O objeto da presente licitação é a EMPREITADA GLOBAL, com fornecimento de material e mão de obra, para execução de CERCAMENTO na Unidade Básica de Saúde Canto dos Cardoso, na estrada Canto dos Cardoso, coordenadas -29° 41`18.28"S 50°38`16.66"O e...
8/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Rodrigo da Silva
Autoridade Competente:
Alceu Trevizani da Rosa
Apoio:
Lisia Cristina Petry, Lucimar Tiago da Silva, Túlio Marcos Hammerschmitt
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
18/09/2025 às 14:11
Inicio das Propostas
18/09/2025 às 14:30
Limite p/ Impugnações
30/09/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
30/09/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
02/10/2025 às 11:59
Abertura das Propostas
02/10/2025 às 12:00
Documentos
EDITAL20258.pdf
Tipo: Edital
18/09/2025-08:54
PO, Cronograma, Memorial, Projetos.zip
Tipo: Edital
18/09/2025-09:08:26
02_PLANILHA_MULTIPLA_POSTO DE SAÚDE CANTO DOS CARDOSO - CERCAMENTO + POSTO DE SAÚDE CENTRO - PINTURA EXTERNA.xlsm
Tipo: Outros documentos
18/09/2025-11:10:29
Referência 05-2025.xlsm
Tipo: Outros documentos
18/09/2025-11:10:44
LICITAÇÃO - HABILITAÇÃO POSTO DE SAUDE DO CENTRO E CANTO DOS CARDOSO.pdf
Tipo: Outros documentos
08/10/2025-15:00:43
LICITAÇÃO - HABILITAÇÃO POSTO DE SAUDE DO CENTRO E CANTO DOS CARDOSO 02.pdf
Tipo: Outros documentos
15/10/2025-15:05:57
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
EMPREITADA GLOBAL, com fornecimento de material e mão de obra, para execução de CERCAMENTO na Unidad...
Quantidade:
1,00
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 38.555,57
Melhor lance:
R$ 32.499,00
Unidade:
UN
Item 2
EMPREITADA GLOBAL, com fornecimento de material e mão de obra, para execução de PINTURA EXTERNA do C...
Quantidade:
1,00
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 31.660,18
Melhor lance:
R$ 25.500,00
Unidade:
UN
16/10/2025
16/10/2025 13:35:57 | Sistema
O Item 0002 foi homologado por Alceu Trevizani da Rosa.
16/10/2025 13:35:57 | Sistema
O Item 0001 foi homologado por Alceu Trevizani da Rosa.
16/10/2025 13:35:53 | Sistema
O Item 0002 foi adjudicado por Alceu Trevizani da Rosa.
16/10/2025 13:35:53 | Sistema
O Item 0001 foi adjudicado por Alceu Trevizani da Rosa.
15/10/2025
15/10/2025 19:04:39 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
15/10/2025 19:04:35 | Agente de Contratação
Não havendo manifestação, encaminhamos o processo para autoridade competente prover prosseguimento legal.
15/10/2025 18:09:52 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo agente de contratação para 15/10/2025 às 16:00.
15/10/2025 18:09:18 | Sistema
A habilitação do item 0002 foi encerrada.
15/10/2025 18:08:43 | Agente de Contratação
Aberto prazo para manifestação de interposição de recursos.
15/10/2025 18:08:30 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/10/2025 às 16:00.
15/10/2025 18:08:06 | Agente de Contratação
Após análise da documentação apresentada e Parecer Técnico emitido pela Arquiteta e Urbanista Anajara Elis Seefeldt 13 CAU/RS A172260-3, declaramos a empresa Habilitada.
15/10/2025 18:06:50 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
15/10/2025 18:06:45 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor M&E EMPREENDIMENTOS LTDA.
15/10/2025 18:05:57 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (LICITAÇÃO - HABILITAÇÃO POSTO DE SAUDE DO CENTRO E CANTO DOS CARDOSO 02.pdf) em 15/10/2025 às 15:05.
15/10/2025 18:00:26 | Agente de Contratação
Boa tarde! Daremos prosseguimento a sessão.
14/10/2025
14/10/2025 13:31:15 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/10/2025
13/10/2025 18:07:58 | Agente de Contratação
Retomamos a sessão pública na quarta-feira 15/10/2025, às 15:00h. Prazo para envio da documentação pelo arrematante ME EMPREENDIMENTOS LTDA, encerra-se às 15:15 do dia 14/10/2025.
13/10/2025 18:01:31 | Sistema
Motivo: Nos termos do item 5.1.1, concede-se o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a empresa ora 1ª Classificada enviar a proposta readequada, juntamente com as Planilha Orçamentária de custos unitários, cronograma físico/financeiro, discriminação de BDI e encargos sociais, bem como todos os documentos de habilitação previstos no item 6. HABILITAÇÃO.
13/10/2025 18:01:31 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:15 do dia 14/10/2025.
13/10/2025 18:00:35 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante M&E EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R$ 32.499,00.
13/10/2025 18:00:35 | Sistema
Motivo: A empresa LDM SERRALHERIA LTDA não remeteu documentação, restando INABILITADA.
13/10/2025 18:00:35 | Sistema
O fornecedor LDM SERRALHERIA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
13/10/2025 18:00:11 | Agente de Contratação
Boa tarde! Retomamos a sessão de Habilitação.
