Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, sob o regime de empreitada por preço global, para a construção de uma Quadra Poliesportiva no Instituto Educar, no Município de Pontão/RS, abrangendo todas as etapas necessárias à...
9/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Elair Fridalina Vian
Autoridade Competente:
Luis Fernando Pereira da Silva
Apoio:
JOHN LAZARO JULIO DE MOURA, VALDIRENO ANESI
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
02/12/2025 às 16:06
Inicio das Propostas
02/12/2025 às 20:00
Limite p/ Impugnações
12/12/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
12/12/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
16/12/2025 às 11:29
Abertura das Propostas
16/12/2025 às 11:30
Documentos
CCE1_9_2025_1EDI.pdf
Tipo: Edital
02/12/2025-13:01
CCE1_9_2025_2PBT.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
02/12/2025-13:01
CCE1_9_2025_3CRN.pdf
Tipo: Cronograma
02/12/2025-13:01
CCE1_9_2025_4DBD.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
02/12/2025-13:01
CCE1_9_2025_5DES.pdf
Tipo: Detalhamento encargos sociais
02/12/2025-13:01
CCE1_9_2025_6OCB.pdf
Tipo: Orçamento-base
02/12/2025-13:01
CCE1_9_2025_7PBT.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
02/12/2025-13:01
CCE1_9_2025_9PUE.pdf
Tipo: Convocação-Aviso de edital
02/12/2025-13:01
CCE1_9_2025_11PUE.pdf
Tipo: Convocação-Aviso de edital
02/12/2025-13:01
Julgamento da Impugnação - Parecer completo Quadra.pdf
Tipo: Documento Anexo
10/12/2025-09:34:26
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Recurso item 0001 - INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS RB LTDA
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do item 0001 - VALMOR CONSTRUTORA LTDA
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do item 0001
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, sob o regime de empreitada p...
Quantidade:
1,00
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 295.785,22
Melhor lance:
R$ 251.417,43
Unidade:
UST
06/01/2026
06/01/2026 12:33:18 | Sistema
O item 0001 foi homologado por Luis Fernando Pereira da Silva.
06/01/2026 12:33:13 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por Luis Fernando Pereira da Silva.
06/01/2026 12:33:07 | Sistema
Justificativa: Conforme parecer jurídico e despacho do Prefeito Municipal.
06/01/2026 12:33:07 | Sistema
Luis Fernando Pereira da Silva decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS RB LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
06/01/2026 12:31:14 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
06/01/2026 12:31:09 | Sistema
Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
26/12/2025
26/12/2025 11:18:45 | Sistema
O fornecedor VALMOR CONSTRUTORA LTDA - ME enviou contrarrazão para o item 0001.
19/12/2025
19/12/2025 13:20:36 | Sistema
O fornecedor INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS RB LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
19/12/2025 12:53:51 | Agente de Contratação
Aguardamos a interposição recursal.
19/12/2025 12:53:41 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 24/12/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 30/12/2025 às 23:59.
19/12/2025 12:32:10 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 19/12/2025 às 09:42.
19/12/2025 12:31:54 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
19/12/2025 12:31:53 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor VALMOR CONSTRUTORA LTDA.
19/12/2025 12:17:50 | Sistema
O fornecedor INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS RB LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
19/12/2025 12:12:43 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 19/12/2025 às 09:22.
19/12/2025 12:12:29 | Sistema
O fornecedor VALMOR CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
19/12/2025 12:05:10 | Agente de Contratação
Bom dia. Retomamos a presente sessão.
16/12/2025
16/12/2025 19:17:40 | Agente de Contratação
Suspendemos a presente sessão e retornaremos aos trabalhos na sexta feira dia 19/12 as 09hrs.
16/12/2025 19:08:29 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/12/2025 18:46:23 | Sistema
Motivo: Solicitamos o envio de documentação assinada sob pena de inabilitação.
16/12/2025 18:46:23 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:15 do dia 16/12/2025.
16/12/2025 18:34:17 | F. VALMOR CONSTRUTORA LTDA
Documentação Item 0001: Estamos com instabilidade no gov para assinatura
16/12/2025 18:32:52 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/12/2025 18:07:02 | Sistema
Motivo: Dilatamos o prazo conforme edital para cumprimento de diligência.
16/12/2025 18:07:02 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:36 do dia 16/12/2025.
16/12/2025 17:05:24 | Agente de Contratação
Prezados, o prazo será dilatado em 30 minutos conforme edital sob prisma do principio da vinculação ao instrumento convocatório.
16/12/2025 16:52:35 | F. VALMOR CONSTRUTORA LTDA
Documentação Item 0001: Boa tarde. solicito tempo adicional para envio envio da proposta, planilha orçamentária, BDI, encargos sociais, cronograma , se possivel 24 horas,e se conseguir nos encaminhar ela em excel facilitaria, porque está digitalizada e não conseguimos exportar. Os documentos de habilitação este sim, enviaremos no prazo solicitado.
16/12/2025 16:07:00 | Sistema
Motivo: Solicitamos o envio da proposta, planilha orçamentária, BDI, encargos sociais, cronograma e documentos de habilitação.
16/12/2025 16:07:00 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:06 do dia 16/12/2025.
16/12/2025 16:03:20 | Agente de Contratação
Boa tarde, retornando os trabalhos da presente sessão.
16/12/2025 14:50:57 | Agente de Contratação
Encerramos a presente sessão e retornaremos as 13h00min.
16/12/2025 14:47:24 | F. VALMOR CONSTRUTORA LTDA
Negociação Item 0001: BOM DIA ! ESTAMOS NO NOSSO MELHOR VALOR.
16/12/2025 14:44:56 | Sistema
Motivo: Solicitamos manifestação acerca da possibilidade de redução do valor ofertado.
16/12/2025 14:44:56 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:04 do dia 16/12/2025.
16/12/2025 14:44:26 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante VALMOR CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 251.417,43.
16/12/2025 14:44:26 | Sistema
O fornecedor CONCRETT LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
16/12/2025 14:44:26 | Sistema
Motivo: Fornecedor não cumpriu as diligências solicitadas.
16/12/2025 14:44:26 | Sistema
O fornecedor CONCRETT LTDA foi desclassificado no processo.
16/12/2025 12:25:19 | Sistema
Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada, planilhas, BDI, encargos sociais, cronograma e documentos de habilitação.
16/12/2025 12:25:19 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:24 do dia 16/12/2025.
16/12/2025 11:50:56 | Sistema
O fornecedor VALMOR CONSTRUTORA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
16/12/2025 11:48:21 | Sistema
Motivo: Solicitamos manifestação acerca do valor ofertado e possibilidade de negociação.
16/12/2025 11:48:21 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:17 do dia 16/12/2025.
16/12/2025 11:42:49 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante CONCRETT LTDA - ME com lance de R$ 145.000,00.
16/12/2025 11:42:41 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
16/12/2025 11:32:41 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/12/2025 11:32:41 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
16/12/2025 11:32:31 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de 1,00 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
16/12/2025 11:32:31 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
16/12/2025 11:32:31 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto