseguimento ao certame.
09/07/2024 12:33:11 | Sistema
A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 09/07/2024 às 11:34.
09/07/2024 12:32:55 | Sistema
Iniciada a fase de negociação.
09/07/2024 12:32:55 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA BUILT LTDA - ME com lance de R$ 282.900,00.
09/07/2024 12:32:25 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
09/07/2024 12:06:09 | Agente de Contratação
Lembrando que valores abaixo dos 75 do estimado pela Administração deverão comprovar sua exequibilidade, devendo a justificativa ser aceita pelo setor técnico (setor de engenharia).
09/07/2024 12:05:27 | Agente de Contratação
O item encontra-se aberto para disputa, ofertem seus melhores lances considerando os percentuais previstos em lei, conforme mencionado anteriormente no chat.
09/07/2024 12:05:00 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
09/07/2024 12:05:00 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
09/07/2024 12:04:09 | Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
09/07/2024 12:04:09 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
09/07/2024 12:04:09 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
09/07/2024 12:04:09 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
09/07/2024 12:03:31 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
09/07/2024 12:03:30 | Agente de Contratação
Passaremos à abertura do item.
09/07/2024 12:03:23 | Agente de Contratação
O prazo de manifestação recursal quanto aos documentos de proposta readequada e habilitação se dará após a declaração do arrematante, na segunda fase de intenção de recursos.
09/07/2024 12:03:15 | Agente de Contratação
Quanto as fases de intenção de recurso, informamos que o primeiro prazo para intenção de recurso se dará após a fase de lances e negociação, correspondente apenas ao preço ofertado.
09/07/2024 12:03:03 | Agente de Contratação
Sendo assim, pedimos a gentileza de que atentem para os valores ofertados, a fim de dar celeridade ao processo licitatório em questão e evitar possíveis penalidades aos licitantes.