CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E REFORMA PREDIAL DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO de Novo Hamburgo
23/2024
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto e Fechado
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Sheila Luana Krug
Autoridade Competente:
Bruno Duarte Breda
Apoio:
Sheila Luana Krug
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
28/11/2024 às 14:16
Inicio das Propostas
28/11/2024 às 15:00
Limite p/ Impugnações
12/12/2024 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
12/12/2024 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
16/12/2024 às 16:59
Abertura das Propostas
16/12/2024 às 17:00
Documentos
EDITAL202423.pdf
Tipo: Edital
12/11/2024-15:08
BDI.pdf
Tipo: Edital
12/11/2024-15:10:08
Cronograma.pdf
Tipo: Edital
12/11/2024-15:10:08
Cronograma.xlsx
Tipo: Edital
12/11/2024-15:10:08
ENCARGOS SOCIAIS.pdf
Tipo: Edital
12/11/2024-15:10:08
Memorial Descritivo.pdf
Tipo: Edital
12/11/2024-15:10:08
Observações.pdf
Tipo: Edital
12/11/2024-15:10:08
Orçamento.pdf
Tipo: Edital
12/11/2024-15:10:08
Orçamento.xlsx
Tipo: Edital
12/11/2024-15:10:08
CPE 23 - Retificado.pdf
Tipo: Edital
28/11/2024-11:15:43
Julgamento da Impugnação - DESPACHO IMPUGNAÇÃO CONC. 23.2024.pdf
Tipo: Documento Anexo
22/11/2024-13:47:46
CC 23.2024_Manutenção Predial SMED (2) F & F Engenharia.xls
Tipo: Outros documentos
23/12/2024-16:16:21
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - IMPUGNAÇÃO CE 23-2024.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - Total Geral dos Itens
28/01/2025
28/01/2025 14:59:11 | Sistema
O Lote 0001 foi homologado por Bruno Duarte Breda.
28/01/2025 14:59:03 | Sistema
O Lote 0001 foi adjudicado por Bruno Duarte Breda.
17/01/2025
17/01/2025 13:04:14 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
09/01/2025
09/01/2025 17:19:04 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo presidente de comissão para 14/01/2025 às 18:00, com limite de contrarrazão para 17/01/2025 às 18:00.
09/01/2025 17:17:53 | Sistema
Intenção: Declaramos intenção de recurso pela nossa inabilitação, pois os nossos atestados técnicos contemplam o exigido no edital. O qual demonstraremos através do nosso recurso.
09/01/2025 17:17:53 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
08/01/2025
08/01/2025 14:05:45 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 08/01/2025 às 18:00.
08/01/2025 14:05:27 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
08/01/2025 14:05:22 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor F & F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.
08/01/2025 14:03:40 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
08/01/2025 14:03:18 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
08/01/2025 13:45:21 | Sistema
A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 08/01/2025 às 14:00.
02/01/2025
02/01/2025 14:41:56 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
30/12/2024
30/12/2024 14:12:58 | F. F & F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Documentação Lote 0001: Bom dia! Ok
30/12/2024 13:55:25 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 02/01/2025.
27/12/2024
27/12/2024 16:10:58 | Presidente da Comissão
F F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA: De acordo com o parecer técnico da análise dos demonstrativos contábeis, ficou faltando no rodapé dos demonstrativos contábeis do ano de 2023 o número do recibo de entrega do SPED. Assim, solicito que anexem novamente o documento constando essa informação.
27/12/2024 16:08:39 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 30/12/2024.
26/12/2024
26/12/2024 12:00:11 | F. F & F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Documentação Lote 0001: Bom dia! Documentos anexados.
26/12/2024 11:59:26 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
26/12/2024 11:56:28 | Presidente da Comissão
F F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA: Está aberto o prazo de 24h para a apresentação dos documentos de habilitação, conforme item 10 do edital.
26/12/2024 11:56:15 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 08:56 do dia 27/12/2024.
