CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO DENOMINADA ANEXO II LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO.
10/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto e Fechado
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Marcia Adriana Antunes Perin
Autoridade Competente:
Daiana de Leonço Monzon
Apoio:
Jorge Vitorio Silva Silveira
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
24/07/2025 às 20:31
Inicio das Propostas
24/07/2025 às 21:00
Limite p/ Impugnações
07/08/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
07/08/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
11/08/2025 às 16:59
Abertura das Propostas
11/08/2025 às 17:00
Documentos
EDITAL202510.pdf
Tipo: Edital
02/07/2025-17:48
2.2.1. ARQUITETURA.zip
Tipo: Edital
02/07/2025-17:50:57
2.2.2.1. SANITÁRIO.zip
Tipo: Edital
02/07/2025-17:50:57
2.2.2.2. PLUVIOMÉTRICO.zip
Tipo: Edital
02/07/2025-17:50:57
2.2.2.3. HIDRÁULICA - Parte 1.zip
Tipo: Edital
02/07/2025-17:50:57
2.2.2.3. HIDRÁULICA - Parte 2.zip
Tipo: Edital
02/07/2025-17:50:57
2.2.2.3. HIDRÁULICA - Parte 3.zip
Tipo: Edital
02/07/2025-17:50:57
2.2.3. ELÉTRICA.zip
Tipo: Edital
02/07/2025-17:50:57
2.2.4. GASES MEDICINAIS.zip
Tipo: Edital
02/07/2025-17:50:57
2.2.5.PCIP - Parte 1.zip
Tipo: Edital
02/07/2025-17:50:57
2.2.5.PCIP - Parte 2.zip
Tipo: Edital
02/07/2025-17:50:57
2.2.5.PCIP - Parte 3.zip
Tipo: Edital
02/07/2025-17:50:57
2.2.5.PCIP - Parte 4.zip
Tipo: Edital
02/07/2025-17:50:57
2.2.6. COMUNICAÇÃO.zip
Tipo: Edital
02/07/2025-17:50:57
2.2.7. CLIMATIZAÇÃO.zip
Tipo: Edital
02/07/2025-17:50:57
2.2.8. INTERIORES.zip
Tipo: Edital
02/07/2025-17:50:57
03. Orçamentos, Cronograma, Observações do Orçamento, BDI e Encargos Sociais.pdf
Tipo: Edital
02/07/2025-17:50:57
03. Orçamentos, Cronograma, Observações do Orçamento, BDI e Encargos Sociais.xls
Tipo: Edital
02/07/2025-17:50:57
04. MEMORIAIS DOS PROJETOS DO ANEXO II.zip
Tipo: Edital
02/07/2025-17:50:57
06. Anexo X - Parcelas de Maior Relevância.pdf
Tipo: Edital
02/07/2025-17:50:57
07. CPE 10 - Retificado.pdf
Tipo: Edital
24/07/2025-17:30:42
Anexo X - Parcelas de Maior Relevância - Retificado.pdf
Tipo: Edital
24/07/2025-17:30:42
Orçamento - Retificado.pdf
Tipo: Edital
24/07/2025-17:30:42
Julgamento da Impugnação - Parecer Concorrência 10.2025.pdf
Tipo: Documento Anexo
14/07/2025-19:53:36
Parecer Concorrência 10.2025.pdf
Tipo: Determinação judicial
18/07/2025-11:16:13
Conc. 10.2025_Anexo ll Ampliação Hospital_MJ.xlsx
Tipo: Outros documentos
15/08/2025-16:29:27
Parecer Anexo ll_MJ.doc
Tipo: Outros documentos
15/08/2025-16:30:00
Conc. 10.2025_Anexo ll Ampliação Hospital_MJ (1)- Análise Planilha corrigida..xlsx
Tipo: Outros documentos
19/08/2025-13:35:05
Parecer SMOPI Proposta Atualizada MJ Empreendimentos & Serviços Ltda..pdf
Tipo: Outros documentos
19/08/2025-13:42:54
Conc. 10.2025_Anexo ll Ampliação Hospital_MJ (2).xlsx
Tipo: Outros documentos
21/08/2025-14:49:14
Análide Planilha atualizada MJ.pdf
Tipo: Outros documentos
21/08/2025-14:50:06
Conc. 10.2025_Anexo ll Ampliação Hospital_MJ (3).xlsx
Tipo: Outros documentos
22/08/2025-15:54:41
Parecer SMOPI Conc. 10.2025.pdf
Tipo: Outros documentos
22/08/2025-15:55:24
Conc. 10.2025_Anexo ll Ampliação Hospital_MJ (4).xlsx
Tipo: Outros documentos
25/08/2025-15:12:36
Parecer SMOPI.pdf
Tipo: Outros documentos
25/08/2025-15:14:36
