Processo Finalizado

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEIC/PORTO ALEGRE.

5/2024
Prefeitura Municipal de Porto Alegre
Concorrência por Menor Preço

Informações

Tipo:

Concorrência por Menor Preço - Menor Preço

Tratamento da Fase de Lances:

Aberto

Operação:

Fechado p/ Operação

Agente de Contratação:

NORTHON CHAVES DE FREITAS

Autoridade Competente:

Letícia Novello Cezarotto

Apoio:

ANTONIO MARCOS JEREMIAS, DANIEL ROBERTO DA ROSA WEBER, Eneida Beatris Piber, NORTHON CHAVES DE FREITAS, Tamires Barcellos Peron, William Quadros Kraemer

Origem dos Recursos:

Próprio

Modo de Disputa do Lote:

Por Valor Global

Legislação Aplicável:

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações

Datas

Data de Publicação

02/07/2024 às 21:33

Inicio das Propostas

02/07/2024 às 21:35

Limite p/ Impugnações

02/08/2024 às 02:59

Limite p/ Esclarecimentos

02/08/2024 às 02:59

Limite p/ Recebimento das Propostas

06/08/2024 às 12:59

Abertura das Propostas

06/08/2024 às 13:00

Documentos

EDITAL CC 5-24.pdf

Tipo: Edital

23/04/2024-09:18

NOVO EDITAL CC 5-2024 JUNHO.pdf

Tipo: Edital

27/06/2024-12:32:16

PROJ.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

23/04/2024-09:18

PLANILHA ORÇAMENT.xlsx

Tipo: Orçamento-base

23/04/2024-09:18

ETP CC 5-2024.pdf

Tipo: Outros documentos

23/04/2024-09:18

DECRETO 19224-20215 BDI.pdf

Tipo: Detalhamento BDI

23/04/2024-09:18

cronograma.pdf

Tipo: Cronograma

23/04/2024-09:18

encargos sociais.pdf

Tipo: Detalhamento encargos sociais

23/04/2024-09:18

PUBL. ABERT. CONC. 5-24 OFICIAL D.JNL.pdf

Tipo: Convocação-Aviso de edital

24/04/2024-15:44:10

PUBL. SUSP. CONC. 5-2024 DOPA.pdf

Tipo: Convocação-Aviso de edital

25/04/2024-13:56:36

PUBL. ABERT. PE 55-24 DOU.pdf

Tipo: Convocação-Aviso de edital

29/04/2024-14:39:08

PUBL. ABERT. PE 55-24 DOU.pdf

Tipo: Convocação-Aviso de edital

29/04/2024-14:39:36

PUBL. CANCEL. SUSP. ABERT. PE 5-2024 DOPA.pdf

Tipo: Aviso de republicação de edital

07/06/2024-14:01:30

Esclarecimentos - PROJ.pdf

Tipo: Documento Anexo

10/06/2024-13:26:06

SUSPENSÃO DA ABERTURA CONCORRENCIA ELETRONICA 5-2024.pdf

Tipo: Outros documentos

17/06/2024-14:07:07

ALARME_E_DET_INC.zip

Tipo: Outros documentos

27/06/2024-11:16:04

ARQUITETONICO.zip

Tipo: Outros documentos

27/06/2024-11:17:44

CEIC_EXISTENTE01.zip

Tipo: Outros documentos

27/06/2024-11:19:01

CEIC_EXISTENTE02.zip

Tipo: Outros documentos

27/06/2024-11:19:59

CLIMATIZACAO.zip

Tipo: Outros documentos

27/06/2024-11:20:53

Data_Center_EXISTENTE.zip

Tipo: Outros documentos

27/06/2024-11:22:55

Data_Center_EXISTENTE.zip