24/12/2024
24/12/2024 12:26:17 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
23/12/2024
23/12/2024 19:33:09 | F. F & F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Documentação Lote 0001: ok, iremos providenciar
23/12/2024 19:16:21 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (CC 23.2024_Manutenção Predial SMED (2) F & F Engenharia.xls) em 23/12/2024 às 16:16.
23/12/2024 19:15:27 | Sistema
Motivo: F & F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, solicito que façam as correções, conforme parecer da SEMOPSU: " Os itens grifados em amarelo estão em desacordo com os valores unitários apresentados ou erro de fórmula. Há coluna de percentual relativo à diferença entre os valores propostos pela empresa e orçados pelo Município, para verificar se estão dentro do previsto no Artigo 59, inciso V, parágrafo 4° da Lei nº 14.133/2021." Favor comprovar a exequibilidade da proposta e anexar a planilha corrigida. Anexei a planilha encaminhada pela SEMOPSU no portal em outros documentos.
23/12/2024 19:15:27 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 24/12/2024.
23/12/2024 00:56:52 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
20/12/2024
20/12/2024 17:58:58 | Sistema
O fornecedor SEATTLE CONSTRUTORA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
20/12/2024 16:49:35 | Presidente da Comissão
F F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA: Solicito que anexem a proposta reajustada, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, detalhamento de BDI e detalhamento de Encargos Sociais até as 13:49 de segunda-feira, 23/12.
20/12/2024 16:49:06 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:49 do dia 23/12/2024.
20/12/2024 16:30:41 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante F & F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA com lanceR$ 4.969.000,0000.
20/12/2024 16:30:41 | Sistema
O lote 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 4.969.000,0000.
20/12/2024 14:04:47 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do lote 0001 para o fornecedor F & F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA foi definida pelo presidente de comissão para 20/12/2024 às 13:30, encerrando às 13:35:00.
20/12/2024 14:04:34 | Sistema
Para o lote 0001, o fornecedor F & F ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo presidente de comissão(a).
20/12/2024 14:04:34 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante ARPROS ENGENHARIA LTDA com lance de R$ 4.970.000,0000.
20/12/2024 14:04:34 | Sistema
O fornecedor SEATTLE CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
20/12/2024 14:04:34 | Sistema
Motivo: Os atestados técnicos apresentados pela empresa não atendem a letra D (d.1 e d.2) do item 10.4 do edital - qualificação técnica.
20/12/2024 14:04:34 | Sistema
O fornecedor SEATTLE CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado no processo.
18/12/2024
18/12/2024 11:59:39 | F. SEATTLE CONSTRUTORA LTDA
Documentação Lote 0001: Documentos enviados.
18/12/2024 11:57:23 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
18/12/2024 11:54:47 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
17/12/2024
17/12/2024 17:25:50 | Presidente da Comissão
SEATTLE CONSTRUTORA LTDA - Está aberto o prazo de 24h para a apresentação dos documentos de habilitação, conforme item 10 do edital.
17/12/2024 17:25:04 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:25 do dia 18/12/2024.
16/12/2024
16/12/2024 19:16:49 | F. SEATTLE CONSTRUTORA LTDA
Documentação Lote 0001: Anexados os documentos solicitados.
16/12/2024 19:16:19 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
16/12/2024 18:13:10 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 17/12/2024.
16/12/2024 17:48:39 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 16/12/2024 às 15:00.
16/12/2024 17:47:27 | Sistema
O prazo de negociação foi encerrado pelo presidente de comissão.
16/12/2024 17:44:48 | F. SEATTLE CONSTRUTORA LTDA
Negociação Item 0001: Ciente. Obrigada.
16/12/2024 17:43:53 | Presidente da Comissão
SEATTLE CONSTRUTORA LTDA - ME: Solicito que anexem a proposta reajustada, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, detalhamento de BDI e detalhamento de Encargos Sociais até as 14:45 de amanhã, 17/12.