Parecer final Proposta MJ Empreendiemntos Conc. 10.2025.pdf
Tipo: Outros documentos
27/08/2025-11:24:16
Conc. 10.2025_Anexo ll Ampliação Hospital_MJ (5).xlsx
Tipo: Outros documentos
27/08/2025-14:46:21
Conc. 10.2025_Anexo ll Ampliação Hospital [6- ARPROS ENGENHARIA.xlsx
Tipo: Outros documentos
10/09/2025-13:27:42
Parecer planilha empresa ARPROS ENGENHARIA LTDA..pdf
Tipo: Outros documentos
10/09/2025-13:30:21
Conc. 10.2025_Anexo ll Ampliação Hospital [7] ARPROS ENGENHARIA LTDA..xlsx
Tipo: Outros documentos
12/09/2025-15:09:03
Parecer Concorrência 10.2025- ARPROS ENGENHARIA LTDA..pdf
Tipo: Outros documentos
12/09/2025-15:10:07
ANÁLISE ARPROS - CONC. 10.2025.pdf
Tipo: Outros documentos
26/09/2025-16:36:23
Parecer Concorrência 10.2025- Comercial e Construtora São Gabriel.pdf
Tipo: Outros documentos
03/10/2025-14:59:47
Conc. 10.2025_Anexo ll Ampliação Hospital_ São Gabriel.xlsx
Tipo: Outros documentos
03/10/2025-15:00:14
Parecer SMOPI- Concorrência 10.2025- São Gabriel.pdf
Tipo: Outros documentos
09/10/2025-11:23:37
Conc. 10.2025_Anexo ll Ampliação Hospital_São Gabriel - Análise 08.10.2025.xlsx
Tipo: Outros documentos
09/10/2025-11:23:59
Conc. 10.2025_Anexo ll Ampliação Hospital_São Gabriel -Análise de 13.10.2025.xlsx
Tipo: Outros documentos
13/10/2025-13:31:53
Parecer de análise de planilha e proposta- Comercial e Construtora São Gabriel Ltda-Concorrência 10.2025.pdf
Tipo: Outros documentos
13/10/2025-13:34:57
Conc. 10.2025_Anexo ll Ampliação Hospital_Drilling [10].xlsx
Tipo: Outros documentos
04/11/2025-15:08:41
Parecer Obras da Análise de Recurso Conc. 10.2025.pdf
Tipo: Outros documentos
18/12/2025-16:57:14
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - ANEXO II IMPUGNAÇÃO PARCIAL ASSINADO.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata de Suspensões
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Recurso lote 0001 - COMERCIAL E CONSTRUTORA SAO GABRIEL LTDA
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do lote 0001 - SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do lote 0001
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - Total Geral dos Itens
18/12/2025
18/12/2025 21:30:09 | Sistema
O lote 0001 foi homologado por Daiana de Leonço Monzon.
18/12/2025 21:29:57 | Sistema
O lote 0001 foi adjudicado por Daiana de Leonço Monzon.
18/12/2025 21:29:36 | Sistema
Justificativa: Indeferido.
18/12/2025 21:29:36 | Sistema
Daiana de Leonço Monzon decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por COMERCIAL E CONSTRUTORA SAO GABRIEL LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
18/12/2025 20:01:30 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
18/12/2025 19:57:14 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer Obras da Análise de Recurso Conc. 10.2025.pdf) em 18/12/2025 às 16:57.
17/12/2025
17/12/2025 20:20:34 | Sistema
Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
15/12/2025
15/12/2025 16:04:20 | Sistema
O fornecedor SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA - DEMAIS enviou contrarrazão para o lote 0001.
11/12/2025
11/12/2025 20:00:04 | Sistema
O fornecedor COMERCIAL E CONSTRUTORA SAO GABRIEL LTDA - Ltda/Eireli enviou recurso para o lote 0001.
08/12/2025
08/12/2025 19:32:43 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 11/12/2025 às 18:00, com limite de contrarrazão para 16/12/2025 às 18:00.
