Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, sob o regime de empreitada por preço global, para a execução da obra de construção do novo Centro de Referência de Assistência Social CRAS do Município de Pontão/RS, conforme...
2/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Elair Fridalina Vian
Autoridade Competente:
Luis Fernando Pereira da Silva
Apoio:
JOHN LAZARO JULIO DE MOURA, VALDIRENO ANESI
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Objeto:
Contratação de empresa especializada em obras e serviços de ...
Datas
Data de Publicação
08/04/2026 às 00:22
Inicio das Propostas
07/04/2026 às 11:00
Limite p/ Impugnações
15/04/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
15/04/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
17/04/2026 às 11:29
Abertura das Propostas
17/04/2026 às 11:30
Documentos
CCE1_2_2026_1EDI.pdf
Tipo: Edital
17/03/2026-16:16
Edital_CRAS_Pontão - RETIFICAÇÃO.pdf
Tipo: Edital
07/04/2026-21:20:19
CCE1_2_2026_2CRN.pdf
Tipo: Cronograma
17/03/2026-16:16
CCE1_2_2026_3DBD.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
17/03/2026-16:16
CCE1_2_2026_4DES.pdf
Tipo: Detalhamento encargos sociais
17/03/2026-16:16
CCE1_2_2026_5OCB.pdf
Tipo: Orçamento-base
17/03/2026-16:16
CCE1_2_2026_6PBT.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
17/03/2026-16:16
CCE1_2_2026_7PBT.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
17/03/2026-16:16
CCE1_2_2026_8PBT.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
17/03/2026-16:16
CCE1_2_2026_9PUE.pdf
Tipo: Convocação-Aviso de edital
17/03/2026-16:16
CCE1_2_2026_10PUE.pdf
Tipo: Convocação-Aviso de edital
17/03/2026-16:16
TR_CRAS_Pontão - RETIFICAÇÃO.pdf
Tipo: Outros documentos
07/04/2026-21:20:40
ORCAMENTO_ONERADO_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
07/04/2026-21:20:54
ORÇAMENTO ONERADO.xls
Tipo: Outros documentos
07/04/2026-21:21:06
Publicação gerais.pdf
Tipo: Aviso de republicação de edital
07/04/2026-21:21:45
Solicitação de alteração de data -1366043.pdf
Tipo: Outros documentos
08/04/2026-08:51:51
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata de Suspensões
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Recurso item 0001 - NIVALDO JOSE VALER
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do item 0001 - ALTO NIVEL SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do item 0001
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Contratacao de empresa especializada em obras e servicos de engenharia, sob o regime de empreitada p...
Quantidade:
1,00
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 829.462,00
Melhor lance:
R$ 759.612,00
Unidade:
UST
15/05/2026
15/05/2026 19:22:01 | Sistema
O item 0001 foi homologado por Luis Fernando Pereira da Silva.
15/05/2026 19:21:56 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por Luis Fernando Pereira da Silva.
15/05/2026 19:07:42 | Sistema
Justificativa: Conforme despacho do Prefeito municipal e parecer contábil
15/05/2026 19:07:42 | Sistema
Luis Fernando Pereira da Silva decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por NIVALDO JOSE VALER, conforme justificativa registrada no sistema.
04/05/2026
04/05/2026 14:49:43 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
04/05/2026 14:49:42 | Sistema
Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
29/04/2026
29/04/2026 16:56:25 | Sistema
O fornecedor ALTO NIVEL SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
24/04/2026
24/04/2026 18:29:08 | Sistema
O fornecedor NIVALDO JOSE VALER - ME enviou recurso para o item 0001.
20/04/2026
20/04/2026 14:00:24 | Agente de Contratação
Aguardamos as intenções de recurso. Encerramos os trabalhos do presente certame.
20/04/2026 13:59:20 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 24/04/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 29/04/2026 às 23:59.
20/04/2026 13:42:04 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 20/04/2026 às 10:52.
20/04/2026 13:41:58 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
20/04/2026 13:41:57 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ALTO NIVEL SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA.
20/04/2026 13:30:35 | Agente de Contratação
Prezados, o tempo recursal será oportunizado entretanto a inabilitação da empresa se deu pelo fato da não apresentação de qualificação econômica, a qual não esta anexado ao arquivo.
20/04/2026 13:24:54 | Sistema
O fornecedor NIVALDO JOSE VALER - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
20/04/2026 13:23:43 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 20/04/2026 às 10:33.
20/04/2026 13:23:37 | Sistema
O fornecedor ALTO NIVEL SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
20/04/2026 12:01:01 | Agente de Contratação
Bom dia. Estamos retomando a sessão para análise dos documentos.
17/04/2026
17/04/2026 18:53:09 | Agente de Contratação
Suspendemos a presente sessão e retornaremos as 09h00min de segunda dia 20/04/2026.
17/04/2026 17:42:23 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/04/2026 16:12:03 | Sistema
Motivo: Solicitamos envio da proposta financeira, planilha, cronograma, BDI e encargos sociais. Conjuntamente nos envie documentos de habilitação
17/04/2026 16:12:03 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:11 do dia 17/04/2026.
17/04/2026 16:02:35 | Agente de Contratação
Estamos retomando a sessão.
17/04/2026 14:58:47 | Agente de Contratação
Retornaremos a sessão pública as 13h00mim.
17/04/2026 14:34:20 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante ALTO NIVEL SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA com lanceR$ 759.612,00.
17/04/2026 14:34:20 | Sistema
O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 759.612,00.
17/04/2026 14:13:46 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor ALTO NIVEL SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 17/04/2026 às 11:33, encerrando às 11:38:00.
17/04/2026 14:06:03 | Sistema
Para o item 0001, o fornecedor ALTO NIVEL SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
17/04/2026 14:06:03 | Sistema
O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
17/04/2026 13:41:05 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor RW ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA foi definida pelo agente de contratação para 17/04/2026 às 11:01, encerrando às 11:06:00.
17/04/2026 13:40:49 | Sistema
Para o item 0001, o fornecedor RW ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
17/04/2026 13:40:49 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA com lance de R$ 759.612,25.
17/04/2026 13:40:49 | Sistema
O fornecedor NIVALDO JOSE VALER foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
17/04/2026 13:40:49 | Sistema
Motivo: Empresa resta desclassificada pois não apresentou qualificação econômica conforme solicitado em edital.
17/04/2026 13:40:49 | Sistema
O fornecedor NIVALDO JOSE VALER foi desclassificado no processo.
17/04/2026 13:39:52 | Sistema
Motivo: Empresa cumpriu a diligência
17/04/2026 13:39:52 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor NIVALDO JOSE VALER no item 0001.
17/04/2026 13:19:59 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/04/2026 11:53:09 | Sistema
Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada, planilha, BDI, Encargos sociais e cronograma.
17/04/2026 11:53:09 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:52 do dia 17/04/2026.
17/04/2026 11:51:37 | Sistema
Motivo: Considerando a manifestação da empresa encerramos o presente prazo.
17/04/2026 11:51:37 | Sistema
Foi encerrada a negociação para o item 0001.
17/04/2026 11:48:53 | Sistema
O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 751.998,19.
17/04/2026 11:48:18 | Sistema
Motivo: Solicitamos manifestação acerca da possibilidade de negociação do valor.
17/04/2026 11:48:18 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:27 do dia 17/04/2026.
17/04/2026 11:45:31 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante NIVALDO JOSE VALER - ME com lance de R$ 752.000,00.
17/04/2026 11:45:17 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
17/04/2026 11:32:24 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/04/2026 11:32:24 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
17/04/2026 11:32:22 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de 1,00 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.