Contratação de empresa especializada, sob o Regime de Execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, compreendendo mão de obra e materiais, visando a construção de 25 (vinte e cinco) Unidades Habitacionais no Município de Ronda Alta/RS, com recursos...
4/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
BRUNA TROMBETTA
Autoridade Competente:
Marcos Miguel Beux
Apoio:
LETÍCIA RODRIGUES PLETSCH, Loridane Angela Scaravelli, Mateus Paulo Cenci Lazzaretti, TAMARA LUCIA MORO
Origem dos Recursos:
Outros
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
27/08/2025 às 12:44
Inicio das Propostas
29/08/2025 às 11:30
Limite p/ Impugnações
04/10/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
04/10/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
08/10/2025 às 11:29
Abertura das Propostas
08/10/2025 às 11:30
Documentos
Edital CONCORRÊNCIA.pdf
Tipo: Edital
27/08/2025-09:44:08
CCE1_4_2025_1CRN.pdf
Tipo: Cronograma
27/08/2025-09:35
CCE1_4_2025_2DBD.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
27/08/2025-09:35
CCE1_4_2025_3DES.pdf
Tipo: Detalhamento encargos sociais
27/08/2025-09:35
CCE1_4_2025_4OCB.pdf
Tipo: Orçamento-base
27/08/2025-09:35
CCE1_4_2025_6PBT.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
27/08/2025-09:35
Julgamento da Impugnação - ATA Julgamento Pedido Impugnação 001.pdf
Tipo: Documento Anexo
03/10/2025-19:42:06
parecer contábil.pdf
Tipo: Outros documentos
08/10/2025-13:52:14
pedido engenharia.pdf
Tipo: Outros documentos
20/10/2025-13:41:59
CONSTRUTORA ARAÚJO LTDA-ME - comprovação de exequibilidade.pdf
Tipo: Outros documentos
23/10/2025-15:39:43
parecer engenharia exequibilidade.pdf
Tipo: Outros documentos
30/10/2025-10:27:59
parecer atestado de capacidade técnica.pdf
Tipo: Outros documentos
30/10/2025-10:28:16
Julgamento C.A.B. CONSTRUÇÕES.pdf
Tipo: Outros documentos
30/10/2025-12:07:28
Julgamento ALFREDI JOSE GALLI LTDA.pdf
Tipo: Outros documentos
30/10/2025-12:07:39
TERMO DE ADJUDICAÇÃO.pdf
Tipo: Outros documentos
31/03/2026-14:39:47
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO.pdf
Tipo: Outros documentos
31/03/2026-14:40:07
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - Impugnacao_Edital_CCE_04_2025[1] e anexos.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Recurso lote 0001 - C.A.B. CONSTRUCOES LTDA
Tipo: Documento Anexo
Recurso lote 0001 - ALFREDI JOSE GALLI - LTDA
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do lote 0001 - CONSTRUTORA ARAUJO LTDA
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do lote 0001 - CONSTRUTORA ARAUJO LTDA
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - LOTE 1
31/03/2026
31/03/2026 17:40:07 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (TERMO DE HOMOLOGAÇÃO.pdf) em 31/03/2026 às 14:40.
31/03/2026 17:39:47 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (TERMO DE ADJUDICAÇÃO.pdf) em 31/03/2026 às 14:39.
30/10/2025
30/10/2025 16:28:26 | Sistema
O lote 0001 foi homologado por Marcos Miguel Beux.
30/10/2025 16:28:21 | Sistema
O lote 0001 foi adjudicado por Marcos Miguel Beux.
30/10/2025 15:20:33 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
30/10/2025 15:19:25 | Sistema
Justificativa: Conforme ata de julgamento anexa ao processo.
30/10/2025 15:19:25 | Sistema
Marcos Miguel Beux decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por ALFREDI JOSE GALLI - LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
30/10/2025 15:19:18 | Sistema
Justificativa: Conforme ata de julgamento anexa ao processo.
30/10/2025 15:19:18 | Sistema
Marcos Miguel Beux decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por C.A.B. CONSTRUCOES LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
30/10/2025 15:07:39 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Julgamento ALFREDI JOSE GALLI LTDA.pdf) em 30/10/2025 às 12:07.
30/10/2025 15:07:28 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Julgamento C.A.B. CONSTRUÇÕES.pdf) em 30/10/2025 às 12:07.
30/10/2025 15:02:21 | Sistema
Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
30/10/2025 13:28:16 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (parecer atestado de capacidade técnica.pdf) em 30/10/2025 às 10:28.
30/10/2025 13:27:59 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (parecer engenharia exequibilidade.pdf) em 30/10/2025 às 10:27.
23/10/2025
23/10/2025 18:41:25 | Agente de Contratação
Foram anexados os documentos recebidos, os quais serão agora analisados pelo setor de engenharia.