Tipo: Outros documentos

27/06/2024-11:22:58

ELETRICO.zip

Tipo: Outros documentos

27/06/2024-11:24:32

ELEVADOR.zip

Tipo: Outros documentos

27/06/2024-11:25:50

Estrutural_Bacia_de_Amortecimento.zip

Tipo: Outros documentos

27/06/2024-11:26:31

FUNDACOES.zip

Tipo: Outros documentos

27/06/2024-11:27:13

FUNDACOES.zip

Tipo: Outros documentos

27/06/2024-11:27:15

HIDRANTES.zip

Tipo: Outros documentos

27/06/2024-11:27:58

HIDROSSANITARIO.zip

Tipo: Outros documentos

27/06/2024-11:28:56

MATRICULAS.zip

Tipo: Outros documentos

27/06/2024-11:29:38

MEMORIA_CALC_ESTR.zip

Tipo: Outros documentos

27/06/2024-11:31:01

MEMORIAL_ARQUITETURA.zip

Tipo: Outros documentos

27/06/2024-11:32:03

METALICA.zip

Tipo: Outros documentos

27/06/2024-11:33:35

PAISAGISMO.zip

Tipo: Outros documentos

27/06/2024-11:36:59

PPCI.zip

Tipo: Outros documentos

27/06/2024-11:38:06

RRT__ARQUITETONICO_E_PAISGSM.zip

Tipo: Outros documentos

27/06/2024-11:40:11

CADASTRO DE REDES.pdf

Tipo: Outros documentos

27/06/2024-12:19:26

LEVANTAMENTO CADASTRAL.pdf

Tipo: Outros documentos

27/06/2024-12:20:08

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO.pdf

Tipo: Outros documentos

27/06/2024-12:20:52

PERICIA E PRESCRIÇAÕ.pdf

Tipo: Outros documentos

27/06/2024-12:21:28

RELATORIO SONDAGEM.pdf

Tipo: Outros documentos

27/06/2024-12:21:56

RELATORIO TECNICO CADASTRO DE REDE.pdf

Tipo: Outros documentos

27/06/2024-12:22:37

RELATORIO TECNICO PERICIA E PRESCRIÇÃO.pdf

Tipo: Outros documentos

27/06/2024-12:23:08

RELATORIO TECNICO SONDAGENS.pdf

Tipo: Outros documentos

27/06/2024-12:23:43

NOVA PLANILHA PMPA_CEIC_Orcamento_R10b.xlsx

Tipo: Planilha de detalhamento do objeto

27/06/2024-12:33:17

NOVO PROJETO BASICO JUNHO.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

27/06/2024-12:34:32

NOVO EST. TEC. PREL. JUNHO.pdf

Tipo: Outros documentos

27/06/2024-12:35:24

PUBL. CANCEL. SUSP. ABERT. PE 5-2024 oficial junho.pdf

Tipo: Aviso de republicação de edital

02/07/2024-18:32:04

Planilha POrçamentária Reforma CEIC final.xlsx

Tipo: Outros documentos

09/09/2024-17:49:54

Pedidos de Esclarecimento

Tipo: Relatorio

Ata de Propostas

Tipo: Documento

Ata Parcial

Tipo: Documento

Ata de Suspensões

Tipo: Documento

Ata Final

Tipo: Documento

Termo de Adjudicação

Tipo: Documento

Termo de Homologação

Tipo: Documento

Vencedores

Tipo: Documento

Propostas Readequadas

Tipo: Documento

Ranking nos Itens

Tipo: Documento

Relatório de Proposta Comercial

Tipo: Relatorio

Lotes

1 registros

Lote 1 - OBRA: AMPLIAO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO DE PORTO ALEGRE (CEIC)

