Execução integral dos serviços de pintura interna e externa das edificações da Escola Municipal Avelino de Assis Brasil e da Escola Municipal Dois de Maio, incluindo ginásios de esportes, aberturas, corrimãos, paredes e tetos.
625/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Rogério de Souza Lucas
Autoridade Competente:
Ronaldo Costa Madruga
Apoio:
Glades de Castro Freitas, Kauana Vieira Garcia, Morgan Silva Pereira Martinez
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
10/12/2025 às 18:51
Inicio das Propostas
10/12/2025 às 19:00
Limite p/ Impugnações
20/12/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
20/12/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
24/12/2025 às 12:00
Abertura das Propostas
24/12/2025 às 12:01
Documentos
Edital_625-2025_Para_Publicar.pdf
Tipo: Edital
07/11/2025-16:27:03
Edital_625-2025__27-11-2025.pdf
Tipo: Edital
27/11/2025-14:20:15
Edital_625-2025-2412.pdf
Tipo: Edital
10/12/2025-15:50:23
edital625 - 24-12anexos.pdf
Tipo: Edital
11/12/2025-16:22:51
bdi_26_86.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
04/12/2025-14:36:58
Parecer_Tecnico_Exequibilidade.pdf
Tipo: Ata Geral
05/01/2026-11:40:06
Parecer_Tecnico_Exequibilidade_ITS_Servicos_LTDA.pdf
Tipo: Outros documentos
20/01/2026-11:57:35
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata de Suspensões
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Execução integral dos serviços de pintura interna e externa das edificações da Escola Municipal Avel...
Quantidade:
1,00
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 227.050,21
Melhor lance:
R$ 170.287,60
Unidade:
SVÇ
20/02/2026
20/02/2026 18:41:00 | Sistema
O Item 0001 foi homologado por Ronaldo Costa Madruga.
20/02/2026 11:46:38 | Sistema
O Item 0001 foi adjudicado por Ronaldo Costa Madruga.
20/02/2026 11:45:51 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
13/02/2026
13/02/2026 15:57:57 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 19/02/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 24/02/2026 às 23:59.
11/02/2026
11/02/2026 20:15:14 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/02/2026 às 17:25.
11/02/2026 20:15:07 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
11/02/2026 20:14:52 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor DANUBIO FERNANDO VAZ PERES.
11/02/2026 17:23:44 | Sistema
O fornecedor GUILHERME FURTADO DE LIMA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
11/02/2026 16:50:48 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/02/2026 às 14:30.
11/02/2026 16:50:40 | Sistema
O fornecedor DANUBIO FERNANDO VAZ PERES teve sua proposta aceita no item 0001.
11/02/2026 16:50:31 | Sistema
Motivo: já atendido.
11/02/2026 16:50:31 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor DANUBIO FERNANDO VAZ PERES no item 0001.
11/02/2026 16:50:00 | Sistema
Motivo: já atendido.
11/02/2026 16:50:00 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 11/02/2026.
11/02/2026 15:22:31 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/02/2026 15:00:52 | Sistema
Motivo: No Cartão CNPJ não constam atividades específicas ou similares relacionadas a serviços de pintura predial. Solicitamos que a licitante inclua Cartão CNPJ atualizado.
11/02/2026 15:00:52 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 11/02/2026.
30/01/2026
30/01/2026 20:04:16 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/01/2026 18:03:04 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/01/2026 11:52:04 | Sistema
Motivo: Prorrogamos prazo conforme solicitação do licitante.
30/01/2026 11:52:04 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 30/01/2026.
29/01/2026
29/01/2026 19:22:34 | F. DANUBIO FERNANDO VAZ PERES
Documentação Item 0001: boa tarde, solicito prorrogação de prazo.
28/01/2026
28/01/2026 19:20:45 | Sistema
Motivo: Solicitamos envio de proposta readequada acompanhada de Planilha de composição de custos, cronograma, BDI e Encargos sociais. Solicitamos também comprovação de exequibilidade, por meio da apresentação de uma planilha de preços detalhada e documentos adicionais (como notas fiscais de contratos anteriores, orçamentos de fornecedores) para provar que o preço é viável.
