Contratação de empresa especializada, em regime de empreitada global, compreendendo material e mão-de-obra para pavimentação com pedras irregulares de basalto, na comunidade da Linha Júlio Ugarte, interior do município de Palmitinho/RS, conforme...
03/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Cristiano Dalla Valle
Autoridade Competente:
Benhur Dailor Barth
Apoio:
Evandro Maboni Zanatta, Janaíne Souza Gazzola
Origem dos Recursos:
Outros
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
25/04/2025 às 11:48
Inicio das Propostas
25/04/2025 às 12:00
Limite p/ Impugnações
30/05/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
30/05/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
03/06/2025 às 11:59
Abertura das Propostas
03/06/2025 às 12:00
Documentos
EDITAL.docx
Tipo: Edital
25/04/2025-08:41:45
NOTA DE ESCLARECIMENTO.docx
Tipo: Edital
26/05/2025-14:58:39
Anexo - TERMO DE REFERENCIA.docx
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
25/04/2025-08:42:30
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.pdf
Tipo: Cronograma
25/04/2025-08:43:12
BDI E ENCARGOS SOCIAIS.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
25/04/2025-08:43:28
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf
Tipo: Orçamento-base
25/04/2025-08:43:53
DMT OBRA CALÇAMENTO.pdf
Tipo: Outros documentos
25/04/2025-08:44:45
PROJETO CALÇAMENTO- JULIO UGARTE.pdf
Tipo: Outros documentos
25/04/2025-08:45:08
MEMORIAL DESCRITIVO - JULIO UGARTE.pdf
Tipo: Outros documentos
25/04/2025-08:45:50
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Contratação de empresa especializada, em regime de empreitada global, compreendendo material e mão-d...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 235.475,96
Melhor lance
R$ 210.000,00
Unidade:
UN
03/06/2025
03/06/2025 17:55:37 | Sistema
O item 0001 foi homologado por Benhur Dailor Barth.
03/06/2025 17:55:28 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por Benhur Dailor Barth.
03/06/2025 17:41:46 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo autoridade competente para 03/06/2025 às 14:51.
03/06/2025 17:41:06 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA SANTOS E DORNELLES LTDA.
03/06/2025 17:38:26 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.
03/06/2025 17:34:19 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
03/06/2025 17:23:40 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 03/06/2025 às 14:33.
03/06/2025 17:23:19 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
03/06/2025 17:23:15 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor RCR PAVIMENTACOES LTDA.
03/06/2025 16:24:44 | F. RCR PAVIMENTACOES LTDA
Negociação Item 0001: Boa tarde senhor pregoeiro, estamos com nosso melhor valor.
03/06/2025 16:20:15 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:35 do dia 03/06/2025.
03/06/2025 16:10:21 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/06/2025 16:07:37 | Sistema
Motivo: Conforme solicitação da Empresa RCR PAVIMENTAÇÕES LTDA, para abrir mais prazo para apresentação da Proposta readequada, será concedido o prazo, conforme estabelece o item 12.2.1. do referido edital
03/06/2025 16:07:37 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 03/06/2025.
03/06/2025 14:24:09 | Agente de Contratação
Bom dia! Após esse horário será dado intervalo para alomoço com retorno as 13:00 horas para dar continuidade ao processo.
03/06/2025 14:23:16 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 03/06/2025 às 11:33.
03/06/2025 14:22:54 | Sistema
O fornecedor RCR PAVIMENTACOES LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
03/06/2025 14:16:31 | F. RCR PAVIMENTACOES LTDA
Documentação Item 0001: Também estamos com problema na assinatura dos documentos, peço prorrogação
03/06/2025 13:30:36 | F. RCR PAVIMENTACOES LTDA
Documentação Item 0001: Bom dia senhor agente de contratações, devido a complexidade de readequação da planilha, solicitamos a prorrogação do prazo por igual período, agradecemos a compreensão!
03/06/2025 12:21:28 | Sistema
Motivo: Favor enviar a proposta readequada e habilitação
03/06/2025 12:21:28 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 03/06/2025.
03/06/2025 12:19:54 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante RCR PAVIMENTACOES LTDA - EPP/SS com lance de R$ 210.000,00.
03/06/2025 12:19:05 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
03/06/2025 12:03:16 | Agente de Contratação
Bom dia! O município de Palmitinho/RS agradecemos a participação de todos e ficamos no aguardo das melhores propostas. Boa sorte a todos e vamos aos lances.
03/06/2025 12:03:00 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/06/2025 12:03:00 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
03/06/2025 12:02:52 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 1.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
03/06/2025 12:02:52 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
03/06/2025 12:02:52 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
03/06/2025 12:02:43 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
26/05/2025
26/05/2025 17:58:39 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (NOTA DE ESCLARECIMENTO.docx) em 26/05/2025 às 14:58.