CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E REFORMA PREDIAL DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO de Novo Hamburgo.
3/2024
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto e Fechado
Operação:
Concluída
Agente de Contratação:
Sheila Luana Krug
Autoridade Competente:
Nei Luis Sarmento
Apoio:
Jorge Vitorio Silva Silveira
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
12/04/2024 às 14:57
Inicio das Propostas
12/04/2024 às 15:00
Limite p/ Impugnações
02/05/2024 às 21:00
Limite p/ Esclarecimentos
02/05/2024 às 21:00
Limite p/ Recebimento das Propostas
07/05/2024 às 16:59
Abertura das Propostas
07/05/2024 às 17:00
Documentos
EDITAL20243.pdf
Tipo: Edital
12/04/2024-11:53
BDI.pdf
Tipo: Edital
12/04/2024-11:56:45
CRONOGRAMA.pdf
Tipo: Edital
12/04/2024-11:56:45
ENCARGOS SOCIAIS.pdf
Tipo: Edital
12/04/2024-11:56:45
Memorial Descritivo.pdf
Tipo: Edital
12/04/2024-11:56:45
OBSERVAÇÕES.pdf
Tipo: Edital
12/04/2024-11:56:45
Orçamento Base.xlsx
Tipo: Edital
12/04/2024-11:56:45
ORÇAMENTO.pdf
Tipo: Edital
12/04/2024-11:56:45
Parcelas de Maior Relevância.pdf
Tipo: Edital
12/04/2024-11:56:45
ANÁLISE PROPOSTA DE PREÇOS - KONSTRUART.pdf
Tipo: Outros documentos
28/05/2024-16:48:19
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata de Processo Fracassado
Tipo: Documento
Recurso lote 0001 - ENGENHARIA DE AVALIACOES, PERICIAS E CONSTRUCOES LTDA
Tipo: Documento Anexo
Recurso lote 0001 - PERFECTA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do lote 0001
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do lote 0001
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - Total Geral dos Itens
17/09/2024
17/09/2024 18:57:57 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.
16/09/2024
16/09/2024 19:10:44 | Sistema
Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
30/08/2024
30/08/2024 18:46:13 | Sistema
O fornecedor PERFECTA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME enviou recurso para o lote 0001.
30/08/2024 15:09:55 | Sistema
O fornecedor Engenharia de Avaliações, Perícias e Construções LTDA - Ltda/Eireli enviou recurso para o lote 0001.
27/08/2024
27/08/2024 16:26:19 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo presidente de comissão para 30/08/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 04/09/2024 às 23:59.
27/08/2024 16:25:48 | Sistema
Intenção: Apresentamos nossa intenção de recurso em relação a documentação de proposta e habilitação da licitante SEATTLE CONSTRUTORA LTDA.
27/08/2024 16:25:48 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
27/08/2024 16:25:46 | Sistema
Intenção: Intencionamos recurso referente a proposta e documentação de habilitação da empresa.
27/08/2024 16:25:46 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
27/08/2024 16:25:44 | Sistema
Intenção: Intencionamos recurso referente a nossa inabilitação.
27/08/2024 16:25:44 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
27/08/2024 16:25:41 | Sistema
Intenção: A empresa manifesta intenção de recurso por entender que atendeu às exigências em relação á capacidade técnica, especialmente em relação aos itens relevantes apresnetados no certame, o que irá provar com as razões de recurso a serem apresentadas.
27/08/2024 16:25:41 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
27/08/2024 16:25:39 | Sistema
Intenção: Prezado(a) Sr.(a) Pregoeiro(a), A ENGPAC vem por meio desta, manifestar com base no item 13 do edital e Art. 165 alínea c, intenção de recurso contra a decisão que desclassifica esta licitante do processo, haja vista, erro flagrante na fundamentação da CPL.
27/08/2024 16:25:39 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
27/08/2024 16:25:32 | Sistema
Intenção: Prezado(a) Sr.(a) Pregoeiro(a), boa tarde A ENGPAC vem por meio desta, manifestar com base no item 13 do edital e Art. 165 alínea c, intenção de recurso contra a decisão que desclassifica esta licitante do processo.
