O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para a EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS COM BLOCOS DE CONCRETO intertravados no bairro Contestado, em Rolante/RS, totalizando uma área de 5.899,70m² (cinco mil oitocentos e noventa e...
9/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Rodrigo da Silva
Autoridade Competente:
Alceu Trevizani da Rosa
Apoio:
Lisia Cristina Petry, Lucimar Tiago da Silva, Túlio Marcos Hammerschmitt
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
06/10/2025 às 14:56
Inicio das Propostas
06/10/2025 às 16:30
Limite p/ Impugnações
18/10/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
18/10/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
22/10/2025 às 11:59
Abertura das Propostas
22/10/2025 às 12:00
Documentos
EDITAL20259.pdf
Tipo: Edital
24/09/2025-13:47
Demais documentos.zip
Tipo: Edital
24/09/2025-13:52:37
02_PLANILHA_MULTIPLA - PASSEIOS PÚBLICOS CONTESTADO.xlsm
Tipo: Edital
24/09/2025-13:52:46
Referência 05-2025.xlsm
Tipo: Edital
24/09/2025-13:52:53
Concorrência 009-2025 - Passeio Público Contestado com alteração de data - consolidado.pdf
Tipo: Edital
25/09/2025-10:39:47
Concorrência 009-2025 - Passeio Público Contestado com alteração de data - consolidado II.pdf
Tipo: Edital
06/10/2025-11:54:25
ORÇAMENTO_COMPOSIÇÕES.pdf
Tipo: Outros documentos
01/10/2025-10:52:59
Julgamento da Impugnação - Parecer Jurídico nº 166-2025 - Análise e Manifestação sobre Qualificação Técnica - Atestadp Capacidade Operacional.pdf
Tipo: Documento Anexo
08/10/2025-19:07:16
Parecer Contábil - PE 09-2025 - BK.pdf
Tipo: Outros documentos
04/11/2025-13:58:44
Parecer Técnico - CE 09-2025 - BK.pdf
Tipo: Outros documentos
04/11/2025-13:59:04
Parecer Técnico - CE 09-2025 - BK.pdf
Tipo: Outros documentos
04/11/2025-13:59:08
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - 279 - Ofício Impugnação CE 09 2025 PM Rolante.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS EM BLOCOS DE CONCRETO INTERT...
Quantidade:
1,00
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 559.088,84
Melhor lance:
R$ 475.225,00
Unidade:
UN
04/11/2025
04/11/2025 18:40:50 | Sistema
O Item 0001 foi homologado por Alceu Trevizani da Rosa.
04/11/2025 18:40:45 | Sistema
O Item 0001 foi adjudicado por Alceu Trevizani da Rosa.
04/11/2025 17:31:46 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
04/11/2025 17:31:41 | Agente de Contratação
Sem manifestações registradas, encaminhamos para autoridade competente prover prosseguimento legal.
04/11/2025 17:14:29 | Agente de Contratação
Aberto prazo para manifestação de intenção de recursos.
04/11/2025 17:14:11 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 04/11/2025 às 14:30.
04/11/2025 17:13:51 | Agente de Contratação
Após análise da documentação apresentada e pareceres técnico e contábil acostados, a empresa resta Habilitada.
04/11/2025 17:13:25 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
04/11/2025 17:13:22 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor TERRAPLENAGEM BK LTDA.
04/11/2025 17:02:47 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 04/11/2025 às 14:12.
04/11/2025 17:02:37 | Sistema
O fornecedor TERRAPLENAGEM BK LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
04/11/2025 17:01:31 | Agente de Contratação
Boa tarde! Daremos prosseguimento a sessão.
04/11/2025 16:59:08 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer Técnico - CE 09-2025 - BK.pdf) em 04/11/2025 às 13:59.
04/11/2025 16:59:04 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer Técnico - CE 09-2025 - BK.pdf) em 04/11/2025 às 13:59.
04/11/2025 16:58:44 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer Contábil - PE 09-2025 - BK.pdf) em 04/11/2025 às 13:58.
03/11/2025
03/11/2025 14:43:26 | Agente de Contratação
Bom dia! Retomaremos a sessão pública amanhã, 04/11/2025 às 14:00h, para prosseguimento da fase de habilitação.
30/10/2025
30/10/2025 14:03:50 | Agente de Contratação
Passaremos a análise, solicitando pareceres técnico e contábil. Após, informaremos a data de continuidade desta sessão pública.
30/10/2025 11:31:50 | Agente de Contratação
Bom dia! Recebido.
30/10/2025 11:18:06 | F. TERRAPLENAGEM BK LTDA
Documentação Item 0001: Bom dia, segue Proposta Atualizada e Documentos de Habilitação. Estamos à disposição, se necessária, alguma diligência.
