contratação de empresa especializada para a execução de obra de pavimentação em blocos de concreto intertravado, implantação de sistema de microdrenagem urbana e execução de sinalização viária, com fornecimento de todos os materiais, mão de obra,...
2/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Pedro Caetano Fabres Borges
Autoridade Competente:
MARCIO MANETTI PORTO
Apoio:
ALINE LUIZ OLIVEIRA
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
05/02/2026 às 14:32
Inicio das Propostas
05/02/2026 às 14:40
Limite p/ Impugnações
11/03/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
11/03/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
13/03/2026 às 12:00
Abertura das Propostas
13/03/2026 às 12:01
Documentos
edital 02 pavimentaýýo 02 ruas.pdf
Tipo: Edital
05/02/2026-11:30
edital 02 pavimentação 02 ruas retificado.pdf
Tipo: Edital
13/02/2026-10:11:34
ProjetoBasico_PavimentaçãoEMicrodrenagem_RuaDécioCiprianodeÁvila_Rua08deDezembro_16.12 (2).pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
05/02/2026-12:06:59
BDI.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
05/02/2026-12:07:27
Orçamento (4).pdf
Tipo: Orçamento-base
05/02/2026-12:08:00
Cronograma.pdf
Tipo: Cronograma
05/02/2026-12:09:19
Projetos Rua Decio Cipriano Avila.pdf
Tipo: Outros documentos
05/02/2026-12:09:48
Projetos Rua 8 de Dezembro.pdf
Tipo: Outros documentos
05/02/2026-12:10:34
MEMORIAL DESCRITIVO_ Pavimentação e drenagem.pdf
Tipo: Outros documentos
05/02/2026-12:11:02
Declaracoes_Concorrencia_02_2026.pdf
Tipo: Outros documentos
05/02/2026-12:12:48
Julgamento da Impugnação - decisão 02.pdf
Tipo: Documento Anexo
05/02/2026-15:02:58
#1321313 - Exclusão de arquivo.pdf
Tipo: Outros documentos
19/02/2026-08:23:21
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO con 02.pdf
Tipo: Outros documentos
10/03/2026-11:23:15
#1361134 - Retorno a fase de habilitação.pdf
Tipo: Outros documentos
02/04/2026-10:50:25
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - CAURS-FISC-OF-014-2026-Impugnacao-Restricao-Piratini.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Recurso lote 0001 - INNOVATE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Tipo: Documento Anexo
Recurso lote 0001 - PIRATINI PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do lote 0001 - DELTAX CONSTRUTORA LTDA
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do lote 0001 - DELTAX CONSTRUTORA LTDA
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do lote 0001
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do lote 0001
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - calcamento
13/04/2026
13/04/2026 17:02:12 | Sistema
O lote 0001 foi homologado por MARCIO MANETTI PORTO.
13/04/2026 17:01:59 | Sistema
O lote 0001 foi adjudicado por MARCIO MANETTI PORTO.
09/04/2026
09/04/2026 11:05:36 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
08/04/2026
08/04/2026 14:31:51 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 08/04/2026 às 13:00.
08/04/2026 14:31:41 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
08/04/2026 14:31:37 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor PIRATINI PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.
07/04/2026
07/04/2026 16:50:00 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 08/04/2026 às 09:00.
07/04/2026 16:48:46 | Sistema
O fornecedor PIRATINI PRESTACAO DE SERVICOS LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
07/04/2026 16:48:23 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
07/04/2026 16:23:47 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
07/04/2026 12:34:11 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 07/04/2026.
05/04/2026
05/04/2026 23:45:12 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
02/04/2026
02/04/2026 16:15:55 | Sistema
Motivo: Solicita-se o envio de proposta atualizada, acompanhada da planilha orçamentária detalhada e atualizada, compatível com o valor ofertado e considerado vencedor no certame. Solicita-se, ainda, o encaminhamento de e-mail e número de telefone atualizados, a fim de possibilitar à Administração o contato futuro, caso necessário. Solicita-se , que seja encaminhada a documentação completa exigida no edital. Ressalta-se que a não apresentação da documentação solicitada poderá ensejar a inabilitação da empresa, nos termos das disposições editalícias. Obs: tempo ofertado sempre será em dia útil.
