Contratação de empresa para a execução de obras de implantação do modelo esportivo comunitário tipo A, que contempla a instalação de campo de futebol society, meia quadra de basquete, playground, pista de caminhada e jardins com espaços de lazer, na...
CCE 001/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Camila Farias Ferreira Pereira
Autoridade Competente:
SALVADOR MANDAGARA MARTINS
Apoio:
Juliano José Neves, Maria Raquel Rodrigues Lima
Origem dos Recursos:
Outros
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
09/05/2025 às 16:41
Inicio das Propostas
12/05/2025 às 11:00
Limite p/ Impugnações
13/06/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
13/06/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
17/06/2025 às 13:00
Abertura das Propostas
17/06/2025 às 13:30
Documentos
EDITAL.pdf
Tipo: Edital
09/05/2025-13:27:06
ANEXO 02 - TERMO DE REF..pdf
Tipo: Edital
09/05/2025-13:27:27
ANEXO 03 - MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
Tipo: Edital
09/05/2025-13:29:49
Anexo 04.zip
Tipo: Edital
09/05/2025-13:30:48
ANEXO 05 - PLANILHA_MULTIPLA_CRONOGRAMA.xls
Tipo: Edital
09/05/2025-13:31:14
ANEXO 06 - MINUTA DE CONTRATO.pdf
Tipo: Edital
09/05/2025-13:31:35
Anexo 07 - Plantas_Parte1.zip
Tipo: Edital
09/05/2025-13:35:58
Anexo 07 - Plantas_Parte2.zip
Tipo: Edital
09/05/2025-13:36:09
Anexo 07 - Plantas_Parte3.zip
Tipo: Edital
09/05/2025-13:36:23
Anexo 07- Plantas_Parte4.zip
Tipo: Edital
09/05/2025-13:36:35
Cotacoes_Praca_do_Obelisco_assinado_assinado.pdf
Tipo: Edital
26/05/2025-13:27:47
Cronograma_Praca_do_Obelisco_09_2024_assinado_assinado.pdf
Tipo: Edital
26/05/2025-13:28:00
PLANILHA_MULTIPLA_CRONOGRAMA_Obelisco_embranco.xls
Tipo: Planilha de detalhamento do objeto
26/05/2025-13:25:34
BDI_Praca_do_Obelisco_assinado_assinado.pdf
Tipo: Planilha de detalhamento do objeto
26/05/2025-13:27:08
Composicoes_Praca_do_Obelisco_assinado_assinado.pdf
Tipo: Planilha de detalhamento do objeto
26/05/2025-13:27:29
Cotacoes_Praca_do_Obelisco_assinado_assinado.pdf
Tipo: Planilha de detalhamento do objeto
26/05/2025-13:28:22
Cronograma_Praca_do_Obelisco_09_2024_assinado_assinado.pdf
Tipo: Planilha de detalhamento do objeto
26/05/2025-13:28:52
Orcamento_Praca_do_Obelisco_09_2024_assinado_assinado.pdf
Tipo: Planilha de detalhamento do objeto
26/05/2025-13:29:14
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Contratação de empresa para a execução de obras de implantação do modelo esportivo comunitário tipo ...
Quantidade:
1,00
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 1.499.909,93
Melhor lance
R$ 1.200.000,00
Unidade:
UND
30/07/2025
30/07/2025 16:16:36 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
07/07/2025
07/07/2025 16:34:33 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 10/07/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 14/07/2025 às 23:59.
07/07/2025 15:39:03 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 07/07/2025 às 12:49.
07/07/2025 15:27:03 | Sistema
Intenção: A empresa manifesta, neste ato, sua intenção de interpor recurso quanto à fase de julgamento da proposta, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021. Solicita, assim, a abertura do prazo legal para apresentação das razões recursais.
07/07/2025 15:27:03 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
07/07/2025 15:26:59 | Sistema
Intenção: Manifestamos, desde já, intenção de interpor recurso caso a empresa ESPAÇO AVIVÁ ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA seja habilitada, em razão da apresentação de certidões do CREA da empresa e do engenheiro com validade expirada, o que contraria o disposto no art. 67, `PAR`1º da Lei nº 14.133/2021 e a jurisprudência do TCU (Acórdão nº 1.793/2011 – Plenário), que vedam a aceitação de documentos vencidos para fins de habilitação.
07/07/2025 15:26:59 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
07/07/2025 15:26:23 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
07/07/2025 15:25:52 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ESPACO AVIVA ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA.
01/07/2025
01/07/2025 16:21:32 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 04/07/2025 às 13:31.