30/10/2025 11:16:28 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/10/2025
29/10/2025 16:43:22 | Agente de Contratação
Após a Inabilitação da empresa CONSTRUTORA DEMARCHI E MATOS LTDA, solicitamos o envio de documentação/proposta readequada pela empresa TERRAPLENAGEM BK LTDA. Prazo de envio é até às 14:00 do dia 30/10/2025. Pedimos atenção ao prazo!
29/10/2025 16:41:51 | Sistema
Motivo: Nos termos do item 5.1.1, concede-se o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a empresa ora 1ª Classificada enviar a proposta readequada, juntamente com as Planilha Orçamentária de custos unitários, cronograma físico/financeiro, discriminação de BDI e encargos sociais, bem como todos os documentos de habilitação previstos no item 6. HABILITAÇÃO. Informar o valor referente a material e mão-de-obra.
29/10/2025 16:41:51 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 30/10/2025.
29/10/2025 15:00:03 | Sistema
O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
29/10/2025 14:35:17 | Agente de Contratação
Pedimos atenção dos participantes ao prazo.
29/10/2025 14:34:02 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor TAIS POTRICH ENGENHARIA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 29/10/2025 às 11:55, encerrando às 12:00:00.
29/10/2025 14:32:03 | Sistema
Para o item 0001, o fornecedor TAIS POTRICH ENGENHARIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
29/10/2025 14:32:03 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante TERRAPLENAGEM BK LTDA com lance de R$ 475.225,00.
29/10/2025 14:32:03 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA DEMARCHI E MATOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
29/10/2025 14:32:03 | Sistema
Motivo: A empresa não enviou nenhum dos documentos solicitados.
29/10/2025 14:32:03 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA DEMARCHI E MATOS LTDA foi desclassificado no processo.
29/10/2025 14:31:41 | Agente de Contratação
Bom dia! Prosseguimos com a sessão.
28/10/2025
28/10/2025 14:05:32 | Agente de Contratação
Bom dia! Não tendo sido enviada a documentação, prosseguiremos amanhã, dia 29/10/2025, às 11h30min com a sessão pública.
27/10/2025
27/10/2025 13:34:47 | Agente de Contratação
Após a Inabilitação da empresa LUMA, solicitamos o envio de documentação/proposta readequada pela empresa CONSTRUTORA DEMARCHI E MATOS LTDA. Prazo de envio é até às 11:00 do dia 28/10/2025. Pedimos atenção ao prazo!
27/10/2025 13:31:52 | Sistema
Motivo: Nos termos do item 5.1.1, concede-se o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a empresa ora 1ª Classificada enviar a proposta readequada, juntamente com as Planilha Orçamentária de custos unitários, cronograma físico/financeiro, discriminação de BDI e encargos sociais, bem como todos os documentos de habilitação previstos no item 6. HABILITAÇÃO. Informar o valor referente a material e mão-de-obra.
27/10/2025 13:31:52 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 28/10/2025.
27/10/2025 13:31:22 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA DEMARCHI E MATOS LTDA com lance de R$ 474.000,00.
27/10/2025 13:31:22 | Sistema
O fornecedor LUMA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
27/10/2025 13:31:22 | Sistema
Motivo: A empresa não enviou nenhum dos documentos solicitados.
27/10/2025 13:31:22 | Sistema
O fornecedor LUMA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA foi desclassificado no processo.
27/10/2025 13:30:11 | Agente de Contratação
Bom dia! Retomamos a sessão. A empresa F. Luma não remeteu os documentos solicitados.
24/10/2025
24/10/2025 13:10:53 | Agente de Contratação
Bom dia! Não tendo sido enviada a documentação, prosseguiremos na segunda-feira, dia 27/10/2025, às 10h30min com a sessão pública.
23/10/2025
23/10/2025 12:10:38 | Agente de Contratação
Bom dia! Pedido de prorrogação deferido. Atenção ao novo prazo final: 10:00 do dia 24/10/2025.
23/10/2025 12:09:40 | Sistema
Motivo: Pedido de prazo concedido conforme requisição da empresa, nos termos do item 5.1.1 do Edital.
23/10/2025 12:09:40 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 24/10/2025.
23/10/2025 11:39:27 | F. LUMA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA
Documentação Item 0001: Bom dia. Solicitamos a prorrogação de prazo para inserir as planilhas e demais documentos.
22/10/2025
22/10/2025 12:35:24 | Agente de Contratação
Aguardamos o envio da documentação. Pedimos atenção ao prazo!
22/10/2025 12:34:50 | Sistema
Motivo: Nos termos do item 5.1.1, concede-se o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a empresa ora 1ª Classificada enviar a proposta readequada, juntamente com as Planilha Orçamentária de custos unitários, cronograma físico/financeiro, discriminação de BDI e encargos sociais, bem como todos os documentos de habilitação previstos no item 6. HABILITAÇÃO. Discriminar valor total de material e mão-de-obra.
22/10/2025 12:34:50 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 23/10/2025.
22/10/2025 12:28:18 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante LUMA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA - ME com lance de R$ 470.000,00.