27/08/2024 16:25:32 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
27/08/2024 16:25:31 | Sistema
Intenção: Prezado(a) Sr.(a) Pregoeiro(a), A ENGPAC vem por meio desta, manifestar com base no item 13 do edital e Art. 165 alínea c, intenção de recurso contra a decisão que desclassifica esta licitante do processo, haja vista, erro flagrante na fundamentação da CPL.
27/08/2024 16:25:31 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
27/08/2024 16:25:28 | Sistema
Intenção: A empresa Seattle Construtora Ltda intenciona recurso tendo em vista a nossa inabilitação no certame.
27/08/2024 16:25:28 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
27/08/2024 12:00:32 | Sistema
O fornecedor SEATTLE CONSTRUTORA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
26/08/2024
26/08/2024 20:29:31 | Sistema
O fornecedor Engenharia de Avaliações, Perícias e Construções LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
26/08/2024 20:28:03 | Sistema
O fornecedor Engenharia de Avaliações, Perícias e Construções LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
26/08/2024 19:54:33 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 27/08/2024 às 12:00.
26/08/2024 19:54:23 | Sistema
Motivo: Licitante não negociou no referencial.
26/08/2024 19:54:23 | Sistema
O fornecedor GMA SUL CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
23/08/2024
23/08/2024 19:17:39 | Presidente da Comissão
GMA SUL CONSTRUCOES LTDA: Solicito que anexem proposta comercial reajustada discriminando valor de material e de mão de obra, além da planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, detalhamento do BDI e encargos sociais.
23/08/2024 19:17:30 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:17 do dia 26/08/2024.
23/08/2024 19:17:05 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante GMA SUL CONSTRUCOES LTDA com lance de R$ 5.710.731,4500.
23/08/2024 19:17:05 | Sistema
Motivo: Licitante não se manifestou.
23/08/2024 19:17:05 | Sistema
O fornecedor ANIMO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
22/08/2024
22/08/2024 17:54:04 | Presidente da Comissão
ANIMO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA: Solicito que anexem proposta comercial reajustada discriminando valor de material e de mão de obra, além da planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, detalhamento do BDI e encargos sociais.
22/08/2024 17:53:52 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:53 do dia 23/08/2024.
22/08/2024 17:53:13 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante ANIMO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA com lance de R$ 5.710.731,0000.
22/08/2024 17:53:13 | Sistema
Motivo: Licitante não se manifestou, nem apresentou o solicitado.
22/08/2024 17:53:13 | Sistema
O fornecedor Mecanicapina Limpeza Urbana Ltda foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
21/08/2024
21/08/2024 12:52:33 | Presidente da Comissão
Mecanicapina Limpeza Urbana Ltda: Solicito que anexem proposta comercial reajustada discriminando valor de material e de mão de obra, além da planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, detalhamento do BDI e encargos sociais.
21/08/2024 12:52:23 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:52 do dia 22/08/2024.
20/08/2024
20/08/2024 14:05:02 | Sistema
O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
20/08/2024 12:50:17 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor ANIMO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA foi definida pelo presidente de comissão para 20/08/2024 às 11:00, encerrando às 11:05:00.
20/08/2024 12:49:58 | Sistema
Para o lote 0001, o fornecedor ANIMO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo presidente de comissão.
20/08/2024 12:49:58 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante Mecanicapina Limpeza Urbana Ltda com lance de R$ 5.539.409,5100.
20/08/2024 12:49:58 | Sistema
Motivo: Licitante não se manifestou, nem apresentou o solicitado.
20/08/2024 12:49:58 | Sistema
O fornecedor EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
19/08/2024
19/08/2024 12:18:13 | Presidente da Comissão
EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA: Solicito que anexem proposta comercial reajustada discriminando valor de material e de mão de obra, além da planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, detalhamento do BDI e encargos sociais.
19/08/2024 12:17:51 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:17 do dia 20/08/2024.
19/08/2024 12:15:48 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA com lance de R$ 5.482.302,1900.
19/08/2024 12:15:48 | Sistema
Motivo: Licitante não se manifestou, nem apresentou o solicitado.
19/08/2024 12:15:48 | Sistema
O fornecedor MATT - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.