Concorrência Pública Eletrônica para fins de contratação de empresa para prestação de serviços, por empreitada global para construção de 04 (quatro) quadras esportivas.
005/2024
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Carolina Zaparolli
Autoridade Competente:
Antuir Ricardo Pansera
Apoio:
Marcia Adriana Benetti
Origem dos Recursos:
Voluntária
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
01/04/2024 às 17:56
Inicio das Propostas
02/04/2024 às 12:00
Limite p/ Impugnações
08/05/2024 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
08/05/2024 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
10/05/2024 às 11:59
Abertura das Propostas
10/05/2024 às 12:00
Documentos
CPE 005-24 - Construção de quadras poliesportivas - CORRETO.pdf
Tipo: Edital
25/03/2024-11:02:27
CPE 005-24 - Construção de quadras poliesportivas - CORRETO - PRIMEIRA RETIFICAÇÃO.pdf
Tipo: Edital
01/04/2024-14:55:53
CPE 005-24 - Documentos Fase Preparatória.pdf
Tipo: Outros documentos
25/03/2024-14:22:46
CPE 005-24 - CFF.pdf
Tipo: Cronograma
25/03/2024-14:23:29
CPE 005-24 - ART.pdf
Tipo: Outros documentos
25/03/2024-14:23:47
CPE 005-24 - Composição BDI.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
25/03/2024-14:24:04
CPE 005-24 - Composição Encargos Sociais.pdf
Tipo: Detalhamento encargos sociais
25/03/2024-14:24:34
CPE 005-24 - Composição.pdf
Tipo: Outros documentos
25/03/2024-14:25:24
CPE 005-24 - Contrato Repasse.pdf
Tipo: Outros documentos
25/03/2024-14:25:41
CPE 005-24 - Informação Obra Especial.pdf
Tipo: Outros documentos
25/03/2024-14:26:05
CPE 005-24 - Memorial quadras de areia.PDF
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
25/03/2024-14:26:33
CPE 005-24 - Memorial quadras poliesportivas.PDF
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
25/03/2024-14:26:50
CPE 005-24 - PO.pdf
Tipo: Orçamento-base
25/03/2024-14:27:10
CPE 005-24 - Projeto.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
25/03/2024-14:27:28
Ata e Comunicado Retificação CPE 005-24.pdf
Tipo: Aviso de alteração do Edital/Errata
01/04/2024-14:56:59
CPE 005-24 - Parecer Engenharia M&C.pdf
Tipo: Outros documentos
10/05/2024-14:36:27
CPE 005-24 - Parecer Engenharia M&C.pdf
Tipo: Outros documentos
10/05/2024-14:36:32
CPE 005-24 - Encaminhamento e parecer recurso Zelar.PDF
Tipo: Outros documentos
23/05/2024-08:25:17
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Contratação de empresa do ramo pertinente pelo regime de empreitada global (material e mão de obra),...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 459.280,29
Melhor lance
R$ 388.000,00
Unidade:
SVÇ
23/05/2024
23/05/2024 12:00:56 | Sistema
O item 0001 foi homologado por Antuir Ricardo Pansera.
23/05/2024 12:00:51 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por Antuir Ricardo Pansera.
23/05/2024 12:00:39 | Autoridade Competente
Tendo em vista que o prazo de apresentação das razões e contrarrazões recursais restou encerrado sem envio dos documentos e de acordo com o Parecer Jurídico de análise as alegações apresentadas, anexo ao sistema, informamos que a decisão inicial de habilitação será mantida, passando-se à adjudicação e homologação do certame.
23/05/2024 11:25:17 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (CPE 005-24 - Encaminhamento e parecer recurso Zelar.PDF) em 23/05/2024 às 08:25.
23/05/2024 11:24:08 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
10/05/2024
10/05/2024 17:49:35 | Agente de Contratação
Os prazos de razão e contrarrazão estão definidos, decorrido o prazo o recurso será encaminhado ao Setor Jurídico para análise e a sessão será retomada dia 23/05/2024 às 09h para resultado do recurso.
10/05/2024 17:48:58 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 15/05/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 20/05/2024 às 23:59.
10/05/2024 17:41:28 | Sistema
Intenção: * CARTÃO CNPJ com emissão superior a 60 dias. * Validade do contrato de prestação de serviços de responsabilidade técnica INDETERMINADO, em desacordo com o Código Civil Lei n.º 10.406/2002, art. 598.
10/05/2024 17:41:28 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
10/05/2024 17:38:13 | Sistema
O fornecedor ZELAR CONSTRUTORA LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
10/05/2024 17:37:31 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 10/05/2024 às 14:47.
10/05/2024 17:37:25 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
10/05/2024 17:37:19 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor M & C INCORPORADORA LTDA.
10/05/2024 17:37:13 | Sistema
Motivo: Licitante já encaminhou os documentos.
10/05/2024 17:37:13 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor M & C INCORPORADORA LTDA no item 0001.
10/05/2024 17:36:32 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CPE 005-24 - Parecer Engenharia M&C.pdf) em 10/05/2024 às 14:36.
10/05/2024 17:36:27 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CPE 005-24 - Parecer Engenharia M&C.pdf) em 10/05/2024 às 14:36.