08/12/2025 19:31:31 | Sistema
(CONT. 1) prevista, o que fere a transparência e a competitividade do certame. Portanto, solicitamos a revisão da proposta da referida empresa, considerando a necessidade de conformidade com o que foi estipulado no edital. E INABILITAÇÃO DA MESMA Agradecemos pela atenção e aguardamos uma resposta a respeito desta impugnação. Atenciosamente,
08/12/2025 19:31:31 | Sistema
Intenção: Prezados, Venho, por meio desta, impugnar a proposta da empresa MJ classificada em primeiro lugar na licitação PARA CONSTRUÇÃO DO ANEXO II em razão de não conformidade com o item 8.6 DO EDITAL. Conforme disposto no referido item, erros no preenchimento da planilha orçamentária não constituem motivo para a desclassificação da proposta, permitindo ajustes que não IMPLIQUEM EM MAJORAÇÃO DO PREÇO. No entanto, observamos que a empresa apresentou um novo valor de R$ 21.242.000,28, após a constatação de dificuldade em manter o valor inicial de R$ 21.242.000,65. Tal alteração de valor, ainda que ligeiramente inferior, não se caracteriza como um ajuste simples para correção de erros, mas sim como uma reavaliação da proposta que,altera a substância da mesma, desrespeitando assim as diretrizes do edital e os princípios que regem a licitação. A mudança de valor, mesmo que para menos, pode ser indicativa de uma tentativa de adequação que não foi previamente... (CONTINUA)
08/12/2025 19:31:31 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
05/12/2025
05/12/2025 15:57:08 | Agente de Contratação
Não estamos conseguindo abrir os prazos de recursos, está dando um erro. Foi aberto chamado para o portal para verificar. Assim que estiver corrigido, estarei abrindo os prazos recursais.
05/12/2025 15:38:57 | Sistema
Intenção: Intenção de recurso quanto a nossa inabilitação
05/12/2025 15:38:57 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
05/12/2025 15:38:54 | Sistema
Intenção: Declaramos intenção de recurso por erro formal da declaração o que inviabilizou a interpretação das CATs
05/12/2025 15:38:54 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
04/12/2025
04/12/2025 14:39:32 | Sistema
O fornecedor COMERCIAL E CONSTRUTORA SAO GABRIEL LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
04/12/2025 14:38:47 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 05/12/2025 às 10:00.
04/12/2025 14:36:24 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
04/12/2025 14:36:14 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA.
04/12/2025 14:35:34 | Agente de Contratação
(CONT. 3) de contratação; 22 A aptidão técnica foi comprovada adequadamente; 22 A empresa atende integralmente às exigências do edital e da Lei nº 14.133/2021. VI 13 CONCLUSÃO Diante do exposto e considerando os pareceres técnicos e contábeis favoráveis, a Comissão declara HABILITADA a empresa SIAL Construções Civis Ltda. na Concorrência Pública nº 10/2025, por cumprir todos os requisitos legais e editalícios.
04/12/2025 14:35:34 | Agente de Contratação
(CONT. 2) ausência de comprovação específica de serviços com janelas de PVC não compromete o atendimento do requisito, pois tal item representa menos de 1% do valor total da obra, tendo sido apresentados atestados de execução de janelas em alumínio anodizado, tecnicamente similares; 22 O atestado do Grupo Hospitalar Conceição não foi considerado por ausência de registro no CREA-RS e CAT; 22 Foram apresentados três atestados de execução de obras hospitalares (Hospital de Araucária 13 PR, Hospital de Três Lagoas 13 MS e Hospital do Idoso de Curitiba 13 PR), comprovando experiência compatível e superior com o objeto licitado. O parecer técnico recomendou a habilitação da empresa. V 13 ANÁLISE DA COMISSÃO A Comissão de Licitações, após análise conjunta da documentação jurídica, técnico-operacional e econômico-financeira, constatou que: 22 As divergências das certidões foram devidamente sanadas; 22 A situação econômico-financeira demonstra regularidade e capacidade...
04/12/2025 14:35:34 | Agente de Contratação
(CONT. 1) relacionadas à empresa foram indeferidas, inexistindo processo falimentar ou de recuperação judicial. Foi realizada a verificação de autenticidade das certidões emitidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, confirmando sua validade. III 13 ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA O processo foi encaminhado ao setor de Contabilidade do Município. Constatou-se que: 22 A empresa atingiu todos os índices previstos no edital, conforme art. 69 da Lei nº 14.133/2021; 22 Foram apresentados balanços dos dois últimos exercícios, devidamente registrados; 22 A empresa demonstra capacidade financeira para execução contratual. IV 13 ANÁLISE DA HABILITAÇÃO TÉCNICA A documentação técnica foi analisada pelo setor competente, que concluiu: 22 Os atestados apresentados comprovam a execução de nove dos dez itens de maior relevância técnica do Anexo X do edital, para fins de capacitação técnico-profissional e técnico-operacional (arts. 67 e 87 da Lei nº 14.133/2021); 22 A...