01/07/2025 16:17:25 | Sistema
O fornecedor ESPACO AVIVA ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
26/06/2025
26/06/2025 16:09:15 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
25/06/2025
25/06/2025 00:29:53 | Sistema
O fornecedor BAS CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
23/06/2025
23/06/2025 15:32:50 | Sistema
Motivo: A licitante ESPAÇO AVIVA ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA teve sua proposta financeira classificada. Conforme item 10 do Edital de licitação a documentação de habilitação deverá ser anexada junto ao Portal. Ainda, de acordo com item 12, os documentos impressos deverão ser entregues (proposta de preços e habilitação) na Secretaria de Planejamento e Gestão, sito à Av. Ferreira Viana, 1135, Pelotas/RS.
23/06/2025 15:32:50 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 26/06/2025.
23/06/2025 14:53:14 | Sistema
O fornecedor BAS CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
23/06/2025 12:15:19 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
22/06/2025
22/06/2025 15:31:18 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/06/2025
17/06/2025 14:43:22 | Agente de Contratação
ENCERRADA A SESSAO
17/06/2025 14:39:38 | Agente de Contratação
Sessão será encerrada
17/06/2025 14:39:01 | Agente de Contratação
Retificando o item 12 do Edital - alteração do endereço: Avenida Ferreira Viana, n° 1135 - Bairro Areal; Pelotas / RS
17/06/2025 14:38:15 | Sistema
Motivo: Solicitamos o envio dos documentos referente a Proposta Financeira, para serem analisados. A planilha orçamentária deve ser enviada também em formato excel.
17/06/2025 14:38:15 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 23/06/2025.
17/06/2025 14:30:52 | F. ESPACO AVIVA ATIVIDADES ESPORTIVAS LT
Negociação Item 0001: Bom dia, estamos em nosso melhor e último lance.
17/06/2025 14:30:08 | Agente de Contratação
Esse é o seu melhor lance?
17/06/2025 14:29:40 | Sistema
Motivo: negociar
17/06/2025 14:29:40 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:35 do dia 17/06/2025.
17/06/2025 14:28:31 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante ESPACO AVIVA ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA - ME com lance de R$ 1.200.000,00.
17/06/2025 14:27:26 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
17/06/2025 14:13:18 | Sistema
Motivo: esta 25% abaixo do valor de referencia
17/06/2025 14:13:18 | Sistema
O item 0001 teve o lance de R$ 1.124.932,44 cancelado pelo agente de contratação.
17/06/2025 14:08:24 | Sistema
O pedido de cancelamento do lance de R$ 1.299.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
17/06/2025 14:00:49 | Sistema
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 1.299.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
17/06/2025 13:34:04 | Agente de Contratação
Retificando o item 12 do Edital - alteração do endereço: Avenida Ferreira Viana, n° 1135 - Bairro Areal; Pelotas / RS.
17/06/2025 13:32:16 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/06/2025 13:32:16 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
17/06/2025 13:32:12 | Agente de Contratação
Sessão iniciada
17/06/2025 13:31:50 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 1.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
17/06/2025 13:31:50 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
17/06/2025 13:31:50 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
17/06/2025 13:30:40 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
17/06/2025 13:30:31 | Agente de Contratação
Bom Dia,
26/05/2025
26/05/2025 16:29:14 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Orcamento_Praca_do_Obelisco_09_2024_assinado_assinado.pdf) em 26/05/2025 às 13:29.
26/05/2025 16:28:52 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Cronograma_Praca_do_Obelisco_09_2024_assinado_assinado.pdf) em 26/05/2025 às 13:28.
26/05/2025 16:28:22 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Cotacoes_Praca_do_Obelisco_assinado_assinado.pdf) em 26/05/2025 às 13:28.
26/05/2025 16:28:00 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Cronograma_Praca_do_Obelisco_09_2024_assinado_assinado.pdf) em 26/05/2025 às 13:28.
26/05/2025 16:27:47 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Cotacoes_Praca_do_Obelisco_assinado_assinado.pdf) em 26/05/2025 às 13:27.
26/05/2025 16:27:29 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Composicoes_Praca_do_Obelisco_assinado_assinado.pdf) em 26/05/2025 às 13:27.
26/05/2025 16:27:08 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (BDI_Praca_do_Obelisco_assinado_assinado.pdf) em 26/05/2025 às 13:27.
26/05/2025 16:25:34 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PLANILHA_MULTIPLA_CRONOGRAMA_Obelisco_embranco.xls) em 26/05/2025 às 13:25.