23/10/2025 18:39:43 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CONSTRUTORA ARAÚJO LTDA-ME - comprovação de exequibilidade.pdf) em 23/10/2025 às 15:39.
20/10/2025
20/10/2025 16:52:10 | Agente de Contratação
Conforme solicitação do Setor de Engenharia, anexada ao processo, fica aberto o prazo para envio da documentação requerida até o dia 23/10/2025, às 15h. Solicitamos que os documentos sejam encaminhados por e-mail, para licitacao@rondaalta.rs.gov.br, tendo em vista que não foi possível abrir diligência no portal. Todos os documentos recebidos serão posteriormente anexados ao portal, para conhecimento de todos, juntamente com o parecer da Engenharia e o julgamento dos recursos.
20/10/2025 16:41:59 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (pedido engenharia.pdf) em 20/10/2025 às 13:41.
16/10/2025
16/10/2025 20:52:48 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA ARAUJO LTDA - ME enviou contrarrazão para o lote 0001.
16/10/2025 20:51:57 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA ARAUJO LTDA - ME enviou contrarrazão para o lote 0001.
13/10/2025
13/10/2025 23:35:35 | Sistema
O fornecedor ALFREDI JOSE GALLI - LTDA - EPP/SS enviou recurso para o lote 0001.
12/10/2025
12/10/2025 17:30:25 | Sistema
O fornecedor C.A.B. CONSTRUCOES LTDA - ME enviou recurso para o lote 0001.
08/10/2025
08/10/2025 17:39:11 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 13/10/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 16/10/2025 às 23:59.
08/10/2025 17:38:49 | Agente de Contratação
Após a diligência realizada, constatou-se que ambas as empresas que apresentaram intenção de recurso possuem o direito de interpor seus recursos, sendo garantido, posteriormente, à empresa declarada vencedora, o direito de apresentar suas contrarrazões. Dessa forma, declaram-se abertos os prazos para a apresentação dos recursos e das respectivas contrarrazões.
08/10/2025 17:09:43 | Sistema
O fornecedor ALFREDI JOSE GALLI - LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
08/10/2025 17:03:40 | Agente de Contratação
Está aberta a fase de intenção de recursos quanto a habilitação.
08/10/2025 17:02:53 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 08/10/2025 às 14:12.
08/10/2025 17:02:44 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
08/10/2025 17:02:22 | Agente de Contratação
A empresa que declarou intenção de recurso limitou-se a solicitar a análise da documentação técnica. Contudo, tal documentação já foi devidamente analisada e encontra-se disponível a todos os participantes do certame.
08/10/2025 17:01:33 | Agente de Contratação
Com relação às intenções de recurso, bem como àquela já recebida, informamos que, conforme o Acórdão nº 2180/2023 do Tribunal de Contas da União, é necessário que as manifestações de intenção de recurso indiquem, de forma específica, quais preceitos legais ou regras do edital teriam sido efetivamente infringidos.
08/10/2025 17:01:28 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA ARAUJO LTDA.
08/10/2025 16:52:14 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (parecer contábil.pdf) em 08/10/2025 às 13:52.
08/10/2025 16:36:28 | Agente de Contratação
Está aberta a primeira fase de intenção de recurso quanto a proposta.
08/10/2025 16:35:51 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 08/10/2025 às 13:45.
08/10/2025 16:34:46 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA ARAUJO LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
08/10/2025 16:34:31 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
08/10/2025 16:24:49 | Sistema
O fornecedor C.A.B. CONSTRUCOES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
08/10/2025 14:07:28 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
08/10/2025 14:06:33 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
08/10/2025 12:07:00 | F. CONSTRUTORA ARAUJO LTDA
Negociação Item 0001: Bom dia, já estamos no nosso melhor lance, não sendo possível ofertar menor valor.
08/10/2025 12:03:34 | Agente de Contratação
Lembrando que a proposta readequada também deve ser preenchida no sistema.
08/10/2025 12:03:20 | Agente de Contratação
Lembrando que a empresa precisa apresentar além da proposta readequada, a planilha orçamentária atualizada, cronograma físico financeiro atualizado, BDI e encargos socias.
08/10/2025 12:02:59 | Agente de Contratação
Está aberto o prazo para a empresa anexar os documentos e envio da proposta readequada com os documentos que a compõe.
08/10/2025 12:02:20 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 08/10/2025.
08/10/2025 12:02:09 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 08/10/2025.
08/10/2025 12:01:56 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 13:30 do dia 08/10/2025.
08/10/2025 11:59:30 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA ARAUJO LTDA - ME com lance de R$ 2.189.000,00.
08/10/2025 11:59:11 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado.
08/10/2025 11:58:24 | Sistema
O pedido de cancelamento do lance de R$ 2.200.000,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
08/10/2025 11:58:14 | Sistema
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 2.200.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.