10/05/2024 17:35:54 | Agente de Contratação
Em análise aos documentos apresentados e conforme Parecer do Setor de Engenharia emitido através do memorando nº 025/2024 que será anexado ao sistema verifica-se que a empresa encontra-se apta e em conformidade com o exigido pelo Edital, sendo declarada a arrematante do certame.
10/05/2024 17:32:05 | Agente de Contratação
Senhores licitantes! Conforme aprazado, daremos prosseguimento ao certame.
10/05/2024 16:41:02 | Agente de Contratação
Considerando o atendimento da diligência informamos que iremos analisar os documentos e repassar ao setor de engenharia para análise dos documentos técnicos. Retornaremos com o resultado às 14h30min.
10/05/2024 16:39:12 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/05/2024 16:12:59 | Agente de Contratação
Atenção para as declarações: A declaração de ME/EPP deve ser assinada por contador e deverão ser encaminhadas todas as declarações previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 7.4.3
10/05/2024 16:11:55 | Sistema
Motivo: Licitante! Solicitamos o envio dos seguintes documentos: - Proposta física readequada ao último valor ofertado para o item, incluindo planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro atualizados; - Documentos de habilitação do item 7.4.1 – habilitação jurídica; - Documentos de habilitação do item 7.4.2 – regularidade fiscal, social e trabalhista, incluindo declaração de ME/EPP se for o caso - Documentos de habilitação do item 7.4.3 – qualificação econômico-financeira e as declarações - Documentos de habilitação do item 7.4.4 – qualificação técnico-profissional e técnico-operacional.
10/05/2024 16:11:55 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:13 do dia 10/05/2024.
10/05/2024 16:11:35 | Agente de Contratação
Iremos abrir a diligência para envio da proposta readequada (incluindo cronograma e planilha atualizados) e dos documentos de habilitação previstos nos itens 7.4.1,7.4.2,7.4.3 e 7.4.4.
10/05/2024 16:00:20 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 10/05/2024 às 13:10.
10/05/2024 16:00:16 | Agente de Contratação
Boa tarde senhores licitantes! Conforme aprazado daremos prosseguimento ao certame.
10/05/2024 14:23:23 | Agente de Contratação
Pedimos a gentileza de que providencie a documentação para dar celeridade ao processo quando aberta a diligência.
10/05/2024 14:22:54 | Agente de Contratação
Ok M C INCORPORADORA LTDA, como dito anteriormente, considerando que o expediente pela manhã desta repartição se encerra às 11h30min, informamos que os trabalhos serão retomados a partir das 13h, quando será aberta a diligência prevista.
10/05/2024 14:22:13 | F. M & C INCORPORADORA LTDA
Negociação Item 0001: como nao consegui contato, considere esse meu melhor lance. R$ 388.000,00
10/05/2024 14:18:21 | Agente de Contratação
Informamos também que o prazo de negociação permanecerá aberto pelo prazo estipulado incialmente.
10/05/2024 14:17:52 | Agente de Contratação
Senhores licitantes! Considerando que o expediente pela manhã desta repartição se encerra às 11h30min, informamos que os trabalhos serão retomados a partir das 13h, quando será aberta a diligência prevista.
10/05/2024 12:40:20 | Agente de Contratação
Sim, ficamos no aguardo.
10/05/2024 12:40:07 | F. M & C INCORPORADORA LTDA
Negociação Item 0001: Peço que aguardem, estou vendo com o responsável pelas obras, estou tentando entrar em contato com ele
10/05/2024 12:38:35 | Agente de Contratação
Atenção M C INCORPORADORA LTDA - ME, pedimos a gentileza de que caso seja possível se manifeste via chat sobre a possibilidade de negociação, assim poderemos dar continuidade ao certame.
10/05/2024 12:36:42 | Agente de Contratação
Encontra-se aberta a fase de negociação.
10/05/2024 12:36:32 | Sistema
A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 10/05/2024 às 11:38.
10/05/2024 12:36:17 | Sistema
Iniciada a fase de negociação.
10/05/2024 12:36:17 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante M & C INCORPORADORA LTDA - ME com lance de R$ 388.000,00.
10/05/2024 12:35:49 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
10/05/2024 12:02:39 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
10/05/2024 12:02:39 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
10/05/2024 12:02:33 | Agente de Contratação
O item encontra-se aberto para disputa.
10/05/2024 12:02:20 | Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
10/05/2024 12:02:20 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
10/05/2024 12:02:20 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
10/05/2024 12:02:20 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
10/05/2024 12:01:51 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
10/05/2024 12:01:49 | Agente de Contratação
Quanto as fases de intenção de recurso, informamos que o primeiro prazo para intenção de recurso se dará após a fase de lances e negociação, correspondente apenas ao preço ofertado. O prazo de manifestação recursal quanto aos documentos de proposta readequada e habilitação se dará após a declaração do arrematante, na segunda fase de intenção de recursos. Passaremos à abertura do item.
10/05/2024 12:01:39 | Agente de Contratação
Sendo assim, pedimos a gentileza de que atentem para os valores ofertados, a fim de dar celeridade ao processo licitatório em questão e evitar possíveis penalidades aos licitantes.