Andamento do processo

11/09/2024
11/09/2024 21:31:57 | Sistema
O Lote 0001 foi homologado por Letícia Novello Cezarotto.
11/09/2024 21:31:52 | Sistema
O lote 0001 foi adjudicado por Letícia Novello Cezarotto.
11/09/2024 17:08:15 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
11/09/2024 13:00:26 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/09/2024 às 11:00.
10/09/2024
10/09/2024 19:23:57 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
10/09/2024 19:23:49 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor construtora costamar ltda.
10/09/2024 15:12:30 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
09/09/2024
09/09/2024 20:47:50 | Sistema
Conforme solicitação da Prefeitura, os valores da proposta readequada foram ajustados conforme planilha anexa
05/09/2024
05/09/2024 15:57:31 | F. construtora costamar ltda
Negociação Item 0001: Mantemos o valor ja negociado. Verificar arredontamento do site
05/09/2024 14:30:18 | Sistema
Motivo: senhor, insistimos que o valor do lance final seja identico ao da proposta.
05/09/2024 14:30:18 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 13:00 do dia 05/09/2024.
05/09/2024 02:19:18 | F. construtora costamar ltda
Negociação Item 0001: Sr. Pregoeiro. A Construtora costamar Ltda mantém a proposta de R$ 9.563.496,01 já apresentada conforme a planilha já enviada. Os valores dos itens lançados no site estão de acordo com os valores dos ites da planilha enviada. O site que gera outro valor final definido aos arredondamentos. na planilha excell não acontece os mesmos arredontamentos.
04/09/2024
04/09/2024 22:35:23 | Sistema
Motivo: Senhor costumar. Pedimos que retifique o valor no site conforme o valor final dos itens. Há verificar se a planilha está de acordo com os novos valores.
04/09/2024 22:35:23 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 10:00 do dia 05/09/2024.
04/09/2024 19:49:28 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
04/09/2024 17:38:28 | Agente de Contratação
Senhores.. temos ciência da dificuldade do site com processo de muitos itens. Tentem neste tempo dado e qualquer coisa, hoje, antes das 18h me avisem, caso não tenha dado, aumentaremos até o dia de amanhã, 05/09 as 11h.
04/09/2024 17:36:25 | Sistema
A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 04/09/2024 às 20:00.
04/09/2024 17:29:49 | Sistema
A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 04/09/2024 às 16:00.
04/09/2024 17:29:16 | Agente de Contratação
SENHOR..não parece ainda a proposta no site. Favor verificar se foi colocada.
04/09/2024 17:27:49 | Sistema
Motivo: valores conferidos
04/09/2024 17:27:49 | Sistema
Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
04/09/2024 17:26:12 | Sistema
Motivo: Para verificação dos valores, uma vez que não estão fechando os mesmos com proposta final.
04/09/2024 17:26:12 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 18:00 do dia 04/09/2024.
04/09/2024 12:26:50 | Agente de Contratação
SOLICITAMOS A PROPOSTA READEQUADA DO SISTEMA A FIM DE APROVAÇÃO.
04/09/2024 12:26:24 | Sistema
A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 04/09/2024 às 14:00.
29/08/2024
29/08/2024 15:44:57 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
29/08/2024 15:44:38 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
29/08/2024 13:08:10 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 29/08/2024.
28/08/2024
28/08/2024 19:58:47 | Agente de Contratação
SENHOR LICITANTE COSTAMAR: Em retorno ao despacho, seguem considerações da proposta e planilha da licitante Construtora Costamar Ltda.: 1) o cronograma físico-financeiro deve estar no mesmo valor da planilha de orçamento.
27/08/2024
27/08/2024 18:15:11 | Sistema
O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 9.563.496,01.
27/08/2024 18:13:58 | Agente de Contratação
SOLICITAMOS QUE SEJA AJUSTADO O VALOR GLOBAL NO SITE IGUAL AO VALOR DA PROPOSTA E PLANILHA.
27/08/2024 18:13:00 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 17:00 do dia 27/08/2024.
27/08/2024 17:43:37 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
27/08/2024 17:43:22 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
27/08/2024 17:42:34 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:42 do dia 27/08/2024.
27/08/2024 17:40:41 | Agente de Contratação
SENHOR LICITANTE COSTAMAR. TEMOS CIENCIA DO TAMHANHO DO ARQUIVO E DE SUAS DIFICULDADES EM COLOCA-LO NO SITE. PASSAMOS POR ISSO TAMBÉM. VAMOS ABRIR AQUI O CAMPO DILIGENCIA PARA VER SE O PORTAL ACEITA O TAMANHO DO ARQUIVO.
27/08/2024 13:30:21 | Agente de Contratação
SOLICITAMOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA READEQUADA SUA PLANILHA DE CUSTOS EM FORMATO EXCEL.
27/08/2024 13:29:34 | Sistema
A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 27/08/2024 às 14:30.
27/08/2024 13:29:30 | Sistema
A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 27/08/2024 às 14:30.
27/08/2024 13:28:52 | Sistema
Motivo: SEM NEGOCIAÇÃO.
27/08/2024 13:28:52 | Sistema
Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
27/08/2024 13:28:46 | Sistema
Motivo: SEM NEGOCIAÇÃO.
27/08/2024 13:28:46 | Sistema
Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
27/08/2024 13:27:34 | Agente de Contratação
OK SENHORES.
27/08/2024 13:26:59 | F. construtora costamar ltda
Negociação Item 0001: Caro Senhor Pregoeiroi. Estamos no limite da responsabilidade.
27/08/2024 13:25:49 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 10:35 do dia 27/08/2024.
27/08/2024 13:25:31 | Agente de Contratação
SOLICITAMOS A LICITANTE VENCEDORA SE HÁ ALGUMA OUTRA REDUÇÃO A SER FEITA A TITULO DE NEGOCIAÇÃO?
27/08/2024 13:24:18 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante construtora costamar ltda - EPP/SS com lance de R$ 9.563.508,54.
27/08/2024 13:23:29 | Agente de Contratação
ENCERRADA MAIS ESTA ETAPA.
27/08/2024 13:23:17 | Agente de Contratação
MUITO BEM SENHORES..