04/12/2025 14:35:34 | Agente de Contratação
Segue preve resumo da tramitação e análise dos documentos apresentados: I 13 RELATÓRIO Durante a fase de habilitação da Concorrência Pública nº 10/2025, verificou-se que a empresa SIAL Construções Civis Ltda. apresentou, inicialmente, Certidão de Falência e Recuperação Judicial POSITIVA, emitida pela Comarca de Curitiba/PR. Em razão disso, a Comissão instaurou diligência nos termos do art. 64, `PAR`2º, da Lei nº 14.133/2021, para esclarecimentos sobre sua situação jurídico-financeira, solicitando comprovação de aptidão econômico-financeira, bem como a certidão correta emitida pelo juízo competente. II 13 DOCUMENTOS APRESENTADOS EM DILIGÊNCIA Em resposta, a licitante apresentou: 1. Nova Certidão de Falência e Recuperação Judicial NEGATIVA, emitida na mesma data da certidão positiva anteriormente anexada; 2. Nota explicativa sobre a divergência entre as certidões; 3. Informações e pareceres da Comarca de Curitiba/PR demonstrando que as ações eventualmente... (CONTINUA)
04/12/2025 14:30:33 | Sistema
Motivo: Empresa já anexou a documentação solicitada.
04/12/2025 14:30:33 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA no lote 0001.
03/12/2025
03/12/2025 19:48:33 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
03/12/2025 19:41:14 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
03/12/2025 19:39:11 | Sistema
Motivo: SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA= Solicitamos diligência para que apresente o plano de recuperação judicial ou Aptidão econômica e financeira, devendo apresentar a documentação que comprove sua saúde financeira.
03/12/2025 19:39:11 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 04/12/2025.
01/12/2025
01/12/2025 19:00:19 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
01/12/2025 18:17:45 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
01/12/2025 18:17:31 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
01/12/2025 15:48:41 | Agente de Contratação
Prezados, solicito que anexem a proposta readequada, para que possamos passar para a próxima fase, habilitação.
01/12/2025 15:48:17 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 01/12/2025.
28/11/2025
28/11/2025 21:34:28 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
28/11/2025 19:43:05 | Sistema
Motivo: SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA= Conforme determina o edital, item 9. FASE DE HABILITAÇÃO 9.1. Após a fase de propostas, o licitante vencedor será convocado pelo agente de contratação por meio de diligência e solicitação expressa no chat do portal para a apresentação dos documentos de habilitação no prazo de 24 horas em campo específico do Portal de Compras Públicas. Diante do exposto, solicitamos que Vossa empresa anexe a documentação de habilitação.
28/11/2025 19:43:05 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 01/12/2025.
28/11/2025 19:39:15 | Agente de Contratação
Prezados, a proposta foi aprovada, mas precisamos que anexe a mesma de forma readequada ( o mesmo arquivo), por se exigência do portal.
28/11/2025 19:38:26 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 01/12/2025.
26/11/2025
26/11/2025 12:06:18 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
24/11/2025
24/11/2025 19:03:37 | Sistema
Motivo: Prazo prorrogado.
24/11/2025 19:03:37 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 26/11/2025.
24/11/2025 18:07:35 | F. SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
Documentação Lote 0001: Solicitamos a prorrogação do prazo para apresentação da proposta e documentos de habilitação.
24/11/2025 12:36:59 | Sistema
Motivo: = Favor anexar sua Proposta reajustada com valores discriminados de material e mão de obra, bem como Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Detalhamento de BDI e Encargos Sociais no prazo máximo de 24 horas. Para facilitar a análise, favor anexar também em excel. Solicitamos também que anexem a documentação de habilitação exigida no edital para que possamos agilizar a análise do processo.
24/11/2025 12:36:59 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 25/11/2025.
24/11/2025 12:36:09 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA com lance de R$ 23.089.131,1500.
24/11/2025 12:36:09 | Sistema
Motivo: Empresa não anexou e nem se manifestou. Foi tentado contato telefônico, encaminhado e-mail,tendo em vista a abertura do certame ter sido em Agosto, mas mesmo assim, a empresa não se manifestou.