28/01/2026 19:20:45 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 29/01/2026.
28/01/2026 19:20:13 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante DANUBIO FERNANDO VAZ PERES com lance de R$ 170.287,60.
28/01/2026 19:20:13 | Sistema
O fornecedor JOSE ROBERTO BARRIOS FAVRETO foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
28/01/2026 19:20:13 | Sistema
Motivo: Não atendimento à diligência.
28/01/2026 19:20:13 | Sistema
O fornecedor JOSE ROBERTO BARRIOS FAVRETO foi desclassificado no processo.
27/01/2026
27/01/2026 18:34:04 | Sistema
Motivo: Solicitamos envio de proposta readequada acompanhada de Planilha de composição de custos, cronograma, BDI e Encargos sociais. Solicitamos também comprovação de exequibilidade, por meio da apresentação de uma planilha de preços detalhada e documentos adicionais (como notas fiscais de contratos anteriores, orçamentos de fornecedores) para provar que o preço é viável.
27/01/2026 18:34:04 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 28/01/2026.
27/01/2026 18:33:50 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante JOSE ROBERTO BARRIOS FAVRETO com lance de R$ 170.000,00.
27/01/2026 18:33:50 | Sistema
O fornecedor M&E EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
27/01/2026 18:33:50 | Sistema
Motivo: Não atendimento à diligência.
27/01/2026 18:33:50 | Sistema
O fornecedor M&E EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado no processo.
26/01/2026
26/01/2026 17:44:46 | Sistema
Motivo: Solicitamos envio de proposta readequada acompanhada de Planilha de composição de custos, cronograma, BDI e Encargos sociais. Solicitamos também comprovação de exequibilidade, por meio da apresentação de uma planilha de preços detalhada e documentos adicionais (como notas fiscais de contratos anteriores, orçamentos de fornecedores) para provar que o preço é viável.
26/01/2026 17:44:46 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 27/01/2026.
26/01/2026 17:44:28 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante M&E EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R$ 168.000,00.
26/01/2026 17:44:28 | Sistema
O fornecedor RV EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
26/01/2026 17:44:28 | Sistema
Motivo: Não atendimento à diligência.
26/01/2026 17:44:28 | Sistema
O fornecedor RV EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA foi desclassificado no processo.
22/01/2026
22/01/2026 17:11:28 | Sistema
Motivo: Solicitamos envio de proposta readequada acompanhada de Planilha de composição de custos, cronograma, BDI e Encargos sociais. Solicitamos também comprovação de exequibilidade, por meio da apresentação de uma planilha de preços detalhada e documentos adicionais (como notas fiscais de contratos anteriores, orçamentos de fornecedores) para provar que o preço é viável.
22/01/2026 17:11:28 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 23/01/2026.
22/01/2026 17:10:56 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante RV EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA com lance de R$ 162.500,00.
22/01/2026 17:10:56 | Sistema
O fornecedor TAIKIRO PEREIRA DA CUNHA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
22/01/2026 17:10:56 | Sistema
Motivo: Não atendimento à diligência.
22/01/2026 17:10:56 | Sistema
O fornecedor TAIKIRO PEREIRA DA CUNHA foi desclassificado no processo.
21/01/2026
21/01/2026 14:51:26 | Sistema
Motivo: A pedido do Licitante, prorrogação de prazo para envio de documentos solicitados.
21/01/2026 14:51:26 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 22/01/2026.
21/01/2026 13:26:34 | F. TAIKIRO PEREIRA DA CUNHA
Documentação Item 0001: Bom dia, Solicito prorrogação de prazo para a apresentação de proposta adequada, e documentação.
20/01/2026
20/01/2026 14:57:35 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_Tecnico_Exequibilidade_ITS_Servicos_LTDA.pdf) em 20/01/2026 às 11:57.