02/04/2026 16:15:55 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 06/04/2026.
02/04/2026 16:13:07 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante PIRATINI PRESTACAO DE SERVICOS LTDA com lance de R$ 428.000,00.
02/04/2026 16:13:07 | Sistema
Motivo: Conforme decisão da autoridade competente.
02/04/2026 16:13:07 | Sistema
O fornecedor DELTAX CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
02/04/2026 13:49:51 | Sistema
Atendendo solicitação da Prefeitura, o lote 0001 do processo retornou a fase de habilitação.
01/04/2026
01/04/2026 13:19:55 | Agente de Contratação
Prezados, enviado ao portal para retorno a fase de habilitação.
01/04/2026 13:18:09 | Sistema
Justificativa: Indeferimento e decisão em anexo.
01/04/2026 13:18:09 | Sistema
MARCIO MANETTI PORTO decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por INNOVATE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
01/04/2026 13:17:39 | Sistema
Justificativa: Deferimento e decisão em anexo.
01/04/2026 13:17:39 | Sistema
MARCIO MANETTI PORTO decidiu pelo deferimento do recurso apresentado por PIRATINI PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
30/03/2026
30/03/2026 14:33:31 | Sistema
Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
26/03/2026
26/03/2026 15:09:32 | Sistema
O fornecedor DELTAX CONSTRUTORA LTDA - ME enviou contrarrazão para o lote 0001.
26/03/2026 15:09:17 | Sistema
O fornecedor DELTAX CONSTRUTORA LTDA - ME enviou contrarrazão para o lote 0001.
24/03/2026
24/03/2026 19:59:18 | Sistema
O fornecedor PIRATINI PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP/SS enviou recurso para o lote 0001.
23/03/2026
23/03/2026 19:54:16 | Sistema
O fornecedor INNOVATE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP/SS enviou recurso para o lote 0001.
19/03/2026
19/03/2026 23:42:07 | Sistema
O prazo para recursos no lote 0001 foi definido pelo agente de contratação para 24/03/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 27/03/2026 às 23:59.
19/03/2026 14:50:01 | Sistema
O fornecedor PIRATINI PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
19/03/2026 14:03:54 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 19/03/2026 às 13:00.
19/03/2026 14:03:40 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
19/03/2026 14:03:35 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor DELTAX CONSTRUTORA LTDA.
18/03/2026
18/03/2026 12:15:22 | Sistema
O fornecedor INNOVATE COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
18/03/2026 12:08:58 | Sistema
O fornecedor PIRATINI PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
18/03/2026 12:05:14 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 18/03/2026 às 18:00.
18/03/2026 12:05:05 | Sistema
O fornecedor DELTAX CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
18/03/2026 12:04:56 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
17/03/2026
17/03/2026 11:18:26 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
17/03/2026 11:14:35 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
16/03/2026
16/03/2026 23:15:53 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 17/03/2026.
16/03/2026 12:00:28 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
13/03/2026
13/03/2026 12:59:53 | Sistema
Motivo: Solicita-se o envio de proposta atualizada, acompanhada da planilha orçamentária detalhada e atualizada, compatível com o valor ofertado e considerado vencedor no certame. Solicita-se, ainda, o encaminhamento de e-mail e número de telefone atualizados, a fim de possibilitar à Administração o contato futuro, caso necessário. Solicita-se , que seja encaminhada a documentação completa exigida no edital. Ressalta-se que a não apresentação da documentação solicitada poderá ensejar a inabilitação da empresa, nos termos das disposições editalícias. Obs: tempo ofertado sempre será em dia útil.
13/03/2026 12:59:53 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 16/03/2026.
13/03/2026 12:58:36 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante DELTAX CONSTRUTORA LTDA - ME com lance de R$ 427.000,00.
13/03/2026 12:57:31 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado.
13/03/2026 12:02:23 | Sistema
O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
13/03/2026 12:02:23 | Sistema
O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
13/03/2026 12:01:53 | Agente de Contratação
Bom dia senhores licitantes, estamos abrindo a sessão para lances. Solicitamos atenção ao envio dos mesmos, pois são de total responsabilidade das empresas e as mesmas poderão ser responsabilizadas pelo o envio de lances em desacordo.
13/03/2026 12:01:34 | Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.