09/10/2025
09/10/2025 14:31:02 | Agente de Contratação
Ok?
09/10/2025 14:25:20 | Agente de Contratação
Bom dia! A empresa deverá preencher os requisitos editalícios. Informamos que no certame há prazo para realização de dúvidas e esclarecimentos, já esgotadas. A avaliação técnica será realizada pela Arquiteta, após o envio da documentação dentro do prazo estipulado.
09/10/2025 12:14:13 | F. LDM SERRALHERIA LTDA
Documentação Item 0001: E quanto ao atestado de vistoria dado pela arquiteta Anajara Elis Seefeldt, poderá ser substituido pela declaração do técnico responsável. Este técnico pode ser o nosso funcionário técnico de obras, já ele ele foi conferir o local?
09/10/2025 12:11:16 | F. LDM SERRALHERIA LTDA
Documentação Item 0001: É obrigatório ter cadastro com o Crea ou Cau para este serviço de cercamento? Pelo que vimos é um cercamento simples.
08/10/2025
08/10/2025 18:15:30 | Agente de Contratação
Retomaremos a sessão pública na próxima segunda-feira, 13/10/2025 às 15:00h. Pedimos atenção ao prazo de envio da documentação necessária para o item 01 por parte da empresa LDM SERRALHERIA LTDA, que se encerra às 15:15h do dia 09/10/2025.
08/10/2025 18:08:35 | Sistema
Motivo: Nos termos do item 5.1.1, concede-se o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a empresa ora 1ª Classificada enviar a proposta readequada, juntamente com as Planilha Orçamentária de custos unitários, cronograma físico/financeiro, discriminação de BDI e encargos sociais, bem como todos os documentos de habilitação previstos no item 6. HABILITAÇÃO.
08/10/2025 18:08:35 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:15 do dia 09/10/2025.
08/10/2025 18:06:00 | Sistema
Para o item 0002 foi habilitado o fornecedor RODRIGO A. DE CAMPOS.
08/10/2025 18:05:11 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante LDM SERRALHERIA LTDA com lance de R$ 28.400,00.
08/10/2025 18:05:11 | Sistema
Motivo: Conforme parecer Técnico emitido pela Arquiteta e Urbanista Anajara Elis Seefeldt– CAU/RS A172260-3, não apresentou documentação de qualificação técnica do responsável da empresa sr. JEISON DE PAULA DA SILVA, Carteira CAU/RS: A3136280, descumprindo a qualificação exigida no item 6.1.4, alínea "d", restando INABILITADA a empresa.
08/10/2025 18:05:11 | Sistema
O fornecedor ERICK CORREIA GOMES DA SILVA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
08/10/2025 18:01:01 | Agente de Contratação
Boa tarde! Daremos prosseguimento a sessão.
08/10/2025 18:00:43 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (LICITAÇÃO - HABILITAÇÃO POSTO DE SAUDE DO CENTRO E CANTO DOS CARDOSO.pdf) em 08/10/2025 às 15:00.
07/10/2025
07/10/2025 17:42:16 | Agente de Contratação
Boa tarde! Seguimos Aguardamos a emissão de parecer interno quanto a qualificação técnica das primeiras classificadas, desta forma a sessão pública resta remarcada para amanhã, quarta-feira, dia 08/10/2025, às 15:00h para prosseguimento da fase de Habilitação.
06/10/2025
06/10/2025 17:12:24 | Agente de Contratação
Boa tarde! Acusamos o recebimento da documentação das empresas. Aguardamos a emissão de parecer interno quanto a qualificação técnica das primeiras classificadas, desta forma a sessão pública fica remarcada para amanhã, terça-feira, dia 07/10/2025, às 15:00h para prosseguimento da fase de Habilitação.
06/10/2025 14:37:43 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/10/2025
03/10/2025 19:18:30 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/10/2025 14:54:34 | Sistema
Motivo: Conforme solicitação da empresa, prazo estendido.
03/10/2025 14:54:34 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 06/10/2025.
03/10/2025 14:53:00 | Sistema
Motivo: Deferido conforme previsão do item 5.1.1.
03/10/2025 14:53:00 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor ERICK CORREIA GOMES DA SILVA LTDA no item 0001.
03/10/2025 14:37:56 | F. ERICK CORREIA GOMES DA SILVA LTDA
Documentação Item 0001: preciso de uma 01 dia
03/10/2025 12:12:35 | Sistema
A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
03/10/2025 12:12:19 | Sistema
A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
02/10/2025
02/10/2025 14:58:52 | Agente de Contratação
Retomaremos a sessão pública na próxima segunda-feira, 06/10/2025 às 15:00h Fiquem atentos ao prazo de envio da documentação necessária, que se encerra ao 12:00 do dia 03/10/2025.
02/10/2025 14:57:22 | Sistema
Motivo: Nos termos do item 5.1.1, concede-se o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a empresa ora 1ª Classificada enviar a proposta readequada, juntamente com as Planilha Orçamentária de custos unitários, cronograma físico/financeiro, discriminação de BDI e encargos sociais, bem como todos os documentos de habilitação previstos no item 6. HABILITAÇÃO.
02/10/2025 14:57:22 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 03/10/2025.